施工承攬契約 篇1
甲方：
乙方：
甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協定：
一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建築工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建築面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結頂付%計元(大寫： )，內粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格後，付總建築面積的%，計元(大寫： )，其餘款在二年內付清。
三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規範施工。此工程採取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建築材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建築模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈樑，一層為框架，二至六層為磚混結構，
建築內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日曆工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，並驗收交付給甲方。
本契約自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、 乙方嚴格按圖紙及建築規範進行施工。
2、 未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計畫。
3、 施工中做到牆體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5，鋼筋製作、綁紮、焊接要規範，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸樑、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。
6、內外牆粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規範要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期後，方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由於乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任：
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本契約規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本契約，且放棄本契約的全部權利。
九、本契約經甲、乙 雙方充分協商，完全同意後，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。
十、此協定一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇2
甲方：定貨人： 簽訂地點：
乙方：承攬人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條 技術標準、質量要求：按國家標準GB12955—20xx《防火門》執行。
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規範和現行消防驗收要求。
第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條 結算方式及期限：甲方定貨人簽契約時預付總貨款98%，餘款2%等消防驗收合格後甲方一次性付清。交貨工期為2個月(製作和安裝)。
第九條 甲方訂貨人：簽契約時前交98%定金。
第十條 甲方人解除承攬契約應及時通知承攬人。
第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：由違約方承擔。
第十三條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁：
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：此契約價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬契約一式兩份，甲乙雙方簽字後，各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇3
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就乙方為甲方提供 合作事宜，達成如下契約。
一、 施工項目 的設計和要求，請見附屬檔案(一)，乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業的標準。
二、 施工費用 的工程，安裝 的單價 為 元。預計安裝 的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝 的數量*單價。
三、 製作期與質保期
1. 乙方應在 年 月 日前按本契約要求完成 的安裝工作，並經甲方驗收確認。
2. 的質保期為項目完成並經甲方簽收確認後的壹年(壹年按365天計算)。
3. 質保期內如 損壞，乙方應在接到甲方通知後 個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的 %作為延遲履行違約金。
4. 質保期後，乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務，但在維修後，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低於市場價格)。
四、 合作內容
1. 乙方將為甲方的 的提供施工服務。
2. 乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排，並不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為，則甲方有權單方面解除本契約，並要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。
3. 施工前，乙方應當運用專業技能，現場對具體施工地點進行評估，以判斷施工點能否進行本契約項目施工。
4. 施工完成後，必須經甲方現場負責人驗收並簽字確認。如經甲方驗收不合格，包括但不限於施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等，則乙方應當根據甲方要求進行整改並應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。
5. 項目經整改後仍未達到甲方要求，則甲方有權終止契約，並有權拒付剩餘施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。
6. 乙方保證施工的質量及其義務：
(1) 現場評估設計方案
1) 施工設計必須結構合理，安全牢固，符合安全指標，鋼結構焊接
(如有)要符合標準;
2) 電路部分必須由有資質的電工進行布線，必須使用國家標準電線及電器開關等;
3) 美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷，裝裱整齊(如有)。
4) 燈箱效果的圖片要保證其明亮度，並應滿足甲方長時間的需求。
(2) 現場施工
1) 乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見，如認為不可進行項目施工，則應拒絕甲方要求，如違反此規定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應承擔全部賠償責任(甲方不採納乙方建議，強行要求施工的除外)。
2) 乙方施工現場，應放臵安全提示設備。如因沒有放臵，導致任一方人身或財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。
3) 施工完畢後，乙方應對施工現場進行衛生清潔。如因施工現場衛生環境原因包括但不限於物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。
7. 如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應當承擔全部賠償責任。
五、 費用結算
1. 甲方在項目最終驗收通過後十個工作日內，將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2. 乙方實際安裝 的數量，依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。
3. 甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票後，向乙方支付相應款項。
4. 乙方收款信息
1) 乙方收款賬戶：
2) 賬號：
3) 開戶銀行：
六、 聲明
1. 甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。
2. 本契約已經簽署及生效，構成對雙方合法有效的約束力。
3. 乙方應具有本契約規定施工項目所必要的資質，包括但不限於技術力量、施工經驗。
七、 違約責任
乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格，則乙方應當按實際工程總價 %/日的標準向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格後最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償，包括但不限於裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。
八、 法律適用及糾紛解決
1. 本契約的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。
2. 甲乙雙方因履行本契約產生的任何糾紛和爭議，應儘量協商解決;協商無法解決的，任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、 其他
1. 其他未盡事宜，由雙方協商解決。
2. 未經雙方書面同意，任何一方不得對本契約進行修改。
3. 本契約經雙方授權代表簽字並加蓋公章後生效。
4. 本契約一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
5. 本契約的附屬檔案、補充契約為本契約組成部分，與本契約具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇4
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點： 。
3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日曆天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。
3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式：契約簽訂後支付 工程款，工程竣工驗收合格後甲方向
乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩餘 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規範。
五、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本契約，並要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本契約並要求乙方退場。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫)，合理組織，科學安排作業計畫，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》、交納社會保險並按契約所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
六、違約責任：
1、本協定一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方契約總價5%的違約金。
2、乙方應未按本契約約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照契約約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
七、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行契約過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、契約的效力
本契約自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協定，與本契約具有同等法律效力。
十一、本契約一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇5
甲方：
乙方：
甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協定：
一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建築工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建築面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結頂付%計元(大寫： )，內粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格後，付總建築面積的%，計元(大寫： )，其餘款在二年內付清。
三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規範施工。此工程採取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建築材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建築模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈樑，一層為框架，二至六層為磚混結構，
建築內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日曆工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，並驗收交付給甲方。
本契約自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、 乙方嚴格按圖紙及建築規範進行施工。
2、 未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計畫。
3、 施工中做到牆體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5，鋼筋製作、綁紮、焊接要規範，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸樑、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。
6、內外牆粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規範要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期後，方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由於乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任：
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本契約規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本契約，且放棄本契約的全部權利。
九、本契約經甲、乙 雙方充分協商，完全同意後，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。
十、此協定一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇6
發包人(甲方)：
承攬人(乙方)：
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國契約法》，特訂立如下契約。
一、 施工地點： 邊牆壕村自留地 ，建築面積：平方米。
二、建築施工責任追究承攬內容
1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由於在二樓建築時，建築所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上，由於人力作業的能力有限所以乙方有向後方運輸(或分散碼放)的責任。由於乙方沒有向後方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大，應而造成了由東向西數的第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。
2、由於甲方不能保證上述樓板以後會出現如何情況，結合實際乙方也同意由於乙方施工造成的原因，願意承擔以後的所有責任。
3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以後出現問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔，於甲方沒有任何責任。
4、由於甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人，擔保人和乙方有同等責任。
三、本契約雙方簽字後生效，一式二份雙方各持一份，雙方必須共同遵守執行，契約未盡事宜，按《中華人民共和國契約法》及國家有關規定執行。
甲方：
乙方：
年月日：
施工承攬契約 篇7
甲方：定貨人： 簽訂地點：
乙方：承攬人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條 技術標準、質量要求：按國家標準GB12955—20xx《防火門》執行。
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規範和現行消防驗收要求。
第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條 結算方式及期限：甲方定貨人簽契約時預付總貨款98%，餘款2%等消防驗收合格後甲方一次性付清。交貨工期為2個月(製作和安裝)。
第九條 甲方訂貨人：簽契約時前交98%定金。
第十條 甲方人解除承攬契約應及時通知承攬人。
第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：由違約方承擔。
第十三條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁：
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：此契約價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬契約一式兩份，甲乙雙方簽字後，各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇8
發建房主方(甲)：
承攬建築方(乙)：
甲方委託乙方承建農村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本契約，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發生的一切費用。如出現任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方願意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保全全和工程質量。
4、保證施工現場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工，違規作業，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。
2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前7天通知甲方承辦;
3、乙方儘量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委託第三方負責。
5、乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工範圍房屋整體框架結構，落成後，里外牆麵粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌築法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改後仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成後，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，並由乙方承擔所需的費用，一併賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建築尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致後方可施工。
四、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前後相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農曆8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農曆4月前完工。
七、 工程款支付方式：
乙方進場後，甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以後將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過後7天內支付壹萬伍千元;
2、主體完工結頂，驗收合格後7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工，初驗通過後7天內支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿後，經雙方復驗，確無質量問題且經雙方簽字確認後，甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢後，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使契約無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，辭退乙方，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使契約不能履行，另一方欲中止或解除全部契約，應提前5天通知違約方後，方可中止或解除契約，並由違約方承擔違約責任。
九、契約的生效與終止。
1、本契約一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢後，該契約自動失效。
十、其他。
以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與該契約具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇9
發包人(甲方)：
承攬人(乙方)：
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國契約法》，特訂立如下契約。
一、 施工地點：
建築面積：平方米。
二、承攬內容及承攬價格：
1、承攬內容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌牆、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋製作安裝、砼澆築等全部內容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程：
(1)室內裝修：內牆面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆築、室內地坪C15抹面找平，室內地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內牆磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房牆磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修：外牆面一般抹灰按施工圖規範要求貼牆磚、
水電內容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。
2、承攬價格：按建築面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收後按實際面積結算。(建築面積計規則，執行雲南省現行定額計算規則)。
3、乙方負責提供自己使用的施工機械，垂直運輸、卷揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用，造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。
三、質量要求及驗收標準：
乙方必須嚴格按施工圖及國家現行施工規範要求施工，按國家建築工程標準驗收，質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準，觀感評定質量總體驗收不合格者，乙方無條件返工，返
四、施工期限、付款辦法和保修事項：
1、施工日期：按甲方與建設單位簽訂的施工契約，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，總計7個月。
2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆築完畢付貳萬元，以後每層板面澆築完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格後，經結算後扣保修款，尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修後按施工進度80%支付進度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題，乙方接到通知兩天內必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負責。
五、甲方應負責任：
1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。
2、為保證工程順利施工按時付進度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。
六、乙方應負責任：
1、乙方必須嚴格執行國家規定《安全生產法》、《建築工程安全生產管理條例》，達到《施工安全檢查標準》，做到安全生產、安全用電，做好進場職工安全勞動保護工作，若不遵守有關規定、標準，造成損失，一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方
2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是：
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個承攬工程乙方負責的範圍內安全生產必須達標，杜絕安全事故發生。
3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人，對本承攬工程安全生產負直接責任，如突破上述安全生產指標，由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。
4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育，負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓，並熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況後方可進場作業。未經教育人員，不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員，必須經培訓、考試合格持證上崗，各種機械的操作必須定人，專人負責保證安全，各進場人員必須佩帶安全帽，特種作業安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料台、四口及安全圍護欄搭設，安全措施搭設必須按國家有關規範搭設，若搭設不到位或不規範，發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中，發生一切安全事故由乙方負責，與甲方無關。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故後，賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。
7、發生事故後乙方應及時組織搶救及上報有關部門。
七、其他事項：
1、乙方進場施工人員必須遵紀守法，若違法亂紀造成損失，一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料，發現浪費行為，造成損失，甲方有權扣款。
2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進行結算付款，並有權追究造成毀約損失責任。
3、本契約雙方簽字後生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執行，契約未盡事宜，按《中華人民共和國契約法》及國家有關規定執行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇10
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，就 工程作業承攬協商一致，簽訂本契約，雙方共同遵照執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點： 。
3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日曆天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。
3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式：契約簽訂後支付 工程款，工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩餘 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規範。
五、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本契約，並要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本契約並要求乙方退場。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫)，合理組織，科學安排作業計畫，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》、交納社會保險並按契約所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
六、違約責任：
1、本協定一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方契約總價5%的違約金。
2、乙方應未按本契約約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照契約約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
七、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行契約過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、契約的效力
本契約自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協定，與本契約具有同等法律效力。
十一、本契約一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇11
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國契約法》以及相關法律法規，遵循平等、自願和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協定如下：
第一條：施工項目名稱. 施工內容 施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。
第二條 施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備： 序號_____、機械名稱 、規格_____、型號、數量_____(台)。
二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次台班完工後，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據，
2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除台班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照契約約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附屬檔案、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本契約約定的工程款外，其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受託方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，並報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照契約約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本契約。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，並不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照契約約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付契約價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等檔案。
2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照契約約定收取契約價款。
第五條 違約責任
任何一方不履行或者不適當履行契約義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按契約約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本契約並要求甲方支付違約金並損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按契約的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與契約不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致契約無法履行的，甲方有權解除契約並要求乙方支付違約金並賠償損失。
2、乙方未按契約約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除契約。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本契約第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本契約，要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本契約其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本契約後，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本契約且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本契約的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本契約發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條 契約的生效及其他
1、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。木契約及附屬檔案共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小契約附屬檔案以及契約履行過程中形成的各種書面檔案，經雙方簽署確認後為本契約的組成部分，與本契約具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以檔案生成時間在後的為準。
3、本契約未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬契約 篇12
甲方:(全稱) 乙方:(全稱)
依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其相關法律、法規，為了明確雙方的權利義務，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本工程經友好協商達成以下施工條款，特簽定本契約。
第一條、工程概況
第二條、綜合單價
1、錨固深度為
2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。
3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。
4、植筋錨固採用 植筋膠。
第三條、質量標準：
工程質量必須符合國家的規範要求，達到鋼筋對應抗拉值。
第四條、工期
本工期為 天，從 年 月 日至 年 月 號 。
第五條、契約價款支付
乙方的施工人員、設備、材料進入工現場後，甲方支付乙方材料款的30%， 本植筋工程完工後，一次性付清乙方全部工程款。
第六條、甲方責任：
1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;並進行技術質量要求交底。
2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件並負責協調該項目的全過程管理。
3、提供的材料，必須符合設計要求和國家規定的技術標準，並根據乙方提出的材料計畫將工程所需的材料送至施工地點50米範圍內。
4、按契約約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經濟補償。
第七條、乙方責任：
1、乙方必須遵守甲方的現場管理制度。
2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。
3、進入施工現場要帶好安全帽，高空作業要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規範做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患後方可施工。
4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。
第八條、安全責任：
乙方必須對工人做好安全技術交底按照契約規定的工程範圍進行施工，施工中造成事故的，有事故責任方負責。
第九條、工程質量驗收標準
1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質量達到國家驗收規範和質量檢查評定標準。
2、施工完畢，由甲、乙、監理方共同驗收，由具有檢測資質的單位出具檢測報告。
第十條、違約責任
1、甲方未按契約規定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應順延。
2、在施工中由於原材料和施工工藝不合格而引起的質量問題由乙方負責，由於設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格，乙方不負責任。
第十一條、爭議
雙方在契約履行中發生爭議，應本著友好的原則協商解決，協商不成時，向人民法院起訴。
第十二條、契約生效與終止
本契約甲、乙雙方必須嚴格履行契約規定的全部條款，任何一方違約，則按《契約法》及有關約定條款處理。契約一式 份，甲方執 份，乙方執 份，雙方簽字蓋章後生效，雙方契約約定的本工程內容全部完工，工程款支付完畢後，本契約條款即告終止。
甲方：(章)代表人：單位地址：聯繫電話：
乙方(章) 代表人： 單位地址： 聯繫電話：
契約簽訂日期：年 月 日
施工承攬契約 篇13
發包人(甲方)：
承攬人(乙方)：
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國契約法》，特訂立如下契約。
一、 施工地點：
建築面積：平方米。
二、承攬內容及承攬價格：
1、承攬內容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌牆、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋製作安裝、砼澆築等全部內容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程：
(1)室內裝修：內牆面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆築、室內地坪C15抹面找平，室內地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內牆磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房牆磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修：外牆面一般抹灰按施工圖規範要求貼牆磚、
水電內容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。
腳手架、斜道上料台、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設定，抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建築材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建築垃圾余土上車，打掃衛生，按質按量承攬完成，包並工。
2、承攬價格：按建築面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收後按實際面積結算。(建築面積計規則，執行雲南省現行定額計算規則)。
3、乙方負責提供自己使用的施工機械，垂直運輸、卷揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用，造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。
三、質量要求及驗收標準：
乙方必須嚴格按施工圖及國家現行施工規範要求施工，按國家建築工程標準驗收，質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準，觀感評定質量總體驗收不合格者，乙方無條件返工，返
四、施工期限、付款辦法和保修事項：
1、施工日期：按甲方與建設單位簽訂的施工契約，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，總計7個月。
2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆築完畢付貳萬元，以後每層板面澆築完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格後，經結算後扣保修款，尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修後按施工進度80%支付進度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題，乙方接到通知兩天內必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負責。
五、甲方應負責任：
1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。
2、為保證工程順利施工按時付進度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。
六、乙方應負責任：
1、乙方必須嚴格執行國家規定《安全生產法》、《建築工程安全生產管理條例》，達到《施工安全檢查標準》，做到安全生產、安全用電，做好進場職工安全勞動保護工作，若不遵守有關規定、標準，造成損失，一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方
應該使用安全合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、安全護欄材料、警示標誌。
2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是：
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個承攬工程乙方負責的範圍內安全生產必須達標，杜絕安全事故發生。
3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人，對本承攬工程安全生產負直接責任，如突破上述安全生產指標，由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。
4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育，負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓，並熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況後方可進場作業。未經教育人員，不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員，必須經培訓、考試合格持證上崗，各種機械的操作必須定人，專人負責保證安全，各進場人員必須佩帶安全帽，特種作業安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料台、四口及安全圍護欄搭設，安全措施搭設必須按國家有關規範搭設，若搭設不到位或不規範，發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中，發生一切安全事故由乙方負責，與甲方無關。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故後，賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。
7、發生事故後乙方應及時組織搶救及上報有關部門。
七、其他事項：
1、乙方進場施工人員必須遵紀守法，若違法亂紀造成損失，一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料，發現浪費行為，造成損失，甲方有權扣款。
2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進行結算付款，並有權追究造成毀約損失責任。
3、本契約雙方簽字後生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執行，契約未盡事宜，按《中華人民共和國契約法》及國家有關規定執行。
甲方：發包工程人 乙方：承攬工程負責人 簽名(章) 簽名(章)
電話： 電話：
身份證號： 身份證號：
承攬契約簽字生效日期 年 月 日
簽字地點：
年 月 日