石材採購契約律師函(催款)

石材採購契約律師函(催款) 篇1

致:

題:

北京市律師事務所(以下簡稱「本所」)接受__________________有限公司北京分公司(以下簡稱「______公司」)的委託,根據中國現行有關法律法規的規定,在審閱了相關檔案資料的基礎上,現就題述事項向貴司正式函告如下:鑒於:

1、20__年11月2日,貴司與____________公司就__________________石板材的採購事宜達成了《石材採購契約》。

____年____月,雙方已經完成了貨物驗收及結算,最終結算款為人民幣____元。

2、時至今日(____年____月____日),經過多次溝通,貴司尚有人民幣___元(___)未支付,已超過了契約約定的付款期間個月。

3、《石材採購契約》第六條「違約責任」約定:「甲乙雙方未按契約約定履行義務而給對方造成損失的,應當承擔相應的賠償責任」。

根據以上鑒於事項,本所律師代表公司向貴司鄭重聲明並通知如下:

1、請貴司務必於本律師函發出之日起___日內,向______公司支付石材餘款____元,同時,貴司還應支付逾期付款的利息賠償(暫計算為人民幣元)。

2、如貴司在前述期限內仍未完成上述工作,則本所律師將代理______公司按照有關協定約定和法律規定對貴司提起民事訴訟,要求:

(1)貴司應立即向公司支付全部欠款及賠償金。

(2)貴司賠償因逾期付款而給公司的其他全部損失,包括律師費用等等。

(3)貴司承擔案件的全部訴訟費用。

如貴司拒不執行人民法院的生效判決,將被強制執行,貴司還將承擔執行費用。

3、如貴司於本律師函發出之日起7日內,付清全部契約欠款及賠償金,則公司將部分免除貴司的逾期賠償金。

為此,我們真誠希望貴司能繼續與公司保持合作關係,並請在收到本律師函後,積極與公司或本律師協商,歸還相關欠款。

我們在維護公司合法權益的同時,也將切實保障貴司自身權益。

謹此專奉!

北京市律師事務所

律師:

電話:

年月日

石材採購契約律師函(催款) 篇2

致:

題:

北京市律師事務所(以下簡稱「本所」)接受__________________有限公司北京分公司(以下簡稱「______公司」)的委託,根據中國現行有關法律法規的規定,在審閱了相關檔案資料的基礎上,現就題述事項向貴司正式函告如下:鑒於:

1、20__年11月2日,貴司與____________公司就__________________石板材的採購事宜達成了《石材採購契約》。

20__年6月,雙方已經完成了貨物驗收及結算,最終結算款為人民幣466036元。

2、時至今日(20__年1月6日),經過多次溝通,貴司尚有人民幣166036元(人民幣壹拾陸萬陸仟零叄拾陸元整)未支付,已超過了契約約定的付款期間個月。

3、《石材採購契約》第六條「違約責任」約定:「甲乙雙方未按契約約定履行義務而給對方造成損失的,應當承擔相應的賠償責任」。

根據以上鑒於事項,本所律師代表公司向貴司鄭重聲明並通知如下:

1、請貴司務必於本律師函發出之日起7日內,向______公司支付石材餘款166036元,同時,貴司還應支付逾期付款的利息賠償(暫計算為人民幣元)。

2、如貴司在前述期限內仍未完成上述工作,則本所律師將代理______公司按照有關協定約定和法律規定對貴司提起民事訴訟,要求:

(1)貴司應立即向公司支付全部欠款及賠償金。

(2)貴司賠償因逾期付款而給公司的其他全部損失,包括律師費用等等。

(3)貴司承擔案件的全部訴訟費用。

如貴司拒不執行人民法院的生效判決,將被強制執行,貴司還將承擔執行費用。

3、如貴司於本律師函發出之日起7日內,付清全部契約欠款及賠償金,則公司將部分免除貴司的逾期賠償金。

為此,我們真誠希望貴司能繼續與公司保持合作關係,並請在收到本律師函後,積極與公司或本律師協商,歸還相關欠款。

我們在維護公司合法權益的同時,也將切實保障貴司自身權益。

律師:

電話:

石材採購契約律師函(催款) 篇3

發包方: (甲方)

承包方: (乙方)

依照《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法

一、本契約相關名詞解釋

1、分項完工驗收:指本契約項下的工程完成後,經承包人申請,由發包方組織的

2、竣工驗收:是指建設項目整體工程已按照設計要求完成全部工作任務,準備交

3、“不可抗力”指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆

二、工程概況

1、工程名稱: 順和天然居1#樓外牆石材製作、安裝

2、工程地點: 福山區回里鎮西道平村

3、承包方式: 乙方包工包料、固定單價

4、工程質量:符合現行的國家標準、契約約定以及甲方要求(契約約定低於國家標

三、承包項目範圍、工期及價款

除本契約另有約定外,本工程單價按該表中單價包死。結算時以實測工程量為準,

2、工期一覽表詳見附屬檔案四

3、甲方具備安裝條件後,乙方開始安裝施工,工期按接到通知後算起。

4、工期從甲方書面通知的開工日期開始起算,到施工完畢甲方簽證日止,超過附

5、沒通過竣工驗收的,從該驗收日計算到重新驗收合格日為工期延誤天數。

6、甲方在書面通知確定的開工日期前應具備開工條件,不具備開工條件的,工期

7、除本契約另有約定外,如遇停水、停電造成停工的,工期順延,不計費用和損

8、甲方延期支付工程款應按本契約約定承擔違約責任,如造成停工的則順延工期,不計誤工費用和損失。

9、各單體工程或批次工程均應按附屬檔案四確認的工期完成。每一單體工程或批次工

10、工程量變更和調整,甲方給予簽證,最終結算按簽證計算。

四、履約保證金

經雙方協商決定本契約 B (A適用/B不適用)以下履約保證金條款:

1、為保證本契約的履行,在本契約簽訂時乙方應向甲方支付履約保證金 零 萬元。

2、在乙方存在本契約約定的違約情況時,甲方可以從該履約保證金中或進度款、

3、保證金不足時乙方應及時補足。

4、履約保證金在本契約履行完畢後如有結餘無息退回乙方。

五、甲方權利義務

1、委派 潘培恆 為甲方駐工地代表,負責契約履行。對工程質量、進度、安全

2、負責辦理施工所涉及的各種需甲方辦理的申請、批件等手續。

3、開工前向乙方提供施工圖紙或做法說明,並向乙方進行技術及安全文明施工交

4、甲方有權對乙方因違反契約、施工管理規定及質量、安全隱患和事故提出警告,除本契約另有約定外發現一次可通知乙方進行整改並要求乙方支付500-5000元違約金,不予整改的甲方有權解除契約並由乙方承擔本契約約定的違約責任。

5、施工圖紙或做法說明如需要變更時,甲方應提前通知乙方,導致工程量增加、減少和工期延誤的,可按實際情況簽證和工期順延,不計其它費用和損失。

6、及時組織驗收並按契約約定支付工程款。

7、協助處理乙方與其它施工單位交叉作業。

六、乙方權利義務

1、委派 王昶 為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

2、本契約簽訂後,乙方應根據甲方通知和工程內容,自備所有施工用設備及工具,自主組織具備從業資格的人員進入施工現場,並向甲方提供現場人員明細和工資單明細,確保工人工資100%及時支付。所發生的工資糾紛由乙方承擔全部責任。現場施工人員應遵紀守法,服從甲方現場管理,遵守甲方各項管理制度。

3、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,不得私自拆改毀損原建築物結構及各種設備管線。

4、不得將所承包項目進行分包和轉包,一經發現乙方應向甲方支付轉包或分包部分價款3%的違約金。

5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。保持施工現場文明,做到工完、料淨、場清。

6、辦理施工的相關手續,並承擔辦理手續的所有費用,包括檢測試驗費。按本契約約定交付契約標的,退回甲方圖紙等資料並提供合格的技術資料和有關竣工資料。

七、安全責任

1、甲方可對施工現場安全實行監督管理,乙方應遵守工地現場管理的規章制度

2、乙方對施工現場安全負責,且進場前必須對參與本工程施工的人員進行意外傷害保險。

3、乙方應嚴格按照國家相關法律、法規及規範,進場前對參與本工程施工的人員進行安全生產教育和培訓,且必須進行書面的安全交底,確保其具備必要的安全生產知

4、在施工過程中所發生的安全或其他事故由乙方承擔責任。

5、如未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的事故和給甲方造成的損失,由乙方負責並承擔全部賠償責任。

八、材料供應及使用

乙方安裝前試做樣品,經甲方書面同意後開始製作安裝,樣品甲方封存,竣工後按此標準驗收。

九、質量檢驗與驗收交付

1、本工程執行現行國家建築工程質量驗收統一標準和契約的約定。

2、乙方應認真做好各項質量檢查記錄,上一道工序沒有進行書面驗收,不得進行下一道工序施工。分項工序質量不合格應立即返工重做,直到合格並承擔由此造成的工期延誤責任和經濟損失。

3、隱蔽工程完畢後,乙方在二十四小時內通知甲方進行檢查。如甲方接到乙方通知後二十四小時未到現場進行檢查,乙方自行檢查隱蔽。

4、工程施工完畢後,由乙方提出書面分項完工報告,甲方應及時進行完工驗收。具備整體竣工驗收條件後,甲方應及時組織相關部門進行竣工驗收。

5、乙方技術資料和竣工資料的返還和交付時間: B (A竣工驗收/B分項完工驗收)後 三 日內。

十、工程款支付及結算

1、乙方產品到達工地開始施工,產品經甲方驗收合格後付單體項目工程款30%,施工完畢甲方驗收合格,付至款項的95%。分批施工,分批結算。工程款結算時乙方需向甲方提供結算工程的全額有效工程款發票。

2、餘款 5 %作為本工程的質量保證金,在保修期內無質量問題的,在保修期滿後無息退回。

3、乙方未按本契約約定交付和返還技術資料和竣工資料以及工程標的的,甲方有權不予支付工程款項。

十一、質量保修

1、本契約項下工程的質量保證期為自通過項目整體竣工驗收起 24 個月。保修期內嚴格按照質量保修書的承諾進行服務(詳見附屬檔案二《質量保修契約書》)。

十二、違約責任

1、除本契約另有約定外,因一方過錯原因導致本契約無法履行或解除的,違約方應承擔契約總價款 15 %的違約金,並賠償守約方由此而造成的相關經濟損失。

2、乙方工期延誤導致項目整體工程竣工延誤的,乙方在按本契約的約定承擔違約責任外和賠償損失時,損失應包括甲方對簽訂的其他契約當事人(如總承包人、房屋購買人等)的違約和賠償責任。

3、乙方應對因工程質量問題所造成的全部損失承擔責任。

4、工程質量達不到約定標準沒有通過竣工驗收的,乙方除修復到約定標準外,還應承擔工程款總額 15 %的違約金,造成延期的還應按本契約約定承擔相關違約責任。

5、乙方未按本契約約定交付工程標的和返還技術資料和竣工資料的,按工期延誤承擔違約責任。

6、因一方的違約,另一方向法院提起訴訟主張權利的,違約方應承擔守約方因此支付的所有訴訟費用,包括但不限於律師費、鑑定費、訴訟費、保全費、公證費等。

十三、契約解除

1、甲方在乙方違約的情況下,如果:

(1)乙方未能履行契約規定的義務。

(2)乙方在收到甲方發出的違約通知後 三 天內,或經甲方書面認可延長的時間內未能糾正其違約事項。

甲方可向乙方發出書面通知,解除部分或全部契約。在這種情況下,並不影響甲方向乙方提出的索賠。

2、在甲方根據本契約約定,解除了全部或部分契約,甲方可以依其認為適當的條件和方法和他人簽訂本契約未履行部分的契約,因該契約的正常履行支出超出原契約未履行部分的正常履行支出,該超出部分的支出作為甲方的損失乙方應該予以賠償。

3、如果乙方破產或無履行契約能力時,甲方可在任何時候以書面通知乙方解除契約。該解除契約將不損害或影響甲方已經採取或將要採取的補救措施的權利。

十五、稅費

根據國家現行稅法對乙方徵收的與本契約有關的一切稅費均由乙方負擔。

十六、其他

1、未盡事宜雙方協商解決。

2、本契約及其附屬檔案載明的乙方人員有權代為履行本契約,包括但不限於收取、確認和簽訂各種書面檔案、代為收付款及辦理各種手續。

3、雙方的通訊地址和聯繫方式等自然情況如有變更應以書面形式通知對方,否則以本契約及其附屬檔案載明的通訊地址和聯繫方式等自然情況無法送達有關通知和文書的,視為送達並產生相應法律效力。

4、招標檔案、投標檔案作為契約要約和本契約及相關附屬檔案互為補充,當以上檔案相互之間出現矛盾和牴觸時,按有利於甲方的條款適用和解釋。

5、因本契約產生糾紛,可訴至甲方所轄地人民法院解決。

6、本契約一式貳份,甲、乙方各執壹份,除本契約另有約定外自雙方簽字、蓋章之日起生效。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

委託代理人: 委託代理人:

開戶銀行: 開戶銀行:

帳號: 帳號:

電話: 電話:

簽約日期: 年 月 日