加工製作契約 篇1
甲方：
乙方：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：
四、交貨時間、地點：
五、結算方式及期限：製作完成後，由乙方直接交付甲方，甲方驗收合格後，由丙方一次性向乙方支付全部款項。
六、甲乙丙三方權利和義務
1、甲方有權按照樣品標準對乙方製作的掛曆進行驗收，乙方所製作物品如經甲方驗收不合格，甲方有權拒絕支付製作款。乙方製作的物品經甲方驗收合格後，甲方有義務按契約約定向乙方支付製作費;
2、乙方按照契約約定的質量、數量將水晶獎盃和邀請函內頁製作完畢並交付甲方，經甲方驗收合格後，有權要求甲方按契約約定支付製作費用。
3、丙方有權與甲方共同驗收掛曆質量，驗收合格後按約定金額支付貨款。
七、本契約一式三份，甲乙丙三方各執一份。
甲方： 丙方： 委託代理人： 電話：
乙方： 委託代理人： 電話：
簽約日期： 年月 日
加工製作契約 篇2
甲方：
乙方：
雙方根據《契約法》相關規定，經協商達成協定如下：
一、乙方為甲方無縫鋼管加工製作保溫層。
二、由甲方負責提供無縫鋼管並送到乙方加工廠房，乙方加工完畢後成品甲方自提。
三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯，外保護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm，外保護層厚度4±0.5mm，保溫層厚度均勻，外觀要平直，無偏心。
四、驗收標準：GB50404-20xx相關規定。
五、具體結算單價及金額。
雙方依據全國統一安裝工程預算定額，遼寧省給排水、採暖、煤氣工程單位估價表中所給數據計算。
價格：Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算，彎頭按1.5米計算，具體結算按實際發生量算。
六、付款方式：乙方開具發票、款到付貨。
七、乙方交付期限：
八、違約責任：
1、如乙方未按時完成加工工作(逾期交付)，沒逾期一天，向甲方支付違約金300元(或在加工費中扣除)，逾期超過七天，按甲方實際經濟賠償。
2、甲方應按時進管，付款，如未按時付款進管，所造成的延誤進度由甲方負責。
九、本契約爭議，由起訴方所在地人民法院裁決。
十、本契約經雙方蓋章後生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(章)： 乙方(章)：
代 理 人： 代 理 人：
聯繫電話： 聯繫電話：
開 戶 行： 開 戶 行：
賬 號： 賬 號：
年 月 日
加工製作契約 篇3
訂做方（甲方）：製作方（乙方）：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 契約編號：品 名 規 格（長寬高） 單位 數 量 單 價（元） 金 額（元） 合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）： 元 交貨日期： 契約簽定起____日內 其它說明：
二、質量要求、技術標準： 183;服裝加工契約 183;鋼筋加工契約 183;加工貿易契約 183;進料加工契約
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京範圍內）,
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本契約的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決契約糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京XX公司 賬戶：X09131 開戶行： 訂 做 方 制 作 方 單位名稱： 單位名稱：法人代表： 法人代表：委託代理人： 委託代理人： 電話： 電話：簽單日期：________年____月____日
返
加工製作契約 篇4
加工製作契約
契約編號：______________
訂做方（甲方）：___________________
製作方（乙方）：_______科技有限公司
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期
品名
規格（長*寬*高）
單位
數量
單價（元）
金 額（元）
合計人民幣金額（大寫）
整 金額（小寫）：￥
元
交貨日期：契約簽定起 日內
其它說明：
_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京範圍內）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本契約的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決契約糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱：
單位名稱：_______科技有限公司
法人代表：
法人代表：
委託代理人：
委託代理人：
電話：
電話：
簽單日期：_______年_______月_______日
加工製作契約 篇5
甲方：__________________簽訂日期：_____________
乙方：__________________簽訂日期：_____________
__________________(以下簡稱甲方)向__________________(以下簡稱乙方)委託負責設計製作成品。本著精誠合作的原則，經雙方友好協商，特簽訂此《委託製作契約》，內容如下：
一、製作項目名稱、規格、數量、工期
製作項目名稱：___________________
製作規格：長1100寬600高900㎜(具體樣本參照專櫃並以次為標準)角櫃2個
製作數量：標準專櫃7節
工期：乙方應按照甲乙雙方協商簽定的日期按時交貨，如遇不可抗力的特殊因素，經雙方協商可以適當延期2天交付，如不能按照契約日期準時交付，甲方將扣除乙方尾款的作為違約金。
二、製作要求
甲方負責向乙方提供設計要求乙方按照甲方的設計要求製作，乙方應根據甲方提出的修改意見進行修改，乙方應按照最終確認的設計要求進行製作。
三、甲方權利義務
甲方負責設計內容的審定並提供相關標識文字。甲方有權對設計、製作進度和質量進行監督，並提出改進意見。甲方須嚴格按照契約付款期限，按時支付乙方所需款項。
四、乙方須向甲方提交營業證明及相應資質證明，以備甲方查驗及存檔。乙方須認真遵守本契約附屬檔案1之報價明細表，向甲方提供有質量保證的合格櫃檯。乙方有權在契約簽定時要求甲方支付一定的定金，並在所有工程結束經甲方驗收合格交付，要求甲方支付其尾款。
五、價款及支付方式：
項目總造價：___________人民幣元整(大寫：__________人民幣整)。付款方式及時間：契約簽定後，甲方支付給乙方總價款的_____%，計__________元，櫃檯完工後驗收合格尾款一次性付清。
六、運輸及售後
1、乙方不承擔送貨和包裝。
2、乙方應對其交付的櫃檯在一年內給予質量保證，比如脫漆等因原材料不合格而出現的質量問題給予甲方售後。
七、其他
1、本契約含1份附屬檔案，與本契約具有同等法律效力。
2、雙方因協定的解釋或履行發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，可向人民法院提起訴訟。
3、協定的變更、續簽及其他末盡事宜，由雙方另行商定。
4、本契約自簽字之日起生效。
5、本契約一式兩份，雙方各執一份為憑。
甲方(公章)：___________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(簽字)：____________法定代表人(簽字)：____________
______年______月______日______年______月______日
加工製作契約 篇6
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
根據國家《民法典》《建築法》及其它有關法律行政法規，遵循平等，自願公平，誠實信用的原則，按照甲乙雙方的承諾，經雙方協商，現就甲方
屋面鋼結構加層委託給乙方施工，特簽訂本契約，望雙方共同遵照執行。
一、工程概況：
1、工程地點：
2、質量標準：合格工程
二、承包範圍：
1、鋁合金窗戶：
2、磚牆泥水部分：
3、鋼結構加層部分：
三、承包方式：包清工、包質量、包安全
四、雙方責任：
1、甲方責任：
甲方應做到無償提供水電等相應配套設施，以方便乙方施工，另甲方應負責所做項目相應的合法手續，如遇物業、城管或其它行政單位的干預造成停工，乙方概不負任何責任，且甲方應給予乙方每人每天 元的誤工補償。未經甲方同意或允許，乙方嚴禁私自對工程結構進行破壞或處理。
甲方有權對不合格施工要求的乙方作業人員予以清退。
2、乙方責任
建立健全和完善項目組織管理機構，人員按承諾及時到位，服從管理，措施要得力，責任到人，限期完成。乙方應注意防火，確保消防安全，不得發生任何火災事故，凡因乙方施工造成的火災，乙方承擔全部責任，並賠償由此給甲方造成的一切損失。杜絕違章和野蠻冒險施工現象，發現不安全隱患，必須先排除後施工。按規定進行安全防護，正確使用安全勞保用品。必須按照安全操作規程進行施工，並對施工作業人員進行安全生產教育和安全交底，確保自身安全和不傷害他人，對違反安全操作規程所發生的安全事故，由乙方自行負責。
五、結算及付款方式：
因本工程屬於清包工方式施工，乙方不負責任何形式的稅務票具，其中鋁合金窗戶部分工資小計 元，磚牆泥水部分工資小計 元，鋼結構加層及樓梯部分工資 小計 元。以上總計 元。
乙方進場施工，甲方付 元做為乙方的生活費用和機械費用，主體框架形成之後付總承包款的 元，餘款 元，在 工作日內甲方驗收合格以後一次付清。
六、其它
1、未盡事宜雙方協商解決，但不得違背本契約定的基本原則，否則，視為無效。
2、本契約雙方簽字後生效，施工完畢，款項結清後終止。根據產品質量法和建築工程質量法中涉及工程質量時，本契約長期有效，並按國家相關法律條文執行。
3、本契約共二份，甲方、乙方各一份。
甲方： 乙方;
聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日 年 月 日
加工製作契約 篇7
委託方：
承攬方：
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬契約條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1 項目：________
1.2 製作地點：________
1.3 顏色、規格或材料：按委託方確定的設計稿製作，以委託方簽字稿為準;
1.4 起訖時間、日期：________年________月________日
第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費
2.1廣告製作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工製作。
2.2結算方式和期限契約簽定後，在製作前委託方予付30﹪契約款給承攬方即人民幣;製作及安裝完畢後餘款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4.1 委託方擅自不覆行契約，按未履行部分廣告製作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過契約規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，按未覆行部分廣告製作費的2 %，向委託方償付違約金;不能按期覆行契約，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4.3 其它違約責任按《加工承攬契約條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經濟契約仲裁機關申請仲裁;
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1 本契約附屬檔案兩件，名稱廣告製作與安裝承攬契約。
6.2 本契約有效期：自年月日至年月日終止。
委託方
承攬方
年月日
加工製作契約 篇8
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：___型廣告塔座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的《_______》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為《________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。契約生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔座，單價每座___元。合計人民幣____元，大寫：______元整;
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：契約簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元;鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元;之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元的___%;合計人民幣___元座廣告塔總計____元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元，滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責任
甲方責任
1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本契約及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按契約約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此契約終止。
乙方責任
1、乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容，並確保廣告塔結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/2。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失;如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在契約規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
本契約從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
_年_月_日_年_月_日
加工製作契約 篇9
定製方：山東鋼結構有限責任公司(以下簡稱甲方)
加工方：(以下簡稱乙方)根據中華人民共和國相關法律、法規規定，為明確雙方權利、義務和責任，經甲、乙雙方協商一致訂立本契約。
第一條，製作產品地點:。
第二條，製作產品內容：甲方委託乙方負責山東工業技術股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產業化項目鉚焊車間彩鋼板的加工製作。
第三條，產品規格：475型彩鋼板加工。
第四條工程單價：
第五條、施工準備
5.1甲方負責做好現場準備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設用場地和施工用水電，加工板的電費及吊裝費由甲方負擔。
5.2.甲方組織有關人員進行圖紙會審。
5.3甲方負責協調工人配合乙方技術人員的加工製作。
5.4甲方工地代表姓名，聯繫方式：。負責協調乙方加工製作各項工作，但甲方派駐代表無權直接與乙方進行結
算。
5.3乙方負責組織人員進行圖紙的審閱，要嚴格按甲方圖紙尺寸及技術標準要求進行加工製作。
5.4按照甲乙雙方約定和時限要求、質量要求組織加工。乙方派駐的技術人員負責對現場等檢查、檢測，以便符合加工製作的條件及要求，如之後影響加工，經檢驗不合格的，損失由乙方承擔。
5.5乙方安排現場技術員一名負責指導加工，確保在甲方規定時間內保質保量按時加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點的各項管理規定。
5.6乙方在加工過程中應採取措施保證貨物及人身安全，否則出現一切安全問題，由乙方承全部責任和費用，一切安全風險有乙方承擔。
第六條、試車、加工製作時限
6.1條乙方設備進場後甲方可以免費提供材料進行試車，對設備進行調試，但不得超過20米，超過20米還未調試成功的，材料費(元/米)由乙方自行承擔。
6.2加工時限要求。乙方必須確保每日加工量不得少於米。否則每少於10米，乙方需向甲方承擔元的違約金。
6.3、如遇非乙方技術人員及設備問題造成的時限延長,經乙方通知甲方，甲方應在接到通知後2個小時內簽字同意時限順延，如甲方接到乙方通知後超過6個小時不予簽字，視為同意第6.1條違約金不予扣除。
第七條、加工製作結算及價款支付
7.1結算方法：乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認。
7.2付款方式：乙方根據甲方要求開具發票後，。
2、全部貨款不含稅。
第八條質保期：年，質保期內使用過程中如發現符合
8.1條原因的，乙方負責在質保期內對產品進行免費維修，但因材質問題進行維修所發生的材料費用由甲方承擔。不可抗力或人為原因造成的損害不在質保範圍內。(如有)
第九條、法律責任
8.1製作結束後在乙方通知甲方人員進行初步驗收，甲方在驗收或安裝時發現產品不符合圖紙要求或者出現不合格產品的定的，由乙方負責免費修復，無法修復的由乙方負責賠償損失(元/米)並免費加工。不合格數量超過米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費用由甲方在付款時無條件扣除。
8.2如甲方未按契約約定的時間足額支付加工費的，每遲延一日，按應付金額萬分之二支付違約金。
第九條、
9.1.如有異議，雙方可協商解決或通過訴訟解決。
9.2.本契約一式二份，甲乙雙方各執正本一份，本契約自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
電話：電話：
簽訂日期____
加工製作契約 篇10
契約編號：______________
訂做方(甲方)：____________
製作方(乙方)：____________
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期
品名:乙炔發生器
規格(長*寬*高)__________
單位________
數量_________
單價___________(元)
金 額______________(元)
合計人民幣金額(大寫)__________整 金額(小寫)：__________￥元
交貨日期：____________契約簽定起_______________日內
其它說明：
_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地(北京範圍內)。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本契約的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決契約糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
加工製作契約 篇11
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互利，協商一致的原則，就甲方委託乙方在____廣場牆體上安裝廣告畫面，製作事宜進行磋商，達成如下協定，並共同遵守。
一、廣告形象內容提供方式：甲方以郵件方式向乙方提供形象廣告設計原稿，乙方按
甲方提供設計稿進行製作。甲方有責任向乙方提供形象廣告設計原稿與相關數據和製作日期。從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
二、付款方式：
廣告畫面尺寸：6米__20米，每平方_____元。計:_____（大寫）
甲方預付廣告製作費的預付金為元整，廣告登記發布費元，不包括在廣告製作安裝費內。乙方安裝完畢，甲方驗收合格付清剩餘的費用即元。甲方提供辦理廣告登記證的資料，廣告登
記證的手續由乙方代辦。
三、質量保證
在契約有效期內，如發生廣告畫面褪色、脫落問題，由乙方負全部責任，質
保有效期限為一年，不可抗拒的因素除外。
四、乙方權責：
1.乙方有權要求甲方出具製作圖稿，經甲方由甲方人員簽字確認。
2.乙方製作所需材料及完成品必須符合國家相關標準，保證使用的安全性。
3.乙方不得擅自改動或利用甲方提供的廣告形象設計稿及甲方提供的廣告形象設計稿及甲方之商標另做他用。
4.自覺維護甲方及其產品的形象和聲譽，在甲方指導下做好廣告形象製作工作。
五、違約規定：甲、乙雙方，若任何一方違反本協定，將承擔因此所造成的一切經濟
損失。
六、本契約一式兩份，雙方各執一份，協定自簽字後生效，未盡事宜雙方協商解決。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
加工製作契約 篇12
定作人：_________________簽訂地點：_________________
承攬人：________________簽訂時間：_________________
第一條加工物
加工物名稱：_________________
規格型號：_________________
計量單位：_________________
數量：_________________
報酬：_________________
單價：_________________
金額：_________________
合計人民幣金額(大寫)：_________________
第二條定作人提供的材料
材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額
第三條
承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_簽定契約當日，檢測方法：目測。
第四條
定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__當___日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的__當_____日內答覆。
第六條
定作方(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產品質量問題。
第七條
定作人協助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料。
第八條
加工物的技術標準、質量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰乾淨，圖案準確。
第九條
加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據由定作方負責報銷(累計200元以上)。
第十條
加工物的交付方式、期限及地點：_____產品由承攬方在契約有效期內傳送至定作人處理。
第十一條
加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產品後三天內，驗收地點定作人處。
第十二條
承攬人對加工物質量負責的期限及條件：__契約期限：年月日至年月日止(雙方協商)。
第十三條
承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金(大寫)__________________元。
第十四條
結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物後，定作方必須付清加工費.現金結算，批交批結，批清批領，契約有效期限見第十條。
第十五條
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條
本契約解除的條件：(一)定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)承攬人可以隨時解除契約,但應及時書面通知定作方並承擔由此給定作方造成的損失。
第十七條
定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,並賠償承攬人的損失。
承攬人違約責任：除所交承攬加工定金金額扣除外,並賠償定作人的損失。
第十八條
契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決;
(一)提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條
其他約定事項：另議定作人
定作人(章)：_________________
住所：_________________
法定代表人：_________________
委託代理人：_________________
開戶銀行：_________________
帳號：_________________
稅號：_________________
郵政編碼：_________________
承攬人：_________________
承攬人(章)：_________________
住所：_________________
法定代表人：_________________
委託代理人：_________________
開戶銀行：_________________
帳號：_________________
稅號：_________________
加工製作契約 篇13
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
按照《中華人民共和國民法典》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協定：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備註
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫)： (不含稅)
註：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板;表面處理為靜電噴塗;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期：根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、契約簽訂後，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的'%，安裝完畢再付總價的%，剩餘%為質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
1、該產品質保期自契約簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過後，所有產品實行終身售後服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《民法典》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本契約一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
加工製作契約 篇14
契約編號：_____________
鋼結構加工製作契約工程名稱：_____________
發包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建築法》及其他有關法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結構製作協商一致，訂立本契約。
一、契約內容：
本契約計價方式採用：固定綜合單價【含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發生為準計算總價】。
二、契約造價及結算方式：
契約總價約_____________元，(大寫：_____________)。
註：1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。
2、雙方約定加工量/契約價變更原則：設計變更及簽證另行增減。
三、構件款支付與結算
契約簽訂3個工作日內，甲方應支付工程價款70%的預付款，構件分批提貨，提貨前，付清當批構件剩餘款項，最後一批構件出廠前結清貨款。
四、工期及運輸方式：
1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因導致工期延誤，乙方不承擔工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨，需應不遲於10月20日前結清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日。
3、乙方負責運輸。
五、甲方的責任
5.1、契約簽訂後一周內，給乙方提供鋼結構設計圖紙壹套，供乙方深化設計。
5.2、負責對乙方所承擔的生產任務做好安全、技術、質量交底，提出明確
的安全、技術、質量要求。
5.3、負責在生產過程中全面協調與管理。
5.4、按契約要求支付相應款項。
5.5、提供加工順序、構件計畫進場時間。
5.6、甲方檢查、監督、協調乙方的進度、質量、安全生產。
六、乙方的責任
6.1、乙方必須組織精幹的技術工人、管理人員配套的隊伍，保質、保量提
前或按時完成承包範圍內生產任務。
6.2、乙方在未經過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調整崗位。
6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產、職業崗位培訓，安全培訓合
格且特殊工種需持證上崗。
6.4、負責完成相關鋼結構資料的編制和整理。
6.5、乙方應對與本項目有關的所有資料、內容嚴格保密，不得泄露給第三方。
七、安全文明生產及職業健康保護
7.1、安全生產：_____________
7.1.1、乙方應執行相關的規定，將安全生產放在首位，不違章、違規操作。
操作人員應採取嚴格的安全防護措施，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責任
8.1、甲乙雙方按本契約執行約定內容，各自承擔因過錯產生的責任並賠償損失。
8.2、違約責任：
8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉包或再分包的。使用的管理人員和生產人員大部分為其他單位人員的，視為擅自轉包或再分包。一經發現，將按契約額的10%向甲方償付違約金。
8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關人員且必須滿足日常和節假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔契約額的2%違約金。
8.2.3、未經甲方同意，變更或停止履行、解除契約。按契約額的5%向甲方償付違約金。
8.2.4、甲方未按契約約定支付構件款，導致的工期延誤和相關損失由甲方負責，並負責補償乙方因此造成的費用增加。
九、契約解除
9.1、如乙方出現以下行為，甲方可發出書面指令要求乙方無條件停工，合
同解除，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權力：
9.1.1、未經甲方同意，將本項目部分或全部轉包給第三方。
9.1.2、不能按甲方要求、本契約約定工期進行生產，嚴重拖延工期。
9.1.3、在完工之前，無正當理由停工。
9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經甲方三次以上催促仍無能
力改進。
9.1.5、將本項目相關資料及內容泄露給第三方。
9.1.6、發生重大設計變更，乙方無法繼續履約。
9.2、契約解除後各自的權利和義務：
9.2.1、乙方應妥善做好已完構件和已購材料、設備的保護和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發生爭議時，可以通過協商解決糾紛;若協商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權的法院解決。
十一、其它
1、本契約一式四份，雙方各執二份,本契約經雙方法人代表(或其委託人)簽字、蓋章且預付款到達乙方賬面之日起生效。本契約生效後，任何一方單方面終止或變更契約，應賠償另一方的直接及間接經濟損失。
承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
委託代理人：_____________委託代理人：_____________
電話：_____________電話：_____________
傳真：_____________傳真：_____________
開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________
簽於__________________________