餐館裝修契約 篇1
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟契約法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定契約如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:住宅及寫字樓裝修
2、 工程地點
3、 工程承包方式:全權委託裝修設計施工,相應辦公家具採購安裝
4、 工程概況:毛坯房裝修、寫字樓裝修翻新、配套辦公家具設計及供應
5、 裝修建築面積合計: 平方米。
二、 工程裝修採購內容:豪華裝修、配套辦公家具採購安裝
三、 工程造價
工程造價預算、家具款式採購安裝清單依照甲方使用要求和設計布局為依據;兩處房產工程造價及辦公家具採購總價,合計金額為: (以甲方認定的單價為準,工程量竣工、家具安裝完成後以審計為準)
四、 工程期限
工程開工日期:年月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、 質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優,家具質量根據國家相關標準採購合格產品。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,辦公家具根據國家產品質量三包政策實施保修。
六、 付款方式
1、契約簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的 30%
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的60%
3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的100%(
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工工程報價、配套辦公家具的採購清單報價、款式、安裝到位。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協定:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝、款式發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝、款式發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量家具採購款式和數量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量、採購量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按契約執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 契約一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。
甲方委託代理人簽(章): 乙方委託代理人簽(章):
聯繫電話: 聯繫電話:
乙方委託收款人戶名、賬號及開戶行
年 月 日
餐館裝修契約 篇2
發包方(以下簡稱“甲方”):
承包方(以下簡稱“乙方”):
依照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定,結合本市家庭裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱“工程”)的有關事宜,達成以下條款:
第一條 工程概況
1.1工程地點及面積
1.2工程造價:¥ 元,大寫(人民幣): ; (若要變更施工內容、變更材料,工程造價按實結算)
1.3工程承包方方式,雙方商定採取下列第 種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程有效期限 天;
開工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供:
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為 月 日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字後生效。 第四條 甲方義務
4.1開工前 天,為乙方入場施工創造條件, 全部騰空或部分騰空房屋,清楚影響施工的障礙物:對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前應將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;
4.3負責協調施工對與鄰里之間的關係;
4.4禁止拆動室內承重結構,如確需拆、該建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相關的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關資料。
第五條 乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關部門的審批檔案前,嚴謹改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承擔相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定不得擾民及污染環境;
5.4保護好住宅的家具和陳設,保證住宅內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協定視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容引起的一切後果,均由甲方承擔;
6.2契約簽訂後,甲方工程減項超過5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款後增加的施工項目,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第七條 材料供應
7.1由甲方提供的材料、設備,其他規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並提前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供材料、設備的(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應將材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承擔;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的 %)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題在成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔責任;
7.4除契約中註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款 %的採購費及運輸費。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成的竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按契約約定完成相應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延;
8.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成了工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第九條 質量標準
9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第 項標準執行:
(1)《 GB50210 一20xx 建築裝飾裝修工程質量驗收規範》
(2)《 成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》
(3)其它規定:
9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)可向成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建築裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢側機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收;
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程的驗收:
(2)油漆、面層塗料施工前驗收:
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方參加各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附屬檔案八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
10.2工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理交易手續(見附屬檔案九:工程結算單),並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附屬檔案十:工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第 種方式支付工程款:
(1)契約生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方財務部支付工程款:
(2)其他支付方式:
11.2工程驗收合格後2日內,乙方應向甲方提交工程結算單,將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附屬檔案九:工程結算單)上籤字,甲方並同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部,工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員造成損失,責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1契約簽訂後,契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行契約手續,違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方提前使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,由乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延;
12.5由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價2 ‰的違約金;
第十三條 契約爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第 種方式解決;
(1)向 仲裁委員會申請仲裁;
(2)向 人民法院起訴。 第十四條 幾項具體約定
14.1 工程地在市區以外的客戶,乙方加收工程總造價3 %一10%的遠程施工費;
14.2 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣) 元,(此費用不在工程款內);
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙 把,交給乙方施工負責人 負責保管。工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖 把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用。
14.4 施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午 點 分至 點 分;
上午 點 分至 點 分;
第十五條 附則
15.1 本契約簽訂後工程不得轉包;
15.2 甲、乙雙方直接簽訂契約的,本契約一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂契約的,本契約一式三份。甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份。
15.4契約履行完後自動終止;
15.5契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
餐館裝修契約 篇3
委託方: (甲方)
受託方: (乙方)
一、甲、乙雙方在自願公平、互惠互利的基礎上,就甲方南二環店裝修工程前的室內拆除事宜,經雙方友好協商、簽訂契約。
1、工程名稱:南二環店室內拆除工程。
2、承包範圍:甲方委託乙方對室內甲方所指定的拆除項目進行拆除及產生垃圾的清運工作。
3、工程造價為65000(陸萬伍仟元整)元人民幣(含正式稅票)。
二、乙方責任:
1、聽從甲方的一切合理安排,拆除達到甲方滿意為止;
2、及時將拆除過程中所產生的垃圾收集並清運;
3、施工過程中,乙方應當遵守施工安全操作規程,負責施工現場的安全管理,避免甲方房屋和其它財產的損失; 4、施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本契約約定的工程內容;
5、未經甲方允許不準將與施工人員無關的其他任何人員帶入施工現場。
三、付款方式:室內頂面拆除完畢、垃圾清理完畢,甲方付乙方總款50%;工程完工驗收合格後,餘款一次付清,乙方開具正式稅票。
四、安全:為進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行。乙方在施工過程中必須採取嚴格的安全措施,承擔因安全措施不當造成的工程事故、人身傷亡等責任,並承擔全部費用,與甲方無關。
五、違約責任:任何一方不得擅自解除或變更契約,否則視同違約,守約方有權要求違約方賠償由此造成的全部損失。
六、其它:
(1)本契約未盡事宜,雙方另行協商;
(2)本契約的註解、附屬檔案、補充協定是本契約的組成部分,與本契約效力同等。
(3)本契約一式三份,甲方兩份乙方一份,經雙方代表人簽字並加蓋公章後生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
年月日:
餐館裝修契約 篇4
本契約雙方當事人:
發包方(以下簡稱甲方):
姓名(名稱) 住所 聯繫電話
承包方(以下簡稱乙方):
名稱 工程責任人 聯繫電話 根據《中華人民共和國經濟契約法》及其它有關法律、法規之規
1、工程地點
2、工程承包方式:
3、工程期限天
開工日期20xx年 月 日
竣工日期20xx年 月 日
4、雙方商定,本工程的價款為人民幣元。
5、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字後,即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字。
8、凡因本契約雙方當事人中的一方不履行契約或違反國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的損失。
10、本契約經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂契約的,本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。
發包人(簽字): 承包人(簽字):
年 月 日 年 月 日
開戶銀行:
賬 戶:
餐館裝修契約 篇5
契約編號:_________
委託人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委託代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯繫人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委託代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯繫人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
就委託人委託承攬人搬遷事宜,經雙方協商達成如下協定:
第一條 搬運貨物
1、貨物名稱:_________。
2、貨物數量:_________。
3、貨物價值:_________。
4、委託人委託搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本契約附屬檔案,與本契約具有同等法律效力。
第二條 包裝
委託人應按承攬人要求進行標準包裝。委託人應將搬運的小件物品提前打包、整理,檔案資料要裝箱封好,電腦要拆掉連線,所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝,但包裝前應檢查物品,保證安全運輸。
第三條 服務要求
承攬人在搬運過程中,做到服務熱情周到,保證物品完整無損,服從委託人的分配與指揮,將物品碼放到位,如在搬運過程中發生丟失或損壞,承攬人應負責賠償。
第四條 搬運日期
1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,具體搬遷時間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之後保證在_________天之內運至委託人卸貨工地。因氣候等意外因素影響,可酌情延期。
3、委託人如需變更搬運時間的,應於約定搬運日期前_________日通知承攬人,否則委託人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4、搬運作業進行中,因颳風、下雨、路況等因素以致未能完成的,由雙方另定時間繼續完成。
第五條 搬運地點
貨物搬出地點:_________。貨物搬到地點:_________。承攬人需依委託人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條 搬運車輛
委託人提供《裝貨清單》,承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車,並按委託人指定的路線運輸,以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委託人指定路線、速度行駛造成設備損壞,由委託人根據實際損壞估價,承攬人來賠償。
第七條 檢驗
委託人應及時對送達貨物進行檢驗,逾期未收貨,應向承攬人支付保管費用。
第八條 費用
1、包裝費用:_________。
2、搬運費用:每車次_________元人民幣,按實際車次結算。車型:_________。采車次方式收費的,承攬人應按車輛的容積,以符合法律規定的滿載方式進行。
3、搬運期間,承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。
4、承攬人應依本契約所約定的計價方式收費,不得藉故加價或要求任何附加費用。
5、有電梯的房屋,如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時,除前條所約定的搬運費外,均依附屬檔案搬運作業估價單約定方式另行收費。
第九條 結算方式
簽約時預付定金人民幣_________元。餘款人民幣_________元,於搬遷作業完成經委託人確認後支付,承攬人同時提供正式運輸發票。
承攬人按要求將貨物送達後,委託人如不足額支付運輸費和保管費,承攬人對貨物享有留置權。
第十條 安全保證
承攬人保證在契約規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全,保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況,原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的,按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委託人過錯造成,則承攬人不承擔賠償責任。
第十一條 保險
一般貨物保險由承攬人負責,貴重貨物保險由委託人負責。
第十二條 物品損毀
1、承攬人對於因搬運過程所致委託人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的,應負賠償責任。但因不可抗力,或因搬運物的性質,或因委託人或其受僱人的過失所造成的,不在此限。
2、上述情形,委託人應於搬運完成後三日內告知承攬人,如搬運物品有毀損滅失不易發現的,應於搬運完成後十日內,將其情事告知承攬人。
3、委託人提交承攬人運送物品,若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時,除委託人於託運時報明其性質及價值的以外,承攬人對於其毀損或滅失,不負責任。但承攬人有故意或過失的,不在此限。
4、上述所定期限均扣除法定節假日。
第十三條 責任負擔
承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。
第十四條 聲明及保證
委託人:
1、委託人為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2、委託人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委託人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委託人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是委託人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
承攬人:
1、承攬人為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2、承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十五條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十八條 不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本契約所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第十九條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十一條 契約的效力
1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
委託人(蓋章):_________ 承攬人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________ 委託代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日