挖機租賃設備承包契約 篇1
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
根據相關法律法規,遵循公平和誠實信用的原則,出租人和承租人經協商達成如下協定:
第一條工程概況工程名稱:________________________________________;
工程地點:________________________________________;其他:____________________________________________。
第二條租賃設備序號名稱數量單位附隨配件租賃價格價格單位備註
第三條租金及其他費用的結算方式和支付期限
1.租賃設備進出場費包括運輸、安裝、拆卸全部所需的費用,由_____承擔,費用為_______元/台,合計為_______元人民幣。
2.租賃設備的租金按台班計算,設備運轉不足4小時的為半個台班,超過4小時但不超過8小時為一個台班。租金的結算方法為:__________________
3.停工期間租賃設備的租金標準下調為________________________________。
4.租金及租賃設備進出場費的支付辦法為:____________________________。
第四條租賃期限自_____年____月____日至_____年____月____日。
出租人應保證做到按承租人要求的時間、數量交付租賃設備。
第五條
租賃期限開始前,出租人按契約約定的時間、地點將租賃設備交付承租人,並經承租人驗收合格的,為正式交付。
租賃設備的交付地點為(出租人送至工地或承租人自提):___________________________________________________。
租金自正式交付時起算,最終結算以實際交付的數量、使用時間為準。
第六條
出租人提供的租賃設備應滿足國家標準和行業標準的要求;無國家標準、行業標準或承租人有特殊要求的,按如下標準執行:________________________。
租賃設備的日常照管、保養、維修工作及費用由出租人承擔。
出租人必須向承租人提供性能良好的租賃設備,並保證租賃設備在租賃期間的正常運轉。
如租賃設備在租賃期間出現故障,出租人未履行維修義務的,承租人可自行維修,費用由出租人承擔,並從承租人應付的租金中直接抵扣。
因租賃設備保養、維修影響承租人正常使用的,出租人應當相應減少租金或延長租期。
第七條
如租賃設備由出租人委派的操作人員操作的,出租人保證操作人員持證上崗,嚴格遵守各項安全操作規程,履行日常檢查制度,遵守承租人在環保、安全生產、文明現場管理、機械設備管理等方面的各項管理規定,並承擔因出租人操作人員違章操作發生事故導致的全部責任。
第八條租賃期限屆滿後,租賃設備返還的時間、地點、方式(出租人自取或承租人送還)________________________。
第九條
在租賃期間,出租人未經承租人同意將租賃設備轉讓給第三人的,承租人有權選擇繼續履行、變更或解除租賃契約。
承租人解除契約的,出租人應賠償由此給承租人造成的全部損失。
第十條違約責任:
1.
出租人逾期交付租賃設備、交付租賃設備的質量、數量、品種、規格、型號等不符合契約約定標準的,是出租人違約;承租人逾期支付租金的,是承租人違約。
2.
因出租人違約導致承租人遭受損失或向第三人承擔經濟責任的(包括但不限於停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),出租人應當賠償承租人所遭受的全部經濟損失。
3.
出租人交付租賃物的質量、數量、品種、規格、型號等不符合契約約定標準的,承租人有權拒收;出租人應負責修復、更換租賃設備至符合契約約定標準。
如出租人未按承租人要求修復、更換租賃設備至契約約定標準,承租人有權要求其繼續履行或要求解除契約。
承租人解除契約的,出租人還應向承租人支付契約總價3%的違約金,不足彌補承租人損失的,出租人應繼續賠償。
第十一條本契約在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向承租人所在地人民法院起訴。
第十二條本契約一式____份,雙方各執____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款:___________________________________________________________
出租人:_________________________
承租人:_________________________
住所地:_________________________
住所地:_________________________
電話:_______________
電話:_______________
委託代理人:__________
委託代理人:________
________年___月___日
______年___月___日
挖機租賃設備承包契約 篇2
原告:________________(填寫姓名),_______________(性別),_______________(民族),___________年______月______日生,住________________(經常居住地),身份證號碼:__________________
被告:________________(填寫姓名),_______________(性別),_______________(民族),___________年______月______日生,住________________(經常居住地),身份證號碼:__________________
1、訴訟請求
請求依法分割原、被告共同財產遼GT__________計程車的出賣款總計120000元。
2、事實與理由
本案原、被告雙方於_____________年_____月__________日結婚,在婚姻關係存續期間共同購買遼GT__________計程車從事經營活動。後感情不和準備協定離婚,因原、被告雙方均願意保留該車的所有權,故在離婚時未能就該車的分割達成一致意見,當時該車由被告占有使用。原、被告於_____________年_____月__________日離婚後,原告多次找被告協商解決此事,但被告不予理睬並拒絕提供該車的下落。原告對此產生懷疑經多方了解,才得知被告在離婚的前一天就私下變賣了該車。根據我國《民法典》第四十七條:_________________離婚時,一方隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產,或偽造債務企圖侵占另一方財產的,分割夫妻共同財產時,對隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產或偽造債務的一方,可以少分或不分。離婚後,另一方發現有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請求再次分割夫妻共同財產。及最高人民法院關於適用《中華人民共和國民法典》若干問題的解釋(一)第三十一條:_________________當事人依據民法典第四十七條的規定向人民法院提起訴訟,請求再次分割夫妻共同財產的訴訟時效為兩年,從當事人發現之次日起計算。依據上述規定,原告認為其依法有權請求分割共有財產遼GT__________計程車出賣款。故訴於貴院,請支持訴求。
此致
__________市__________區人民法院
__________ 年 __________ 月 __________ 日
挖機租賃設備承包契約 篇3
契約編號:YQ-20130419 承租方(甲方): 貴州中德節能建材有限公司
出租方(乙方):
根據《中華人民共和國契約法》之規定,甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則,就甲方租用乙方設備事宜,經雙方友好協商,特簽訂本契約:
一、設備配置
乙方將 設備,數量 台,配備熟練操作工人一名,租賃給甲方使用。
二、租賃期限及施工地點:
1.租賃時間自 年 月 日至 年 月 日,總計 個月,如超出期限則按實際天數乘以每天 元計收租金。
2.工程名稱: 渝黔建材工業園
3.施工地點: 都勻市洛邦鎮附城村渝黔建材工業園
三、租金計算及付款方式
1.此設備按月計算租金,每月租金為 元(大寫: )。 2.從設備到達甲方工地當日起(即 年 月 日)計算租金,至次月 日結算上期租金(以後類推),到甲方電話通知設備退場並全額付清租金及相關費用之當日為契約租賃結算截止日。
3.租金每1個月結算一次,甲方必須在每月結算日結算後三日之內支付當月全額租金,不得拖欠。
四、甲方職責和權利
1.要牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想,一定要排除或避開工作環境中的安全隱患,負責工作場所的安全檢查和
1.要牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想,一定要排除或避開工作環境中的安全隱患,負責工作場所的安全檢查和監督,實施安全管理,避免人身及設備安全事故的發生。
2.保障設備及操作人員的施工安全,提供安全的施工環境,正確指揮施工,如施工環境太差,工作難度太大,作業不安全,要暫停施工,待消除不安全因素後再施工。如甲方強行施工,造成設備及人員傷亡,甲方全部承擔賠償。
3.施工前甲方必須向乙方操作人員指明施工區域內的通信電纜、管道設施,必要時劃線施工。危險區域作業時,要有專人指揮和安全疏導。
4.若因乙方設備自身原因,當月累計超出8小時維修時間。甲方有權扣除超出時間的相應租金。
5.甲方承擔柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿,所供柴油必須安全合格,因油料質量所造成的損失由甲方負責,並且挖掘機租賃中如出現被盜或人為破壞,甲方負責賠償。
五、乙方職責和權利
1.挖掘機配備壹名操作工人為甲方服務至契約期滿。
2.負責設備的維修、保養、輔油及其相應費用。
3.乙方操作人員必須服從甲方工程合理的調度,隨叫隨到,與甲方搞好團結,認真完成契約所約定的任務。若無故不服從甲方調度,甲方則有權要求更換該操作人員。
4.乙方操作人員有權拒絕不符合挖掘技術要求的挖掘操作。
5.租賃期間,乙方的服務僅限於租賃設備的操作,對甲方的工程質量,工程進度,工程材料不承擔任何連帶責任。
6.租賃期間,甲方無論因任何原因造成工期停頓,無論時間長短,乙方仍將按時向甲方計收租金。
六、其他約定
1.設備進場費用由 承擔,進場費用為 元,退場費由 承擔。退場時由甲方支付完租賃款後,由乙方負責找拖車運輸,拖車費為進出 。如甲方租賃期在三個月以內,由甲方負責承擔;如租賃期超出三個月,則由 負責。
2.未經乙方同意,甲方不得以任何方式將乙方設備作為抵押轉租或轉運其他工地使用,由此造成的損失由甲方全部承擔。
3.若因甲方所提供的安全設施及防護力不強,或違章指揮造成的設備及操作人員的安全事故,則由甲方付全責。若因乙方操作人員自身違章作業造成設備及人員的安全事故,則由乙方操作人員自行負責。
4.在契約終止前,甲方必須提前3天電話告知乙方,以便雙方作好設備退場和租金結算工作,若因為甲方原因使乙方設備在契約終止當日未能及時退場,則視為甲方續租,乙方將計收租金直至設備離場之日為止。
5.挖機每月工作時間約定不少 小時,每天 小時。
本契約未盡事宜,雙方協商解決,並附協定。如有糾紛或協商未果,任何一方均可向乙方所在地人民法院訴訟。
本契約一式四份,乙方執一份,甲方執三份。每份均具同等法律效力,雙方簽字蓋章之日生效。
乙方: 甲方:
電話 : 電話:
簽訂地點:
簽訂時間: