加工承攬契約模板 篇1
訂立契約雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
加工承攬契約模板 篇2
訂立契約雙方:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130×40×90 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180×100×95 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180×100×95 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180×40×200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180×80×200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180×50×200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求:
一、材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮營業所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
加工承攬契約模板 篇3
定作方:
法定代表人: 職務:
地址:
承攬方:
法定代表人: 職務:
地址:
因定作方需要向其客戶 供應本契約所列貨物,因此委託承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第二條 質量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,應在收到原材料後 天內提出書面異議,並協商解決辦法,如承攬方沒有在該期限內提出書面異議的,視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進行賠償。
第五條 剩餘原材料的處理
1、加工完成後,承攬方應將剩餘原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續加工的要求,則需按本契約確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術資料,圖紙
1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料,圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術資料、圖紙是鑑定貨物是否符合質量要求的標準之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發票給定作方;
2、定作方在收到貨物並檢驗合格後 天內支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點:承攬方應在 年 月 日前,將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔:由承攬方承擔貨物的運輸費用;
3、指定時間:定作方應於 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為檢驗標準;
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質量不合格,如果可以在交貨期內返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內返修完畢,則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任;
4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見,可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機構,則視為同意對方的質量異議。
第十條 定作方的違約責任
1、定作方可以中途解除契約或取消部分加工數量,但應向承攬方償付取消加工數量部分加工款 %的補償金,承攬方應歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,應根據逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責任
1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權解除本契約;若定作方解除本契約,則承攬方應返還定作方已付價款,按定作方採購價格向定作方全額補償原材料價款,並向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質量不符合契約約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應按定作方採購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,並支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質量不符契約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除契約,導致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內提出異議,承攬方都應向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之後的運費由承攬方承擔。
第十二條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本契約自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協定,補充協定內容和本契約如有衝突,以補充協定為準;
3、本契約一式二份,雙方各執一份;
4、本契約附屬檔案和本契約具有同等法律效力。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真: 傳真: Email: Email: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬契約模板 篇4
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經甲乙雙方友好協商,就 紙箱 印刷事宜達成如下協定:
第一條:甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
2、由甲方將印製品材料於20xx年8月1日前交給乙方,並辦理交接手續。
第二條:交貨時間
甲方於20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方後,乙方有權選擇限時交付或順延契約所列甲方委託項目的完成及交付時間。
第三條:交貨方式地點 交貨方式:甲方送貨 交貨地點:乙方廠區
第四條:付款結算方式及時間
本契約總金額為 586000 元,甲方支付乙方契約總金額的 30 %,即 元,作為定金及預付款,餘款在乙方加工完成並交付之時,由甲方把餘款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後,經甲方認可,投入製作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照契約支付相應款項。
第六條:違約責任
1、甲方如未按契約期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計畫。
2、乙方未按契約期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協商解決,協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條:本契約履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本契約,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本契約履行過程中,發生任何爭議,均應協商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本契約一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章後生效。
委託方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表: 代表:
年 月 日
加工承攬契約模板 篇5
契約編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協商,簽訂本契約,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ (蓋章)(蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
加工承攬契約模板 篇6
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
加工承攬契約模板 篇7
訂立契約雙方:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備註│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130X40X90│ 件 │ 120│ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
加工承攬契約模板 篇8
加工承攬契約範文格式
簽定日期:__________年_____月________日
定作方(甲方):_________
電話:________________
承攬方(乙方):_____________________
電話:________________
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。
加工費:______________
品名:__________規格:____________單位:__________數量:___________
單價:____________金額:____________
定作方供應原材料:
原材料:____________________
規格:________________________
單位:_______________________
數量:_______________________
日期:_____________________
成品單位耗用量:______________________
1.技術資料、圖紙提供辦法:_____________________。
2.產品檢驗標準和方法:_____________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_________________
乙方(蓋章):_________________
加工承攬契約模板 篇9
訂立契約雙方:
承攬方:_____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:_____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條加工成品
品名:___
規格___單位:
數量:___
備註:___
玻璃櫃檯:130_40_90件120
塑膠台面櫃檯:180_100_95件10其中不帶抽屜
玻璃台面櫃檯:180_100_95件20
棉布貨架:180_40_200件10
大百貨電器貨架180_80_200件5
小百貨貨架180_50_200件80
第二條加工成品質量要求:
一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:_____縣木具廠
代表人:___
地址:___
電話:______
開戶銀行:___縣支行七都鎮營業所
帳號:___
乙方:___縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:___
帳號:___
___年___月___日
加工承攬契約模板 篇10
承 攬 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯繫方式:__________________________
定 作 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯繫方式:__________________________
風險告知:在訂立加工承攬契約之前,應當要了解對方履行契約的能力。尤其是對承攬方能否完成委託項目,其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目,都要了解清楚。即使全部符合要求,並已經承攬多年業務,也應查詢清楚,以避免因承攬方無實際完成能力而引起的契約糾紛。
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品:_____________
第二條 加工成品質量要求:__________________________________________________
風險告知:當事人在訂立契約時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是,契約註明的加工物必須是合法物,在契約訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物,是否需經有關部門批准才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程式批准而出現不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方:定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
風險告知:關於定作物的檢查驗收,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明:定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的,定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生的質量問題,除定作方使用,保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間:雙方另有約定的,按約定的方法計算。
風險告知:關於驗收標準、方法及提出異議的期限,有標準的按照標準,沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對於檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商,最好註明提出異議的期限,對任何期限的約定都一定要註明期限終止的時間點,以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔:
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:
__________________________________________
第十條 結算方式及期限:
___________________________________________
第十一條 其他約定:
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款:不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任:經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元:(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風險告知:關於違約金的事項,如有約定要分別註明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外,《加工承攬契約條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度:契約當事人應注意確定違約金的具體百分數。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方:變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決:協商不成按_____項處理:
1。向仲裁機關申請仲裁:
2。向______人民法院起訴。
本契約自_____年___月___日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份:契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________
法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
加工承攬契約模板 篇11
使用說明:(實際起草契約文本時請將此說明刪除)
1. 本契約適用於櫥櫃、服裝、鐵藝欄桿、藝術品等類非標準產品的定作。
2. 標準文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不採用”或“無”,亦可在“其他事項”條款說明第××條不採用,或增加其他約定內容。
3. 簽訂時間和簽訂地點必須填寫。
4. 簽署時應檢查附屬檔案是否齊全。
5. 附屬檔案也必須蓋章。蓋章時必須對整本契約書加蓋騎縫章。
6. 如有其他疑問,請與律師溝通確定。
【定作物名稱】定作契約
甲方:A有限公司
乙方:
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委託乙方定作 (下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本契約明確雙方權利義務,以資共同信守。
第一條 契約主體
1.甲方(定作人):A有限公司
住所: 郵編:
法定代表人: 註冊號:
2.乙方(承攬人):
住所: 郵編:
法定代表人: 註冊號:
3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本契約。
4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。
5.乙方契約主體變更:
(1)乙方承諾,契約成立後將不以任何理由要求將契約主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將契約項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意後可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的10%承擔違約金。
(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行賬戶註銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。
第二條 定作物
1. 定作物清單及價款
定作物名稱
規格型號
計量單位
數量
價款
單價(元)
合價(元)
總價為人民幣(大寫):
2. 價格組成及價格有效期:
(1)契約單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費 、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
(2)價格適用期間:本契約價格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項確定,價格適用期間屆滿後,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。
A.自 年 月 日起至 年 月 日止。
B.自本契約簽訂之日起至實際供貨數量達到契約約定數量之日止。
第三條 契約價款
1. 總價款及結算方式:
2. 付款方式: 有/無定金(比例), 。
3. 付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的 發票。
4. 發票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額10%的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。
5. 支付方式:甲方採用以下第 【 】 種方式向乙方支付契約價款。
A電匯;B承兌匯票;C網上銀行;D其他方式
6. 收款人信息:開戶行、戶名、賬號 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。 如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
第四條 設計與質量標準
1.設計由 【甲/乙】 方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):
(1)若由甲方負責設計,則甲方應於 前向乙方交付定作物設計檔案。乙方應對其進行校對,對於設計檔案中的明顯錯誤或缺陷應在 3 日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議後的 3 日內答覆。
(2)若由乙方負責設計,則乙方應於 前向甲方交付定作物設計檔案,甲方應當在收到後3日內審核並回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計檔案。
2.定作物的質量標準:應當符合設計檔案要求和本契約附屬檔案二《技術參數與質量標準》。
3.樣品:樣品採用以下第 種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本契約定作物樣品由 提供,雙方確認、封存後由甲方保管,作為驗收的依據。
3)在正式製作前,乙方應當先行製作樣品,經甲方樣品確認合格後再正式製作。
4.其它要求:除本契約約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條 原材料
1.主要原材料清單
提供方
名稱
品牌
生產廠家
規格型號
計量
單位
數量
甲方
乙方
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方於接到乙方通知後 日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。
4.甲供原材料由 方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址為: ),費用由 承擔。乙方應當在 收到後2日內對 甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計量方法:【對於貴重材料而言,這很重要】
6.甲供原材料節餘部分的返還:【對於貴重材料而言,這很重要】
第六條 製作與包裝
1. 乙方應當按本契約約定標準和時限制作定作物。
2. 乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本契約,並且乙方應當按本契約總價款的30%賠償甲方損失。
3. 包裝要求:乙方應提供適宜本契約項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4. 特殊包裝要求: 。包裝物是否回收: 。
5. 其他約定:
第七條 交貨
1.合格交貨:乙方按照契約約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格,方為合格交貨。
2.交貨時間: 。
3.交貨地點: (詳細地址: )。
4.運輸:運輸由乙方負責,並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5.驗收:甲方應當在定作物運至約定交貨地點後 日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本契約約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。
6.風險轉移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格後由甲方承擔。
7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應按 契約價款的0.05% 承擔違約金。遲延交貨達到 七 日的,甲方有權解除本契約,乙方應當按契約價款的10% 承擔違約金。‘
8.數量不足:如交付的定作物數量不足,乙方應當在 2 日內補足,並應當按 當批定作物價款的10% 承擔違約金。
9.質量瑕疵:如交付的定作物質量不符合本契約約定,則甲方有權要求乙方在 2 日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除契約,乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。
第八條 安裝(適用於乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:由甲/乙方負責本契約項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:總工期為 個日曆天。計畫開工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05%的違約金。
3、施工要求:
(1)質量標準: 見契約附屬檔案《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改:乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監護:
(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。
(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。
6. 自檢與復檢:本契約項下定作物安裝完畢後,乙方應進行自檢,自檢合格後報甲方進行復檢。甲方復檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7. 驗收:本契約項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後 日內,甲方組織驗收並出具書面驗收意見。
第九條 保修
1.保修期:免費保修期為 年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收檔案所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢後驗收合格的確認檔案所載時間為準
2.保修金: 。
3. 免費保修:保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰元,並且甲方可以自行或委託第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4.未履行保修義務:
(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額( 包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩餘保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件:
(1)質量保修期已經屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他契約義務。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條 智慧財產權與保密
1. 乙方保證其向甲方提供的設計檔案及/或供應的成品不侵犯他人的智慧財產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張智慧財產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2. 乙方承諾,在本契約簽訂、履行期間及履行完畢後5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計檔案及定作物成品、複製品或其他相關信息、資料。
第十一條 履約擔保
1.乙方採用下列第 種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行契約義務:
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方採用下列第 種方式提供保證金:
(1) 現金
(2) 電匯
(3) 轉賬支票
3.扣除與返還:供貨完畢或契約期滿,本契約餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。
4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購契約或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購契約的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
1.價格波動:雙方確定契約價格時已經充分考慮風險因素,契約價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風險因素包括但不限於本契約項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。
(2)原則:任何情況下不得調高契約價格;在契約簽署後市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整契約價格。
2. 第三方索賠:乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本契約約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協定,並按此協定約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判檔案或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。
3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造檔案(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造檔案不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造檔案向甲方主張任何權益。
4.合法性:乙方向甲方提交虛假髮票,乙方同意甲方可以因此不支付契約價款並且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條 公平競爭
1、 在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,並將乙方確定為長期合作夥伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理後,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的契約價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。
5、 在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、 甲方受理投訴的方式:
聯繫人: 電話:
信函郵寄地址:
投訴專用電子信箱:
第十四條 通知
1. 甲方聯繫人及通訊方式:
聯繫人: 電話: 傳真:
地址: 郵編:
Email:
2. 乙方聯繫人及通訊方式:
聯繫人: 電話: 傳真:
地址: 郵編
Email:
3. 雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。
4. 上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面檔案。
5. 派員送達的應當有簽收檔案。
6. 採用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7. 採用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。
8. 採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。
9. 如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。
10. 如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條 爭議解決
1.本契約簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向契約簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條 契約附屬檔案
下列檔案為本契約附屬檔案,與正文具有同等法律效力
1. 附屬檔案一:定作物明細表
2. 附屬檔案二:《技術參數與質量標準明細》
3. 附屬檔案三:附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。
4. 附屬檔案四:加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開戶許可證複印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明檔案原件。
第十七條 契約效力
1. 本契約自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。
2. 雙方就契約內容做出的變更或補充,均以書面補充契約的約定為準。
3. 本契約壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條 其他約定
1.其他約定:
(本頁以下無正文)
契約簽章頁
(此頁系與A有限公司與 《【 】定作契約》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):A有限公司 乙方(蓋章):
法定代表人 (簽字): 法定代表人(簽字):
(或)委託代理人(簽字): (或)委託代理人(簽字):
簽訂地點:
簽訂日期: 年 月 日
附屬檔案一
定作物明細表
附屬檔案二:
《技術參數與質量標準》
附屬檔案四: 授權委託書
致:【甲方公司名稱】
我單位委託 【受託人姓名】作為代理人與貴司簽署【契約名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關檔案,我單位均予以承認。
代理人無權轉委託。
特此委託。
委託單位:(蓋章)
法定代表人或負責人:(簽字)
年 月 日
受委託人:
姓名: 職務: 電話:
住所: 身份證號碼:
加工承攬契約模板 篇12
契約編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《_____》的有關規定,經協商一致,就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協定,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照契約規定選用原材料,並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對於承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按契約規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期違約責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按契約約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔應此而支付的費用。符合契約規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按契約規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_契約簽訂後,如乙方擅自中途停止或解除契約,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,並歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按契約規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除契約,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過契約規定日期付款,應當比照中國有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本契約約定的下列方法之一進行解決:
1.由_____________委員會_____;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本契約經甲、乙雙方簽字後生效。契約生效後,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本契約未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本契約不可分割的組成部分,且與本契約具有同等效力。
3.本契約有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:______________ 電話:___________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:__________
加工承攬契約模板 篇13
訂立契約雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委託承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備註:________________________
第二條加工成品 質量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照契約規定選用原材料,並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按契約規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定;並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行契約的,無權請求返還定金,承攬人不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還,等等。)
加工承攬契約模板 篇14
甲方:
加工__,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成契約條款如下:
一、甲方權利和義務
1、契約簽定後,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背契約第一條時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。
本契約期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份,並有驗收標準為契約附屬檔案,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
加工承攬契約模板 篇15
訂立契約雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬契約模板 篇16
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
契約訂立地點:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
契約訂立地點:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本契約,共同遵守。
第一條加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包乾單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工後,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料到碎石廠現場,提供所有設備,由乙方利用路基挖方料進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。
第三條加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條加工砂石料數量
本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬33,具體數量由甲方向乙方下達使用計畫,乙方應按甲方下達的計畫編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計畫,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計畫,乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領料單作為計算依據製作計價單,並扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計畫經營部、工程部、機物部進行簽認,經總工程師審核後報項目經理審批並加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料後一個月之內付清給乙方,保證金待契約履行完畢後或契約終止____個月內不計利息退還。。
第六條甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行契約義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本契約項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的契約關係,契約終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。
三、負責提供施工用電引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。
五、負責協調關係。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計畫,確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料運輸到乙方施工現場,並承擔運輸費用。
第七條乙方權利和義務
在滿足契約約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。
一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
二、在契約期內,乙方應在生產加工區域內設定安全警示標誌,做好生產加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
第八條違約責任
一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計畫用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場採購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場採購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品或半成品僅限於本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用於本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔_______萬元人民幣的違約金,連續兩次發生上述行為,甲方有權解除契約。
三、乙方不得將本契約項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止契約,並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應採取有效安全保衛措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。
第九條履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條爭議解決方法
在履行契約過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條協定的生效
本契約經雙方簽字蓋章後生效。
第十二條附則
本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。本契約共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。
甲方:
授權代理人:
契約訂立日期:
乙方:
授權代理人:
契約訂立日期:
加工承攬契約模板 篇17
甲方:_______________有限公司
法定代理人:_____________
乙方:___________有限公司
法定代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬契約糾紛抗訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協定:
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委託授權,事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回抗訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協定自雙方簽字後生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
加工承攬契約模板 篇18
加工承攬契約
定作人:________簽訂地點:___________
承攬人:________簽訂時間:____年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
1、 計量單位
2、數量
3、工作量(工時)
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術標準、質量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:___________________________________________________
第八條結算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。
第十條定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:________________________________________________________________________________________________
第十三條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交 ________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人: 承攬人:
法定代表人: 法定代表人:
加工承攬契約模板 篇19
契約編號:__________
定作人:____________簽訂地點:______________
承攬人:____________簽訂時間:______________
第一條 加工物(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:___________________________。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求:______________________________。
第八條 加工物的技術標準、質量要求:______________________________。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔:______________________________。
第十條 加工物的交付方式、期限及地點:______________________________。
第十一條 加工物的驗收標準、方法、期限及地點:______________________________。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件:______________________________。
第十三條 定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。
第十四條 結算方式及期限:______________________________。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 本契約解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除契約,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)___________________
第十七條 定作人違約責任:__________________
承攬人違約責任:__________________
第十八條 契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向__________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:__________________
年月日
鑒(公)證實行自願原則)
北京市工商行政管理局制定
加工承攬契約模板 篇20
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經甲乙雙方共同協商,由乙方承包採伐甲方的林木,在平等自願的原則下達成以下協定。
一、承包方式:乙方給甲方採伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全,森林防火,一旦發生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀後無異議,特簽此契約,本契約至簽字之時產生法律效益。
甲方:
乙方:
加工承攬契約模板 篇21
甲方:
代表人:
職務:
電話:
乙方:
代表人:
職務:
電話:
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,共同遵守執行。
一、甲方供應原材料:
原材料:
規格:
單位:
數量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產品情況:
品種:
規格:
單位:
數量:
加工費:單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
加工承攬契約模板 篇22
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
承攬方:日期:
定作方:日期:
加工承攬契約模板 篇23
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證複印件
加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成契約條款如下:
一、甲方權利和義務
1、契約簽定後,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背契約時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本契約期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份,並有驗收標準為契約附屬檔案,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 :
乙方:
日期:
加工承攬契約模板 篇24
契約編號:
訂立契約雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:簽約人:
定作人承辦單位: 聯絡人: 聯繫電話:
定作人機構地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:簽約人:
承攬人營業執照:生產報刊亭許可證明:
承攬人機構地址: 聯繫人: 聯繫電話:
銀行開戶許可證: 開戶行: 賬戶:
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為:_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
註:整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、 報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬檔案包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款,累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額 5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出
補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期: 年 月
加工承攬契約模板 篇25
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元。
第十四條 本契約解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委託代理人:
委託代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
編碼:
編碼:
監製部門:
印製單位:
加工承攬契約模板 篇26
訂立契約雙方:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130X40X 90│ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180 X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X 200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
( 勵志天下 )
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮營業所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
加工承攬契約模板 篇27
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協定,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其餘違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協定,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其餘違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
九、本協定執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協定一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協定有效期限:從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協定簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬契約模板 篇28
訂立契約雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委託承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備註:________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照契約規定選用原材料,並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按契約規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定;並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行契約的,無權請求返還定金,承攬人不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除契約,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費後,退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,並賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自______年 _____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;契約副本一式_____份,交________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日訂