單位承包契約

單位承包契約 篇1

第一章 總則

第一條 為保護本企業內部承包契約當事人的合法權益,調整企業內部協作經濟關係,用法律手段強化管理機制,促使分廠與分廠之間、分廠與科室之間、科室與科室之間承包經濟契約的完成,提高經濟效益,確保廠長任期目標的全面實現,特制定本章程。

第二條 企業內部承包經濟契約是本企業內部各單位為完成各自承擔的生產經營任務,所訂立的明確相互權利義務的協定,是用契約方式固定下來的一種法律文書。

第三條 訂立承包經濟契約,必須遵守國家的法律,必須符合國家政策和計畫的要求,在本企業的生產、經營計畫的指導下簽訂,以保證本企業生產、經營計畫的實施。

第四條 訂立承包經濟契約,必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則;貫徹包死基數、確保上交、超收多留、虧損自補的企業承包經營責任制原則;貫徹以責為中心的責、權、利三結合原則,實行有獎有罰、賞罰分明的獎罰制度。

第五條 承包經濟契約依法成立,即具有法律約束力。當事人必須全面履行契約規定的義務,任何一方不得擅自變更或解除契約。

第六條 承包經濟契約在履行過程中發生各種糾紛,雙方當事人協商不成時,可向本企業承包經濟契約糾紛仲裁委員會申請調解、仲裁,未經本企業仲裁委員會裁決,不得向上級主管部門申請調整或向人民法院起訴。

第二章 承包經濟契約的基本條款

第七條 承包契約的範圍,包括:科研、工藝、工裝、零件、部件、物資、設備維修、經營管理、勞務協作等。

第八條 數量。數量是衡量承包契約履行的尺度。契約雙方應明確規定品種、規格、數量、經營管理目標成果等,沒有數量條款的契約是無效契約。

第九條 質量。質量是檢驗承包經濟契約完成情況的標準和依據之一。雙方在簽訂承包契約時,應明確規定質量標準。特殊要求應在契約中註明。沒有質量條款的契約是無效契約。

第十條 期限。期限是對承包經濟契約履行完成預期目標的時間要求,應按工廠年、季、月、旬、日生產、作業經營計畫進度要求籤訂。沒有期限條款的契約是無效契約。

第十一條 價格。按照廠內規定核准的價格計算,簽訂承包契約。包括零件、部件和勞務以及辦公費、旅差費、生產經營管理費、醫療勞動保險費等等一律按廠核心定價格(包乾限額標準),進行控制結算。沒有價格條款的契約是無效契約。

廠內沒有規定訂價的,由雙方另行協商訂價,經廠價格管理部門審定。

第十二條 違約責任。在承包契約履行過程中,雙方或一方不能全面履行契約,負有責任的一方應承擔違約責任,按本條例規定處罰。沒有違約責任條款的契約是無效契約。

凡屬於不可抗力的情況,當事人應在有效期限內取得有關主管部門書面證明後,可免除承擔違約責任。

第三章 承包經濟契約的公證

第十三條 承包契約的公證,由企業法定代表人委託指定或由法律顧問室指派的法律顧問對簽訂承包契約的真實性、合法性、可行性進行審查,凡符合本條例規定的,予以鑑證,並對此負責。

未經法律顧問審查、鑑證的承包契約,法律顧問對此不承擔任何責任。法律顧問認為有必要時,有權提請經地方公證或鑑證機關進行公證或鑑證。

第十四條 承包契約鑑證的內容

(1)根據承包契約當事人的申請,法律顧問依法證明法律行為、法律事件和有法律意義的文書的真實性、合法性,預防糾紛,減少訴訟。

(2)審查證明承包契約雙方當事人是否具有簽訂契約的合法主體資格,即法定代表人科室、分廠、車間、班組、行政首長身份資格。委託代理人,必須有授權委託證書。不具備資格的當事人,無權簽訂承包經濟契約。

(3)證明承包契約上的.簽名、印鑑屬實。

(4)證明承包契約的副本、影印本與原本相符。

(5)法律顧問室收取一定的鑑證費,並負有向當事人提供法律幫助的義務,解答有關法律諮詢。

簽訂承包契約,需一式三份,雙方當事人各執一份,法律顧問室一份存檔。

第四章 承包經濟契約的法律責任

第十五條 由於設計或設計修改錯誤,造成生產單位零件報廢,違約方按零部件損失價值總額的30?50%作賠償金(計賠償帳,用廠內結算支票支付),並按價值的5%支付受損失違約金,從獎金中扣除。

第十六條 由於工藝或工藝流程編制錯誤,造成生產單位零部件報廢。違約方按零部件損失價值總額的3050%作賠償金(計賠償帳,用廠內結算支票支付),並按價值的5%支付受損方違約金,從獎金中扣除。損失價值在100元以下只罰賠償金。

第十七條 由供方生產的零部件,雖經檢驗單位檢驗合格,調入需方後發現所加工的零部件不合格,需方應通過檢驗單位復檢確定責任。如屬供方的責任,在超過交付合格零部件契約規定履行期限,按廠內規定價格核算,供方承擔支付需方5%違約金,從獎金中扣除(用廠內支票結算)。屬於檢驗單位調檢失誤,檢驗單位承擔連帶違約責任。

單位承包契約 篇2

甲方:(出租方以下簡稱甲方)________________________

乙方:(承租方以下簡稱乙方)________________________

依照《契約法》、《農村土地承包法》等法律、法規的規定,本著“公開、誠信、平等、自願”的原則,經甲、乙雙方友好協商,就土地租賃事宜達成如下條款,以茲共同遵守。

一、甲方自願將_____________的土地,共_____________畝。以每年每畝租金_________元租給乙方,總計每年租金元整。若三年後產生利潤,從第四年起租金按每年增加_________元/畝,增至期滿為止。若種植失敗或未產生經濟效益,將維持每年_________元/畝的租金不變。租賃期間除本協定規定的租金外乙方不再支付其他任何費用。

二、租賃期限從______年____月____日起到_______年_____月_____日止。租賃期限_________年。租賃期滿後,甲方有意續租,乙方應以甲方續租優先。若乙方在經營期間,經濟效益差,可以在契約到期前解除本契約,但甲方不得在契約到期前解除本契約。

三、租金支付方式:本契約期限內按每畝每年_________元人民幣,租金採用每年一付方式,付租期定於每年_________月_________日,付當年租金。

四、結算方式:以現金結算,甲、乙雙方以收據為憑。

五、甲方出租給乙方的土地必須手續完備,無爭議,若出現爭議,甲方必須負責解決,否則作甲方違約處理。甲方不得以任何籍口干涉或阻礙乙方的經營開發,在契約期內甲方擅自收回乙方所租土地。

六、本契約一經簽訂,雙方不得違反,如甲方單方終止契約的,甲方要補償乙方所投入的生產及管理成本外,還必須雙倍補償乙方所種作物的經濟價值;如乙方違約,已支付的承租款不予退回,所投入的生產管理費用甲方不作任何補償,甲方收回土地。

七、在契約期內,如遇土地國家政策徵用的,甲方應在收回土地前一個月書面通知乙方。徵用時土地補償歸甲方所有,其他補償歸乙方所有。甲方有義務幫助乙方協調補償等相關事宜。本協定自補償到位之日起自動解除。

八、租賃期內,甲、乙雙方的人事等相關變動不得影響此協定的執行。

八、在履行本協定的過程中,雙方遇到分歧應協商解決,若達成一致可另行補充,補充協定與本契約具有同等法律效力。

九、違約責任:上述條款是甲、乙雙方在完全平等、自願的基礎上達成的,任何一方不得以任何藉口違約,否則,單方違約給乙方造成的經濟損失全部由違約方承擔。

十、本契約自雙方簽字之日起生效,一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

甲方簽字:________________乙方簽字:________________

_________年______月______日_________年______月______日

單位承包契約 篇3

甲方:_________________

乙方:_________________

甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方所有的裝修施工事宜達成一致,簽訂本契約。

一、乙方包乾承包的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備裝修材料,乙方只負責施工,具體施工內容詳見附屬檔案(施工工藝要求)。

二、包乾承包費用:_________________

1. 鋪地磚:_________________28元/㎡

2. 牆麵粉刷:_________________15元/㎡

3. 踢腳線、石膏線:_________________6元/M

此契約為單價包死契約,契約總價以實際工程量結算,除此之外,甲方不再向乙方支付任何費用。

三、支付方式:_________________

1、乙方完成全部裝修施工後,支付總契約價80%工程款(小寫¥元);

2、全部裝修施工完成後20天內,甲方支付剩餘20%工程款(小寫¥元)。

四、工期:_________________雙方確定該房屋裝修施工工期為天,乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

五、其他約定:_________________

1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料;

2、甲方應按契約約定及時付款,否則按200元/天支付違約金;

3、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;

4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料,否則按500元/次予以處罰,並需賠償甲方損失;

5、乙方應在契約約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔違約責任;

6、該房屋裝修保修期為貳年,保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。

六、本契約一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字後生效。

甲方(蓋章) ___________

法定代表人(簽章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

單位承包契約 篇4

承攬方:

定作方:

定作方委託承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。第一條加工成品:

第二條加工成品質量要求:

(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:(1, 用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理.減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)第四條技術資料,圖紙提供辦法:

(1 .承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時冋內回復,提岀修改意見。承攬方在規定的時冋內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對於承攬的工作,如果定作

方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

第五條價款或酬金:

(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法:

1 ,按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2 .定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項冃,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條交(提)貨的時間和地點:

4 ,交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行

5 ,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部1'1運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔:

第九條運輸辦法及費用負擔:

第十條結算方式及期限:

第十一條其他:

1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。

2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任:

一,未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二,交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。

三,未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的.由承攬方賠償損失。

四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算’向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的% ( 1 0 %- 3 0%幅度)或酬金總額的% (2 0%-6 0 %幅度)違約金。

六,異地交付的定作物不符合契約規定,暫山定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)夕卜,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八,由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九,未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢臉,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換.補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理’應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任:

一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的—%(1 0 %- 3。%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的% (2 0%—6 0 %的幅度)違約金。

三,未按契約規定的吋冋和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四,超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保

管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五,超過契約規定日期付款.應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方退延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任, 並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本契約自一九—年—月—日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作岀補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式—份,交(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:(蓋章)

代表人:(蓋章)

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

承攬方:(蓋章)

代表人:(蓋章)

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

單位承包契約 篇5

甲方:__________________

乙方:__________________

經雙方協商,甲方願將______工程中的外牆分項工程承包給乙方施工。

一、承包方式:包工、包料。

二、單價:每平米______元(此價格為______年施工價格,若今年完不了,所有所施工工程的價格均按______元/㎡)。

三、施工工序:按甲方施工技術交底施工。

四、結算方式:按實際施工面積結算。

五、付款方式:按工程進度付款,乙方開工後,甲方支付乙方______元生活費,以後每______㎡結算一次,按進度的______%支付工程款,除預留______%的保修金外(一年內無質量問題,質保金全部付清),剩餘工程款經甲方、監理驗收合格後一次性付清。

六、施工要求:乙方應嚴格按設計及施工要求施工,如因乙方施工過程中存在質量問題,乙方應無條件進行返工處理;在施工過程中,如因甲方原因導致停工誤工延期,甲方應給予賠償。

七、質量要求:乙方應嚴把質量關,做到外牆施工牢固、抗裂砂漿面層不存在裂紋、角直、牆面光滑平整及線條美觀等。

八、安全責任:所有進場的施工人員,均必須嚴格遵守工地的相關規章制度,施工人員上外架施工作業時,均必須佩戴安全帽、安全帶及相關的安全設施,外架必須安裝牢固、可靠,施工材料必須安放在牢固穩當的地方,以保證自身與所有施工人員的人身安全,若因違反本協定而引起的所有安全事故,責任均由乙方自負,甲方概不負責,所有施工人員均必須在絕對安全情況下進行施工作業。

九、乙方進入工地後甲方提供攪拌機、平車、水電、住宿等問題。

十、本契約一式三份,雙方各持一份,公司一份。

甲方:__________________

乙方:__________________

______年______月______日