道路建設施工契約書

道路建設施工契約書 篇1

發包方(甲方):

承包方(乙方):

一、 工程概況:

工程名稱:小區道路硬化工程 工程地點:小區 承包範圍:包工包料 契約工期:40天 開工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。

二、 甲方職責:

1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督,負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

3、 根據實際需要,審核批准工程變更方案,審定工程簽證。

4、 負責抓好對工程隊的安全教育,定期進行安全檢查。

三、 乙方職責:

1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規,依據施工方案要求組織施工。

2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。

3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標,具備產品合格證書及相關質檢手續,並經甲方驗收合格,方可使用。

4、 抓好本工隊全體人員的安全教育,搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作,嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範,積極配合甲方的各項安全檢查。

5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程,應予以返工並承擔相關費用。

6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。

四、 工程決算:

工程竣工後,依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

五、 付款方式:

依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後,支付工程總價款的百分之九十五,預留百分之五保修金,保修期為一年,期滿未出現質量問題,支付餘款。本契約自簽訂之日生效,甲乙雙方共同遵守,如有爭議,提交當地勞動仲裁部門裁決本契約一式四份,甲乙雙方各一份,甲方存檔二份。

發包方:(公章)法定代表人:委託代理人:

承包方:(公章) 法定代表人: 委託代理人: 年 月 日

道路建設施工契約書 篇2

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利,義務和責任,維護雙方的合法利益,達到保證期,保證工程質量,保證安全文明施工的目的,雙方在遵守法律,行政法規,自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程契約,以便共同遵守。

第一條工程概括

一﹑工程名稱﹑地點和內容

1﹑ 街道路亮化照明工程

2﹑工程地點:

3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈桿﹑燈具製作﹑安裝和調試.

二﹑開﹑竣工時間

1﹑開工日期:20xx年7月20日

2﹑交工日期:20xx年8月30日

三﹑質量等級:優良

四﹑契約條款

工程採用中標價款承包:施工承包契約總價款為人民幣

五﹑工程承包範圍及承包方式

1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工,安裝和調試。

2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方契約價款的3%作為經濟處罰。

3﹑甲、乙雙方在履行契約是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向契約簽訂地人民法院起訴。

4﹑全契約不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協定,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本契約有同等法律效力。

5﹑本契約一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字,蓋章之日起契約生效,分送有關部門。

6﹑本契約簽定時間:20xx年七月二十日

7﹑本契約簽定地點:

建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)

道路建設施工契約書 篇3

建設單位:_________(以下簡稱發包方)

施工單位:_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商,達成如下協定:

第一條:工程名稱:

第二條:工程地點:

第三條:建築面積:

第四條:工程價款及付款方法:

第五條:工程期限(開工、竣工時間)

第六條:工程質量標準

第七條:承包形式及材料設備供應

第八條:發包方義務:

1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)

2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。

3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。

甲方:

乙方:

道路建設施工契約書 篇4

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容和承包範圍:地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路總長暫定為200米。

4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行採購,但材料質量必須符合有關規定,並具備產品合格證書等。

5、契約造價:暫定為 人民幣

6、工期:契約簽訂並生效後天內完成。工期每延遲一天,乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金,甲方可在本工程造價中直接扣除。

7、契約履約保證金:本工程不設定履約保證金。

8、結算辦法

8.1按以下原則結算:

8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。

8.1.2根據附後清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。

8.2土方開挖費用按挖機台班及短駁運輸費用單獨計取,單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計,此單價均已包括管理費稅金等所有費用。

8.3挖土機採用200型挖機,挖土機費用按230元/小時單價包乾,此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。

9、工程質量

9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規範(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行,要求保證達到合格等級。並達到以下要求:

9.1.1混凝土層

混凝土採用設計規定的商品混凝土。

厚度誤差:±10%厚度。

平整度誤差:小於10mm。

寬度:不小於設計規定。

9.1.2塘渣基層

塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求,路基開挖應至老土,當局部為淤泥土時,應保證回填厚度應經甲方確認。

路基應有良好的排水系統;

路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定,壓實度和平整度應符合設計要求;

必須用不小於15噸的壓路機碾壓檢驗,其輪跡不得大於5mm。

不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。

道路中線標高允許誤差±20mm。

平整度允許偏差:20mm。

寬度允許偏差:100mm。

9.2材料要求

9.2.1中標單位必須對所採購的材料質量全面負責,應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時,有權要求復驗,復驗合格其相關費用由招標方建設單位支付,復驗不合格其經濟損失及復驗費用由中標單位承擔。

9.2.2道路基層塘渣要求採用清塘渣。

9.3乙方必須精心組織施工,如未按設計要求和規範規定進行施工而造成返工重做的,由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔,甲方將給予一定的經濟處罰。

9.4由於乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題,由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。

9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作,否則,因此對其他施工單位造成損失的,所有經濟損失均由乙方承擔。

9.6路基及道路基層必須碾壓密實,否則,由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。

10、安全生產和文明施工:

10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定,

10.2施工期間,發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重,甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。

10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作,如由於乙方原因造成森林火災及環境破壞,所產生的一切責任及後果均由乙方承擔。

10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。

11、資料管理和竣工結算的有關規定:

11.1乙方必須按照市政工程規定要求,整理本工程的各項技術資料。

11.2本工程的所有資料必須用A4紙,並用電腦列印。

11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內,乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套,其中一套必須是原件。

11.4自竣工驗收合格之日算起30天內,乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。

12、付款辦法:

12.1竣工驗收合格結算審核完畢後一個月內,除留設結算造價的質量保修金外,其餘款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款後三個工作日內,向甲方出具正式的稅務發票。

12.2質量保修金按以下規定支付:

a)竣工驗收合格之日算起一年後的14天內,甲方向乙方支付全部質量保修金;

b)質量保修金不計利息。

12.3水電費用乙方自理。

13、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的按下列第(二)種方式解決:

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

14、本工程的質量保修期為一年,自竣工驗收合格之日算起,保修期內發生質量事故,乙方接到甲方維修通知後,五天內完成維修工作。否則,甲方有權另請其他施工隊伍維修,所有維修款均由乙方承擔,甲方可直接從質量保修金中予以扣除。

15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。

16、契約未盡事宜,由雙方另行協商確定。

17、本契約一式捌份,甲乙雙方各執四份,經雙方單位蓋章、代表簽字後生效。

發包方: 承包方:

代表:

契約簽訂地:

代表:

年 月 日

道路建設施工契約書 篇5

委託方(甲方):

承接方(乙方):

甲方委託乙方承擔下列工程的施工圖設計檔案審查任務,依據《中華人民共和國契約法》及相關規定,雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1、工程名稱:

2、報建編號:

3、工程建設地點:

4、總建築面積:

5、建築類型:□住宅 □公建 □工業 □其它

6、工程總投資:

7、勘察單位:

8、設計單位:

第二條 施工圖設計檔案審查依據

1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;

(2)《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》;

(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;

2、建設項目批准檔案和各主管部門的審批意見;

3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計檔案。

第三條 施工圖設計檔案審查主要內容

根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查的主要內容為:

1、是否符合工程建設強制性標準;

2、地基基礎和主體結構的安全性;

3、是否符合民用建築節能強制性標準,對執行綠色建築標準的項目,還應當審查是否符合綠色建築標準;

4、勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計檔案上加蓋相應的圖章和簽字;

5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

第四條 施工圖設計檔案審查周期

根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查原則上不超過下列時限:大型建築工程、大型市政工程為 15 個工作日,中型及以下建築工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察檔案,甲級項目為 7 個工作日,乙級及以下項目為 5 個工作日。

以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。

第五條 甲方向乙方提供的有關資料和檔案

上述材料在契約簽訂生效後的 工作日內由甲方提供給乙方。

第六條 審查結果

由甲方向乙方提供本契約第五條有關資料和檔案,具備審查條件後,乙方開始審查工作。

1、審查結果合格的:

(1)乙方及時編制審查報告,並報有關部門備案。

(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

(3)甲方收到審查合格書後的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。

2、審查結果不合格的:

(1)乙方將施工圖退建設單位並出具審查意見告知書,說明不合格原因。同時,應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和註冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題,報有關部門備案。

(2)甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。

(3)乙方收到修改後的施工圖設計檔案後應及時告知有關部門。

第七條 施工圖設計檔案審查費收取

1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計檔案審查費總額為人民幣 萬元整(含稅,大寫: 萬元),通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號:

賬號: 戶名: 開戶行:

2、支付方法為:

(1)本契約生效後 天內,甲方首付施工圖設計檔案審查費計人民幣 萬元作為定金(本契約履行後,定金抵作施工圖設計檔案審查費);乙方完成施工圖設計檔案審查且審查結果為合格的,甲方應支付施工圖設計檔案審查費餘額,計人民幣 萬元整。

(2)審查不合格的,乙方出具施工圖審查意見書後的 個工作日內,甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時,雙方約定按以下方式處理: 。

(3)在甲方支付上述費用後的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。

第八條 甲方責任

1、按本契約第五條規定的內容,在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和檔案,並對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和檔案存在錯誤引致審查成果發生事故的,與乙方無關。

2、負責指派時處理本工程在施工圖設計檔案審查過程中涉及的有關問題。

3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

4、甲方應按本契約第七條的約定向乙方支付施工圖設計檔案審查費用。

第九條 乙方責任

1、乙方應是政府認定的施工圖設計檔案審查機構,具備相應的資質條件。

2、乙方委派進行本項目施工圖設計檔案審查的人員應是經 省建設廳批准的有資格從事施工圖設計檔案審查的審查工程師。

3、乙方按本契約的約定提交審查成果檔案,對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。

4、查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。

第十條 違約責任

1、因甲方過錯逾期支付審查費用的,每延誤一天,按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

2、乙方延誤審查工作的,每延誤一天,應按審查費用的向甲方支付違約金,因不可抗力因素導致延誤審查的除外。

3、施工圖設計檔案審查合格後,仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題,給建設單位造成損失的,乙方依法承擔相應的賠償責任。

4、建設工程經施工圖設計檔案審查後因勘察設計原因發生工程質量問題,乙方承擔審查失察的責任,賠償甲方的損失。

5、乙方違反第十條第三項的約定,向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和檔案,乙方應向甲方支付審查費用 %違約金並賠償甲方因此受到的損失。

4、在契約履行期間,甲方要求終止或解除契約,乙方尚未開始施工圖設計檔案審查工作的,不予退還甲方已付的定金,已開始施工圖設計檔案審查工作的,甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計檔案審查費用。

第十一條 其他

1、按相關規定,施工圖設計檔案一經審查合格,不得擅自進行修改,如遇特殊情況,需進行涉及審查主要內容的修改時,必須報請乙方重新進行審查,甲方應與乙方重新簽訂審查契約。

2、因甲方原因,在工作過程中增加本契約範圍外受審項目的工程量,甲方與乙方另行簽訂審查契約。

3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧,甲乙雙方同意按下述方式處理:

4、本契約在履行過程中發生糾紛,甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

5、本契約一式份,甲乙雙方各執

6、本契約經甲乙雙方法定代表人或法人委託代理人簽字並加蓋公章後生效。

7、本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定,與本契約具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路建設施工契約書 篇6

甲方:

聯繫電話:

乙方:

聯繫電話:

為加強道路運輸安全管理,防止和減少安全事故,保障人民民眾生命和財產安全,有效促進雙方全面履行運輸經營契約,維護雙方的合法權益,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章,在平等、自願、公平和誠實信用的原則下,雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致,雙方達成如下協定。

一、本協定履行期限與雙方簽訂的運輸契約(契約編號:_____________)履行期限相同,屬運輸契約的附屬檔案之一,具有與運輸契約同等的法律效力。

二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通,乙方負責運輸。

三、乙方應當設立安全管理人員,配備有專業知識、技能的人員並明確責任,建立、建全安全規章制度,為其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。

四、乙方應當接受甲方的安全管理監督,遵守甲方的安全規章制度,並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。

五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員,由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件,是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。

六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限,進行形式審查。

七、乙方讓擬僱車輛承運之前,必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協定,約定雙方的權利和義務,確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。

八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。

九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的,由乙方自行負責罰款。

1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。

2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。

3、酒後駕駛道路運輸車輛的。

4、在1個記分周期內交通違法記分在12分以上,且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。

5、車輛超速、超載等道路交通違規行為。

6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的,甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。

1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛,僱請非法營運“黑車”。

2、不服甲方管理人員的管理,在施工過程中所有的安全防護及安全標誌,沒有甲方許可就隨意拆除的。

3、施工過程中,不嚴格遵守安全規章制度,如違章作業、違章蠻幹,不聽從甲方管理人員指揮的。

4、運輸車輛已達到報廢年限的。

5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。

十一、乙方履行契約過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等),若乙方需要甲方協助時,甲方可以視情況提供協助。

十二、乙方在履行契約過程中,必須確保運輸安全,運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故,均由乙方自行負責。

十三、運輸過程中,乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮,嚴格遵守施工現場交通規則,積極維護施工現場交通秩序,保證施工現場道路的暢通和運輸安全,不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸,不得爭道搶行,不得超速超載。

十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染,被有關部門處以行政罰款的,由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的,甲方有權向乙方追償,追償時可從乙方的運費或契約保證金中扣留支付。

十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權,車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權,並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行,已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則,甲方有權單方通知乙方提前解除本契約,乙方所交契約保證金不得要求返還。

十六、乙方應當將本協定中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任,在乙方與所僱傭車輛的協定中明確約定。

十七、爭議的解決

本協定在履行中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成的,任何一方均有權將協定爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟,通過法定程式解決。

十八、其他約定

其他約定如下:___________________

二十、責任期:自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。

二十一、本協定壹式兩份,甲乙雙方各執壹份。

二十二、本協定經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。

甲方(簽字蓋章): 乙方 (簽字蓋章):

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

道路建設施工契約書 篇7

建設發包發:

承包施工方:

經甲、乙雙方友好協商,甲方將位於貴州省仁懷市茅台鎮私人房屋亮化建設施工項目發包給乙方,雙方秉著平等、自願、誠實、信用的原則,特簽訂此契約,望共同遵守:

一、承包方式

施工工程採取清包,即包工不包料的方式。

二、建設工期、承包範圍及工程款計算方式

工程建設從乙方進場當日開始計算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規定時間內完成工程建設進度。承包項目具體情況如下:

1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊,乙方自己負責施工原材料的搬運使用。

2、砌磚按塊數計算,單價為:零點五五元一塊,;外牆磚單價為:五十八元每平方米,。

3、乙方必須在規定時間內完成以上1至2條承包項目工程,如在規定的時間內未完成,甲方將不支付乙方任何工程費,並且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。

三、甲方職責

根據房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設所需建築材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。

四、乙方職責

乙方自帶砌牆和外牆磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。

五、工程質量要求

砌牆平面平整垂直牆角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實,外牆磚必須平實、整齊,縫隙合理。以上工程質量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。

六、工程檢查、驗收

在不影響乙方正常作業的情況下,甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查,並於工程建設完工後乙方通知甲方對工程進行驗收,合格後支付工程款。

七、工程款支付辦法

工程款採取分結方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費,工程結束驗收合格後甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。

八、安全責任

乙方必須認真按施工操作程式施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施,並做好施工人員的安全教育,堅持安全第一、質量第一、預防為主,若施工中發生安全事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。

九、其他情況

施工期間乙方一伙食自理,甲方只提供住房。

十、其它未盡事宜

1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負責保管。

2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料,避免造成浪費。

3、本協定一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字後生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協定,尚若違反,造成的損失由違約方負責。

4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理,協商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉著友好的原則先協商解決,協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

____年__月__日____年__月__日

道路建設施工契約書 篇8

發包人(全稱):_________

承包人(全稱):_________

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,發、承包人就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約,達成協定如下:

一、工程概況

工程名稱:_________

工程地點:_________

工程規模及結構特徵:_________

工程承包範圍:_________

工程立項批准文號:_________

資金_________

二、契約工期

開工日期:_________

竣工日期:_________

契約工期總日曆天數_________天。

三、質量標準

工程質量標準:_________

四、契約價款

幣種:_________

契約總價(大寫):_________元(小寫)¥:_________元

綜合單價或費率:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);□詳見經確認的工程報價單或預算書(非招標工程)

五、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:

1、本契約協定書;

2、中標通知書(適用招投標工程);

3、投標檔案(適用招投標工程);

4、經確認的工程報價單或預算書(適用非招投標工程);

5、本契約專用條款和補充條款;

6、本契約通用條款;

7、標準、規範及有關技術檔案;

8、圖紙;

9、工程量清單;

10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和檔案;

11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要;

12、工程進行過程中的有關信件、數據電文(電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)。

六、詞語含義

本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

七、承包人承諾

承包人向發包人承諾按照本契約約定及工程師的指令進行施工、竣工,在缺陷責_____內承擔工程質量缺陷保修責任,並履行本契約書所約定的全部義務。

八、發包人承諾

發包人向承包人承諾按照本契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項,並履行本契約所約定的全部義務。

九、契約生效

本契約訂立時間:_________年_________月_________日

訂立地點:_________

發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案後本契約生效。

發包人(公章):_________?承包人(公章):_________

住所:_________?住所:_________

法定代表人:_________?法定代表人:_________

委託代理人:_________?委託代理人:_________

電話:_________?電話:_________

傳真:_________?傳真:_________

開戶銀行:_________?開戶銀行:_________

賬號:_________賬號:_________

編碼:_________?編碼:_________

道路建設施工契約書 篇9

建設單位:_________(以下簡稱發包方)

施工單位:_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商,達成如下協定:

第一條:工程名稱:

第二條:工程地點:

第三條:建築面積:

第四條:工程價款及付款方法:

第五條:工程期限(開工、竣工時間)

第六條:工程質量標準

第七條:承包形式及材料設備供應

第八條:發包方義務:

1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)

2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。

3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。

4.按協定負責按期撥款。

第九條:承包方義務

乙方負責:

1.按協定分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。

4.竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條:違約責任及獎勵條款

第十一條:其他協助條款。

第十二條:本契約正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。

第十三條:契約有效期及契約爭議解決。

第十四條:附表及其他具有契約效力的檔案。

發包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)

法定代表人:_____ 法定代表人:______

地址:________ 地址:_________

開戶銀行:______ 開戶銀行:_______

帳號:________ 帳號:_________

簽約日期:____年__月__日

道路建設施工契約書 篇10

發包人(全稱): (以下簡稱甲方)

承包人(全稱): (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、工程承包範圍

承包範圍:

三、契約工期

開工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月 xx日

四、質量標準

工程質量標準: 合格

五、契約價款

金額暫估價(大寫): (人民幣)

(小寫): (人民幣)

以實際工程量為準進行結算

六、工程款支付

1、工程開工付至契約價的40%;

2、工程完成50%時付至契約價的70%

3、工程驗收合格後付至契約價的100%;

七、質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.嚴格執行施工規範、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。

4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,並辦理相關施工手續。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關係。

八、工程工期

1.甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。

2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

3.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。

九、工程驗收

1.本工程以施工圖紙、作法說明施工,驗收規範按照國家質量評定驗收標準。

2.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方應提前二天通知甲方,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。

4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

十、材料供應

1.乙方負責採購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定,且均應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

2.乙方負責採購的材料設備,必須按甲方具體的要求採購,並做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。

十一、違約責任

1.在履行契約過程中發生的爭議,雙方協商解決;協商不成,可以人民法院起訴。

2.如一方違約或擅自中止契約的履行,必須向對方支付違約金,額度為本契約工程總價的10%。

3.承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規範進行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導,配合甲方圓滿竣工。

4.發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。本契約價款採用可調價款方式確定,最終以實際工程量計算。

十二、爭議或糾紛處理

1.本契約在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

2.當事人不願意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本契約在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

十三、契約生效

本契約一式貳份,雙方各執壹份

本契約自雙方簽字蓋章後生效,至工程竣工及價款結清後失效。本契約未盡事宜,雙方可協商另簽補充協定。

契約定訂立時間: 年 月 日

契約定立地點:

本契約雙方約定 簽字、蓋章 後生效。

甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):

代 表(簽字): 代 表(簽字):

年 月

年 日 日月

道路建設施工契約書 篇11

甲方:乙方:經甲、乙雙方在有關法規的前提下,對建設項目的負責將市外牆塗裝工程項目協商一致。

一、承包範圍:

二、承包內容:外牆平面塗料工程,包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量;裝飾工期要求;安全生產要求;文明施工。

三、承包方式:乙方以包工的形式承包本工程。包工的範圍:包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具(平塗滾筒油掃等)。

四、雙方的責任:

1、甲方提供乙方的住宿問題,施工用的材料採購到位;負責協商解決施工中存在的問題。

2、乙方按工程量的大小,合理安排施工人員,乙方必須在________年____月____日前外牆塗裝全部完工,如拖延工期,按每天罰款伍佰元計算給甲方,(如因抹灰原因造成工期,拖延一天可順延一天)。

3、乙方在施工中出現人中傷亡事故,由乙方負責。

4、乙方必須為甲方節約材料。

5、乙方施工質量必須達到驗收合格,如因施工而造成的驗收不合格及質量問題,所造成的一切經濟損失由乙方負責。

五、質量要求:乙方須達到甲方與建設方簽訂的契約要求--優良工程。

六、塗裝材料施工工序:白水泥打底二次,底漆一次,平塗面漆滾塗兩遍。

七、工程量:預計為2(外牆包工單價為元2)包工造價元以實際驗收數目為準。

八、付款方式:乙方進場後,甲方先墊付每個工人每天一伙食費元,平塗面漆全部完工,甲方應付工程款的(其中包括:工人每支付的生活費),餘下的工程總款的在工程驗收合格後三天內全部付清,如逾期不付,按每天罰款伍佰元計算給乙方。工程負責人:工程質量監理:本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,簽字生效,具有法律效力。甲方:乙方:代表人:代表人:身份證號碼:身份證號碼:電話:電話:簽訂日期:________年____月____日

道路建設施工契約書 篇12

發包人(全稱):

承包人(全稱):

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、工程承包範圍

三、契約工期

計畫開工日期:暫定 年 月 日,計畫竣工日期 年 月 ,契約

工期

( )日曆天

四、質量標準

工程質量標準:合格。

五、契約價款

金額:(大寫) 元(人民幣)¥ 元

六、組成契約的檔案:組成契約的檔案:

(1) 契約協定書

(2) 中標通知書

(3) 投標檔案

(4) 招標檔案的澄清和補遺

(5) 招標檔案

(6) 本契約專用條款

(7) 本契約通用條款

(8) 標準、規範及有關技術檔案

(9) 圖紙

(10) 工程量報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約《本協定書中有關詞語含義與本契約《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間: 年 月 日

契約訂立地點:

本契約雙方約定 日後生效。

發包方(公章): 承包方(公章):

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人

委託代理人: 委託代理人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

開戶銀行: 開戶銀行:

賬號: 賬號:

郵政編碼: 郵政編碼

B、通用條款 通用條款

按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工契約》(GF-1999-0201)示範文本執行。(具體條款略,如投標人要求可提供)

C、專用條款 專用條款

道路建設施工契約書 篇13

甲方:乙方:經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致,特簽訂以下協定,供雙方共同遵守執行。

一、工程名稱:

二、工程地址:

三、承包內容:

四、承包方式:

五、承包價格:

六、付款方式:

七、甲、乙雙方責任與義務

(1)甲方:

1、按照契約約定時支付工程款。

2、現場監督:檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。

3、現場協調各工種之間的工作配合,解決施工過程中出現的矛盾。

4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。

(2)乙方:

1、按時、按質、按量完成契約範圍的施工任務,嚴格執行防水工程相關規範及標準。

2、提供防水材料的合格證和相關資料。

3、遵守甲方在契約範圍內的相關規定。

4、嚴格管理好自己的施工人員,不拖欠員工工資,乙方人員及設備、材料自行管理。

八、違約責任如違約,造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,相關工程款項結清時終止。甲方(公章):_________

乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________________年____月____日

________年____月____日施工契約 篇10發包人:(以下簡稱甲方)承包人:(以下簡稱乙方)經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本契約,共同遵照執行。

一、工程項目

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包範圍:

4、承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

5、契約價款:契約總價款萬元。

二、技術要求

1、路面為c厚C30水泥混凝土路面,寬米。

2、18c厚3:7灰土墊層。

三、施工及質量要求

1、XX處理在原有基礎上,對高低不平路段,採用推土機或裝載機整平,並清除地表雜草,然後用壓路機壓實。

2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。

四、雙方權利和義務

道路建設施工契約書 篇14

發包人(簡稱甲方):

承包人(簡稱乙方):

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:

4、工程立項批准文號:

5、資金來源:

二、工程承包範圍

承包範圍:

三、工程工期

1、開工日期:______年___月___日;

2、竣工日期:______年___月___日;

3、契約工期總日曆天數_________天。

四、契約價款

工程總造價

大寫:___________________?元(人民幣)

¥:___________________元(人民幣)

五、發包人工作

1、委派_______為工地代表,聯繫方式:_______

2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法_____,應承擔責任。

六、承包人工作

1、委派_______為工地代表,聯繫方式;

2、嚴格按圖紙進行製作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。

七、施工組織設計和工期

1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計畫的時間:承包人必須在契約簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計畫。

工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。

2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。

八、工程質量標準

工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

九、材料的提供

承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。

十、工程價款的結算

1、契約簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。

十一、工程的驗收

工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。

十二、維修責任

承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修契約,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。

十三、違約責任

1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,並承擔停工或工期延誤及其損失責任。

2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

3、發生契約糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。

十四、爭議的解決

本契約在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向__________________委員會申請_____。

發包人:(公章)

委託代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

賬號:

編碼:

______年___月___日

承包人:(公章)

委託代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

賬號:

編碼:

______年___月___日

道路建設施工契約書 篇15

原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

系個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。

被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。

法定代表人:______________。

案由:_________________建設工程契約糾紛

訴訟請求:_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:_________________

_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

____________區人民法院

具狀人:_________________

_____________年__________月__________日

道路建設施工契約書 篇16

甲方:食品有限公司

乙方:工程建築有限公司

根據有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:鍋爐房工程

2、工程地點:

3、承包範圍:包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。

6、工程期限:年月 日至年 月 日,總計 天完工。

7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本契約一式肆份,契約甲乙雙方各執三份。

2、本契約簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本契約補充契約。

3、任何一方不得違反本契約規定,未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:

乙方:

年 月 日

道路建設施工契約書 篇17

尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見:

一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定,將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日,付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協定,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】

7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,契約金額為115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。

二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。

1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】

2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】

3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】

4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】

5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定,原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行,那么,即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定,那么,有關卸船能力沒有達到契約約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】

6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明契約約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

7、20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元,上述6個契約增加的工程款總計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】

8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移占有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。

三、關於拖欠工程款的數額。

原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家稅務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。

此致

長樂市人民法院

杭州某工程公司代理人:曾省明

道路建設施工契約書 篇18

發包人(全稱):(以下簡稱甲方)

承包人(全稱):(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況:

工程名稱:

工程地點: 工程內容:圖紙及發包人規定的全部內容,工程量以現場實際簽證為準。資金來源:企業自籌

二、工程承包範圍:嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;

三、契約工期:30日曆天 開工日期:以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期:以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準:合格

五、契約價款:

契約價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認後據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定,根據集團規劃部核定價款作為契約最終價款,雙方據此簽訂補充協定。

六、組成契約的檔案:

組成契約的檔案包括:

1、本契約協定書

2、本契約專用條款

3、本契約通用條款

4、施工單位確認書

5、預算檔案及其附屬檔案

6、圖紙或施工組織設計

7、標準、規範及有關技術檔案

雙方為履行本契約的有關洽商、變更等書面協定、檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效:

契約訂立時間:

契約訂立地點: 本契約雙方約定:自雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路建設施工契約書 篇19

甲方:__________

乙方:__________

本履約保證金由契約雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本契約。

第一條 鑒於甲方與乙方於簽署了施工契約,乙方在對建設工程施工契約條款已做明確了解的情況下,為保證其在建設工程施工契約中承諾的履約義務得到切實履行,願意按本契約約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工契約約定履行義務,包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標契約總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作為履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金占用費。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂契約生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的契約履行情況,按照契約相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章):__________

乙方(蓋章):__________

時間:__________

道路建設施工契約書 篇20

審判長、審判員;

受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:

一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。

被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。

二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。

以上代理意見懇請法庭予以採納。

代理人:劉保平 20xx年1月23日

道路建設施工契約書 篇21

甲方:

乙方:

受 (以下簡稱甲方)的委派, (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作,為明確甲、乙雙方的責、權、利關係,經甲、乙雙方充協商,特制訂以下條款,供雙方共同遵守履行。

一、項目經理部主要負責人:

二、經營承包主要內容

1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。

2、各項流轉稅及附加包括:印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。

3、管理費繳納方法:綜合管理費在項目批覆的首期工程款中(款到賬後一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳,待業主最後一筆結算款到賬後再作內部結算。

4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標契約價的5%)由甲方辦理,乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費,保函返還後無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函,乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費,預付款到項目賬戶後由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還後無息退還預付款保函質押金。

5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理),在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定,簽訂本項目有關的材料採購或專業分包契約時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性契約,否則視為違約並追究相關責任。

三、甲、乙雙方責任

(一)甲方責任

1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導,協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。

2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理,定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查,以使工程順利完成。

3、甲方應儘可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃契約

(二)乙方責任

1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工契約書、承諾書及其他契約相關檔案的全部條款,並對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任,按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成後止)。

2、乙方必須服從甲方的管理,積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度,嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》,確保工程質量和安全生產,做到文明施工。

在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少於兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理,甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元,待工程竣工驗收資料遞交合格後歸還乙方。

3、乙方有義務維護甲方的社會信譽,如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響,或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況,除賠償用戶的損失外,甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款並在當期工程款中扣除。

4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規,做好環境保護工作,避免由於施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞,避免由於施工引起不良後果。

5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程,上級管理部門罰款由乙方承擔,甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格並交付建設單位使用為止。

四、工程款項的使用和管理

項目結束後應將項目財務賬簿交公司歸檔,經公司財務對項目財務檢查驗收後方能簽訂支付本項目的質量保證金。

3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表並由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資,如甲方檢查無發放資料,則項目戶頭的資金應優先發放民工工資並處壹萬元以內數額的罰金。

4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定,對擅自挪用工程款應視為_____行為,甲方有權追究其_____責任。

五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準

1、甲方委派技術、管理人員人,基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資採取季度預交公司財務方式),工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算,至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。

2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務,所發生的費用由項目部承擔。

六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。

1、實現上繳部分達到承包指標並且上繳款交清後,項目結餘部分(稅後)由項目承包責任人處置,但項目財務應明晰。

2、項目部第一責任人實行風險承包,第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書,如第一責任人不能履約所造成的經濟損失,其擔保人負連帶賠償責任,擔保有效期為項目保修期結束為止。

七、其他事項

1、如有未盡事宜,雙方可協商簽訂補充條款。

2、如發生爭議,雙方不能協調解決,可向甲方工商註冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。

3、本契約一式兩份,雙方各執壹份,具有同等法律效力,經雙方簽字後生效,至項目承包期結束、項目缺陷期後自行終止。

甲方代表: 乙方代表:

(附身份證及項目經理證等複印件)

年 月 日 年 月 日

道路建設施工契約書 篇22

發包人(全稱):承包人(全稱):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協定:

1。工程名稱:

2。工程地點:

3。工程立項批准文號

4。資金來源:

5。工程內容:

群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附屬檔案1)。

6。工程承包範圍:

計畫開工日期:年月日。

計畫竣工日期:年月日。

工期總日曆天數:天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量標準:

1。簽約契約價為:

人民幣(大寫)(¥元);

其中:

(1)安全文明施工費:

人民幣(大寫)(¥元);

(2)材料和工程設備暫估價金額:

人民幣(大寫)(¥元);

(3)專業工程暫估價金額:

人民幣(大寫)(¥元);

(4)暫列金額:

人民幣(大寫)(¥元)。

2。契約價格形式:

項目經理

承包人項目經理:

本協定書與下列檔案一起構成契約檔案:

(1)中標通知書(如果有);

(2)投標函及其附錄(如果有);

(3)專用契約條款及其附屬檔案;

(4)通用契約條款;

(5)技術標準和要求;

(6)圖紙;

(7)已標價工程量清單或預算書;

(8)其他契約檔案。

在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。

上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。

1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

2。承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。

八、詞語含義

本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。

本契約於年月日簽訂。

十、簽訂地點

本契約在簽訂。

十一、補充協定

契約未盡事宜,契約當事人另行簽訂補充協定,補充協定是契約的組成部分。

十二、契約生效

本契約自生效。

十三、契約份數

本契約一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。

發包人:(公章)承包人:(公章)

法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:

(簽字)(簽字)

組織機構代碼:組織機構代碼:

地址:地址:

郵政編碼:郵政編碼:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

電子信箱:電子信箱:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

道路建設施工契約書 篇23

甲方:乙方:

第一條 工程概況:

項目名稱:小區住宅樓

項目地點:

第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格:契約總價¥ 人民幣 : 契約總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。

第三條 交貨地點:小區工地現場甲方指定地點

第四條 交貨時間:__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脫落、龜裂等現象。

第六條 產品的交貨驗收及保管方式

6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點,否則,甲方有權拒收貨物。

6.2契約簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存,作為產品驗收的依據。

6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收,若貨物與進貨數目不相符,或有損壞,或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合契約規定,甲方有權拒收全部或部分貨物,乙方須按照甲方要求收回或補齊,乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字,並填寫交貨驗收合格證明,此合格證明為乙方交貨的憑證,也是乙方申請付款的必要依據。

6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移,產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。

6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料,否則,甲方有權拒收貨物。

6.6.對乙方所供產品,甲方有權隨機抽樣送檢,如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準,甲方有權對乙方提出索賠。

6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。

6.8.為確保乙方所供產品質量,供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間,甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。

第七條 貨款支付方式

7.1 本工程不支付預付款。

7.2.驗收款:每批貨送達工地現場,並且該批貨款達到契約總價的60%時,經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。

7.3.進度款付至契約總價的70%暫停。

7.4.配電箱安裝調試完成,經甲方驗收合格,資料交付齊全、正確、有效,手續完備,並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。

7.5. 保修金為 0%。

保修期為二年,保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議,則在 5個工作日退還保修金。

第八條 變更處理方法在本契約規定交貨時間的 0個工作日前,甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間,乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整契約金額,但不得就甲方的變更行為收取任何費用。

第九條 產品保修、補貨約定

9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。

9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換,乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本契約規定的質量要求的產品。

否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品,因此發生的費用從保修金中扣除,而且乙方須對此造成的結果繼續負責。

9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求,不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原契約,補貨日期為接到通知後5天,由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司,並由乙方負責卸貨。

第十條 違約責任

10. 1契約簽訂後,除出現不可抗力的情況外,契約雙方必須履行契約各項條款。

倘若無法履行契約時,違約者需向對方支付本契約總價的 0%作為不能履行契約之賠償。

10.2乙方未按契約規定日期交貨,乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金,並依法賠償因此給甲方造成的損失,逾期交貨超過 0天的,甲方有權單方面終止契約。

10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的,乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本契約規定的合格產品,向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。

乙方逾期 0天未交送合格產品的,或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的,甲方有權單方解除本契約,乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款,並支付該部分價款 0%的違約金。

10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。

10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的,視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符,視為沒有交貨因此造成逾期交貨的,按照本契約關於逾期交貨的有關規定執行。

10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害,乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。

第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。

第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,向本契約履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。

第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後終止。

第十四條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,經甲乙雙方協商,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

第十五條 本契約用中文書寫,一式陸份,雙方各執叄份,具同等效力,未盡事宜,協商解決。

甲方: 乙方:置業有限公司

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

簽訂日期: 簽訂日期:

道路建設施工契約書 篇24

發包方(甲方):

承包方(乙方):

根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則,結合本工程的具體情況,就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協定。

一、 工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、 工程承包範圍:______________井樁開挖工程,要求開挖至持力層,樁底清掃乾淨,經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。

三、 勞務承包價格,不管井樁直徑大小,均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算),定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水,甲方提供水泵及水管,乙方自行降水施工費用,並自行確保全全,在開挖過程中,若出現自然障礙物,比如石塊等,乙方自行解決費用,若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程,甲方將不予結算人工費,乙方無條件退場,乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。

四、 契約日期:截至_______年_______月_______日,根據甲方要求隨時增加勞動力,加快進度。

五、 安全管理:堅持“安全第一,預防為主”的方針,乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底,安全自負,有安全隱患後停止施工,排除安全隱患後才允許施工,因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。

六、 工程結算及付款方式:乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費,完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%,其餘款項一月後付清。

七、 組織紀律:乙方必須遵守項目部管理制度,不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事,與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理,不得自行其事,不得盜竊公共財產及私人財產,講究衛生,否則接受每次_______至_______元的罰款,施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元,承包人24小時堅守崗位,有事一天之內必須向工長請假,一天以上向項目經理請假,代班班長不得離開現場。

八、 勞動保護及用品:該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等,乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具,如安全帽及行業用具等。

九、 違約責任:甲、乙雙方中任何一方因未能按本契約約定條款履行各自職責,或造成另一方履行契約,由違約方承擔責任,並承擔一切損失。

十、 未盡事宜,雙方協商解決。

十一、 本契約一式肆份,甲方執叄份,乙方執壹份。

十二、 本契約經雙方簽字後生效,工程款結清後自行終止。

十三、 補充條款

1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據,使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。

2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種,如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。

3、 乙方對該工程必須善始善終完成,不得留有未完工程,未完工程量按契約價四倍扣除或不予結算已完工程量,甲方現場指定井樁開挖順序,不得隨意亂挖,否則接受經濟處罰。

發包方(甲方):

委託代理人:

委託代理人:

承包方(乙方)

代表: 住址

身份證號:

_______年_______月_____日

道路建設施工契約書 篇25

甲方:____________________________

乙方:____________________________

甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本契約。

第一條:承建項目

1. 工程名稱:________________________。

2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。

3. 建築面積:約310㎡(最後以實際建築面積為準)。

4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前台階施工。

第二條:承包方式及費用

1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料,乙方負責施工,並負責所有施工用具設備。

2. 施工費用:按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整),澆灌好一層合格後預付____萬元,工程結束驗收合格後全部結算付清。

第三條:工程質量要求

1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建築施工規範要求。牆體、梁、柱水平度、垂度相差不超過

1.5cm。

2. 房屋內部按甲方草圖布局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。

3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

第四條:工程工期

1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建築材料拖延,交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

第五條:安全責任

甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。

第六條:雙方責任

1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。

2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。

3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時採購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。

4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本契約終止。

5.施工中本契約未盡事宜,雙方共同協商處理。

6.本契約自簽訂之日起生效。本契約共二頁,一式兩份,甲乙雙方各保存一份。

甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

道路建設施工契約書 篇26

甲方:_________乙方:_________甲方將_________爆破任務委託乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協定:

一、工程地點:_________

二、工程量:_________

三、工程造價:_________

四、付款方式:乙方設備進場開始_________作業,甲方支付乙方工程款的50%,尾數待工程完工後一次性付清。

五、甲乙雙方責任:

(一)甲方責任:

1.負責_________,以方便乙方_________作業。

2.派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方責任:

1.負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續。

2.負責整個爆破過程的安全工作,負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。

3.作業人員持證上崗。

4.加強安全警戒工作。

六、違約責任:

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按時結算工程款,不得以任何藉口拖欠工程款。

七、本契約未盡事宜,雙方另行協商解決。

八、本契約一式肆份,雙方各執二份。甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日甲方:_________乙方

道路建設施工契約書 篇27

建設工程施工契約是指契約雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協定。很多建設工程施工契約的簽訂因為施工方對契約的法律知識不了解,導致簽訂的契約屬於無效契約,那么建設工程施工契約無效的法律後果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。

依據我國現行法律規定,契約被確認無效後,將導致契約自始無效,契約關係不再存在,當事人不再享有和承擔原契約規定的權利和義務,不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工契約無效的法律後果也不例外,但由於其標的特殊性,其無效的處理與普通無效契約有著很大的差別,當事人的締約過失也比普通無效契約複雜。

一、建設工程施工契約訂立後尚未履行前被確認無效的後果。

尚未履行前被確認無效的建設工程施工契約,雙方當事人均不得再繼續履行。這時,契約無效的處理只按照締約過失來承擔責任,由有過錯的一方賠償另一方因契約無效而造成的損失,雙方均有過錯的,依照過錯大小承擔相應的責任。另外,損害事實的舉證責任在受損害一方,如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確,其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外,還要承擔無過錯方的實際損失。

二、建設工程施工契約已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。

於建設工程施工契約尚未履行完畢就被確認無效的情形,筆者認為,不能按一般無效契約的處理原則實行恢復原狀或雙方返還,應區分不同的情況處理。

第一種情況,已完成部分工程質量低劣,無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的,應按照一般無效契約的處理原則,已經完成部分工程應拆除,建設方支付的工程款應返還。

第二種情況,工程質量完全合格,也未違反國家和地方政府的計畫,則已完成的建設工程歸建設方所有,承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方,折價時應該按照契約約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定:"建設工程施工契約解除後,已經完成的建設工程質量合格的,發包人應當按照約定支付相應的工程價款",該解釋的規定正是為了避免教條,減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失,如果因建設方過錯導致契約無效的,建設方對自己的損失自負,同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的,承包方對自己的損失自負,同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的,按過錯大小承擔相應賠償責任。

三、建設工程施工契約已履行完畢後被確認無效的後果。

按照最高院《關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。

第一,建設工程施工契約已經履行完畢後,建設工程經竣工驗收合格的,建設方應該參照契約約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

第二,建設工程施工契約已經履行完畢後,建設工程經竣工驗收不合格的,要分兩種情況給予不同處理:一是維修後建設工程經竣工驗收合格的,建設方仍應參照契約約定支付承包方工程款,但承包方應承擔相應的維修義務,或自己維修,或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的,建設方不支付施工方工程款,對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裡的其它損失包括簽訂、履行契約和契約被確認無效後的後續費用,如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。

道路建設施工契約書 篇28

一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構,因此房屋結構更改為全框架結構。

二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。

三、乙方在施工過程中,1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;

2、是鋼筋及捆筋,要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻,確保密實,如出現質量問題,乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。

四、乙方不履行施工契約責任時,或施工過程中出現質量問題,甲方有權終止全部契約,乙方的工程投入無條件歸甲方所有,甲方另行安排施工人員進行施工。

五、每施工完一層樓面時,經甲方驗收合格後,甲方付給乙方該層契約的70%。

六、乙方必須嚴格安全施工,若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任,與甲方無關。

七、乙方必須接受甲方的監督和建議。

八、本契約經雙方簽字即生效,工程款結清後終止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路建設施工契約書 篇29

建設方:以下簡稱甲方

施工方:以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協定如下:

一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求,板麵筋布150mm×150mm,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈樑、次梁應按物理學性能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆築混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全

第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。

六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協定一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路建設施工契約書 篇30

甲方:________代表人:________

乙方:________代表人:________

經甲乙雙方協商,甲方原村內瀝青路面由乙方進行施工硬化,乙方施工隊以每平方米60元承包,現將涉及施工承包的有關事宜簽定契約如下:

一、修路要求

1. 工期要求:從____月11號開工,____月11號完工,工期為60天。

2. 尺寸要求:路面寬5米,厚度18公分。

3. 材料要求:水泥需用國標425,石子為2——4厘米的青石,沙子堅固耐用、潔淨的天然砂。配水清潔,比例合理。

4. 質量要求:水泥路面外觀要求平整密實不積水,不得有蜂窩、麻面、裂縫、起殼、蛻皮、石子外露和缺邊掉角的現象。

5. 混凝土抹平後,用刻紋設備在初凝的路面上刻2——3毫米的橫槽。

6. 實時切縫:每隔4——5米切一道,深度3——4厘米,寬3——8毫米。

7. 工程量以路中線實測實量延長米為準。

二、甲方責任

1.監督檢查全過程、技術規格與質量。

2.提供一個料場。

3.對違規和影響質量的行為,採取果斷的處理手段。

4.負責協調道路兩旁農戶的工作。

5.提供水源及電源。

三、乙方責任

1.負責備料,並組織施工設備,自行配齊施工所需機械及其它所有用品(包括生活,保養,防雨等所需品)。

2.自己負責接通電源、水源並負責支付施工所用的電費。

3.負責操作規程,把握質量標準

4.負責安全施工(施工期間與施工有聯繫的一切事故乙方自己負責,包括機械,車輛,人身等)。

5.接受甲方監督檢查和處置決定。

6.修路期間負責道路養護。

四、付款方式工程竣工後甲方付給乙方90%的施工費,其餘10%的施工費在半年後工程不出現質量問題則一次性付清。以上協定雙方共同協定,簽字生效,任何一方無權隨意變更。本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方(簽章):________乙方(簽章):________

法定代表人(簽字):________授權委託人(簽字):________

________年____月____日