綜架加工承攬契約

綜架加工承攬契約 篇1

委託方:_________紡織器材廠(甲方)

承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:

2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式:____________________。

7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:____________紡織器材廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

乙方:________________電鍍廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

________年________月______日

綜架加工承攬契約 篇2

委託方:_________紡織器材廠(甲方)

承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:

項目

產品名稱、規格

單位

數量

單價(元)

總價(元)

交貨日期

一季度

二季度

鍍鋅

綜架1600以上

10萬

0.15

15000

5萬

5萬

淬火

綜條

100萬

0.11

110000

50萬

50萬

合計

2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式:通過銀行托收。

7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:____________紡織器材廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

乙方:________________電鍍廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

________年________月______日

綜架加工承攬契約 篇3

委託方:_________紡織器材廠(甲方)

承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________

項目產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2.質量標準:

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應:

加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式:

由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5.質量驗收方法:

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式:

____________________。

7.違約責任:

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:____________紡織器材廠乙方:________________電鍍廠

法定代表人:(蓋章)________法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________地址:______________________

銀行帳號:__________________銀行帳號:__________________

________年________月______日

綜架加工承攬契約 篇4

訂立契約雙方:

承攬方:以下簡稱甲方

定作方:以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求:

1.材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款 元。

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點: 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計 元,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按 元計算,總計 元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條 本契約簽之日,乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本契約於 年 月 日經公證生效,契約履行完畢即失效。

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:

乙方:代表人:地址:電話:

年 月 日

綜架加工承攬契約 篇5

民事抗訴狀範文

原告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________

委託代理人__________,_______________律師事務所律師。

被告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________

訴訟請求:_________________

1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(¥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣

2、判令本次訴訟所有費用由被告承擔。

事實和理由

201_____年12月原告個人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司,約定還款期限為年月日,利息按計算。由於__________公司到期無力還款,該公司股東__________、__________、__________、__________於201_____年6月27日在__________責任公司達成協定,約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還,還款時間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,被告__________承擔連帶責任保證,並有見證人和見證。

現約定的還款期限已屆止,被告並未向原告支付所述借款,原告多次催收討要無果,現原告代文東為維護自己合法權益,特根據相關民事法律訴至貴院,請求貴院支持為盼。

此致

__________人民法院

具狀人:_________________

綜架加工承攬契約 篇6

()加字 號

定作方(甲方):_______________

代表:_________________________

電話:_________________________

承攬方(乙方):_______________

代表:_________________________

電話:_________________________

簽定日期 :____________________

經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬契約,並嚴肅地履行。

品名

規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作方供應原材料:

原材料品名

規格

單位

數量

日期

成品單位耗用量 

1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________

2.產品檢驗標準和方法:_____________________

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________

4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________

5.本契約自雙方簽定之日起生效,契約履行完畢即失效。在契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。

綜架加工承攬契約 篇7

訂立契約雙方:

承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求:

一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成

的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章) ___________

法定代表人(簽章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

綜架加工承攬契約 篇8

承攬方:

地址:

____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:

____________職務:____________定作方:____________________________________

定作方:

地址:

____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:

____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。

定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照

第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的.圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。

保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________代表人:____________________________年____月____日

承攬方:________________________代表人:____________________________年____月____日

綜架加工承攬契約 篇9

訂立契約雙方:

承攬人______________________,以下簡稱甲方;

定作人:__________________,以下簡稱乙方;

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,並妥當保存,作為檢驗的根據);

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

第六條加工費結算辦法與時間;

第七條乙方應於________年____月____日前向甲方交付定金____________元;乙方應________年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;

第八條甲方的違約責任:

1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任:

1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十一條本契約發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

本契約於________年____月____日經公證生效,契約履行完畢即失效。

本契約一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

定作人:__________承攬人:_______________

代表人:__________代表人:____________________

開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________

帳號:_________________帳號:_____________________

簽訂日期:________年____月____日

綜架加工承攬契約 篇10

訂立契約雙方:

承攬方:_____縣木具廠以下簡稱甲方

定作方:_____縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條加工成品

品名:___

規格___單位:

數量:___

備註:___

玻璃櫃檯:130_40_90件120

塑膠台面櫃檯:180_100_95件10其中不帶抽屜

玻璃台面櫃檯:180_100_95件20

棉布貨架:180_40_200件10

大百貨電器貨架180_80_200件5

小百貨貨架180_50_200件80

第二條加工成品質量要求:

一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:_____縣木具廠

代表人:___

地址:___

電話:______

開戶銀行:___縣支行七都鎮營業所

帳號:___

乙方:___縣百貨公司

代表人:___

地址:___

電話:___

開戶銀行:___

帳號:___

___年___月___日

綜架加工承攬契約 篇11

承 攬 方:____________________________________

法定代表人:____________ 職務:____________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

定 作 方:____________________________________

法定代表人:____________ 職務:____________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 加工成品__________________________________________

第二條 加工成品質量要求________________________________________________

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第十一條 其他約定___________________________

第十二條 承攬方的違約責任

1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本契約自____ 年____ 月____ 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

承攬方:________________________

代表人:________________________

代表人:________________________

____年____月____日 ____年____月____日

綜架加工承攬契約 篇12

定作方:

法定代表人: 職務:

地址:

承攬方:

法定代表人: 職務:

地址:

因定作方需要向其客戶 供應本契約所列貨物,因此委託承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第二條 質量要求

第三條 原材料的提供

1、 由定作方提供;

2、 由承攬方提供;

3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,應在收到原材料後 天內提出書面異議,並協商解決辦法,如承攬方沒有在該期限內提出書面異議的,視為原材料合格。

第四條 原材料的損耗比例

1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;

2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進行賠償。

第五條 剩餘原材料的處理

1、加工完成後,承攬方應將剩餘原材料返還給定作方;

2、若定作方提出繼續加工的要求,則需按本契約確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。

第六條 技術資料,圖紙

1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料,圖紙等提供給承攬方;

2、上述技術資料、圖紙是鑑定貨物是否符合質量要求的標準之一。

第七條 價款支付方式

1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發票給定作方;

2、定作方在收到貨物並檢驗合格後 天內支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日

第八條 貨物的交付

1、交貨地點:承攬方應在 年 月 日前,將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;

2、運費承擔:由承攬方承擔貨物的運輸費用;

3、指定時間:定作方應於 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。

第九條 貨物的檢驗

1、按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為檢驗標準;

2、驗貨時間和地點為 ;

3、貨物質量不合格,如果可以在交貨期內返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內返修完畢,則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任;

4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見,可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機構,則視為同意對方的質量異議。

第十條 定作方的違約責任

1、定作方可以中途解除契約或取消部分加工數量,但應向承攬方償付取消加工數量部分加工款 %的補償金,承攬方應歸還未加工部分原材料;

2、定作方逾期付款的,應根據逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;

第十一條 承攬方的違約責任

1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應向定作方支付全部價款的 %的違約金;

2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權解除本契約;若定作方解除本契約,則承攬方應返還定作方已付價款,按定作方採購價格向定作方全額補償原材料價款,並向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;

3、若加工貨物的質量不符合契約約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應按定作方採購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,並支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;

4、若貨物的質量不符契約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除契約,導致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內提出異議,承攬方都應向定作方補償該損失;

5、若承攬方逾期交貨,導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之後的運費由承攬方承擔。

第十二條 不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任。

第十三條 其他事項

1、加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;

2、本契約自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協定,補充協定內容和本契約如有衝突,以補充協定為準;

3、本契約一式二份,雙方各執一份;

4、本契約附屬檔案和本契約具有同等法律效力。

定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___

傳真: 傳真: Email: Email: 電話: 電話:

年 月 日 年 月 日

綜架加工承攬契約 篇13

契約編號:______________

甲方:___________________(承攬方)

乙方:___________________(定做方)

為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《_____》的有關規定,經協商一致,就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協定,共同遵守。

第一條 加工成品

品名:_________________________________________

規格:_________________________________________

數量:_________________________________________

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法

1.甲方必須依照契約規定選用原材料,並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.乙方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。

2.甲方對於承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。

第五條 價教或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。

第六條 驗收標準和方法

1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.乙方應當按契約規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。

2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

___________________________________________________________________

第九條運輸方式及費用負擔

_____________________________________________________________________

第十條 結算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條 其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條 甲方的違約責任

一、未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期違約責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二、交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。

三、未按契約約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔應此而支付的費用。符合契約規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。

七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。

八、未按契約規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。

九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 乙方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二、_契約簽訂後,如乙方擅自中途停止或解除契約,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,並歸還甲方預付的全部工程款。

三、未按契約規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除契約,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。

四、超過契約規定日期付款,應當比照中國有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。

五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

第十五條 糾紛的處理

甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本契約約定的下列方法之一進行解決:

1.由_____________委員會_____;

2.向________人民法院起訴。

第十六條 其他事項

1.本契約經甲、乙雙方簽字後生效。契約生效後,甲、乙雙方應嚴格履行。

2.遇有本契約未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本契約不可分割的組成部分,且與本契約具有同等效力。

3.本契約有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。

甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)

法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)

電話:______________ 電話:___________________

簽約日期:____年___月___日

簽約地點:__________

綜架加工承攬契約 篇14

簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

定作方(甲方):

承攬方(乙方):

按照《_____》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協定:

一、項目概況

1、項目名稱:

2、項目地點:

二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備註

1 鋼質防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計:(樘)?O_________元/?O=元。

114樘/363.06?O

金額(大寫): (不含稅)

註:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠岩模壓板;表面處理為靜電噴塗;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。

三、交貨日期:根據現場進度交貨。

四、交貨地點:工地現場。

五、技術質量要求:

1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

2、產品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式:

含運輸及安裝。

七、付款方式:

1、契約簽訂後,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩餘%為質保,質保期結束結清。

八、售後服務承諾

九、違約責任

1、按《_____》的相關規定執行。

十、爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。

十一、附則

本契約一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

代理人: 代理人:

電話: 電話:

年 月 日 年 月 日

綜架加工承攬契約 篇15

承攬方:以下簡稱甲方定作方:以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條 加工成品第二條 加工成品質量要求:

1.材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款元。

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條 交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條 本契約簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本契約於年月日經公證生效,契約履行完畢即失效。

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:

乙方:代表人:地址:電話:

年月日

綜架加工承攬契約 篇16

甲方:____________________乙方:____________________

代表:____________________代表:____________________

甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本契約。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條交貨

乙方在契約期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港_____付乙方。

第三條來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本契約不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,在本契約訂立時的________年為每套________幣________元;契約訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本契約產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

第八條不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。

第九條_____

本契約在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:

1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2、中華人民共和國法律;

3、在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。

第十條契約有效期

本契約自簽字日起生效。有效期到本契約規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條契約的續訂

本契約有效期屆滿之前________月,如一方需續訂契約,可以向對方提請協商。

第十二條契約文本與文字

本契約正本一式____份,甲乙雙方各執一份。

本契約以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套契約產品的____%、

2、甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。

第十四條契約條款的變更

本契約如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。

甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)

代表:________________代表:________________

____年____月____日____年____月____日

綜架加工承攬契約 篇17

定作單位:

某某項目經理部 (以下簡稱甲方)

承攬單位:

某某市某某機械製造有限公司 (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國建築法》、《_____》、《加工承攬契約條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本契約,以資共同遵照履行。

第一條 加工構件品名與價款

一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。

二、承攬方式:本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。

三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)

四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價檔案的影響;已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。

六、本契約價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。

第二條 加工成品期限與交付

一、加工期限:總計五十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工製作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,並配合防腐塗裝。

三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

第三條 加工材料供應與採購

一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,並負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,並加收5%的采管費。

二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購;採用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明檔案,沒有合格證書,且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

五、材料代用,經甲方批准後,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

第四條 加工成品質量與驗收

一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術檔案資料,遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

二、質量等級:一次驗收合格

三、保修期限:保修壹年。

四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢後收回,乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程式記錄整理,格式採用甲方提供的表格格式。

五、驗收交付:加工完畢預組裝後,以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。

六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。

綜架加工承攬契約 篇18

契約編號:

定作人:

承攬人:

簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

第一條 加工物

加工物名稱 規格型號 計量單位 數量  報酬

單價 金額

合計人民幣金額(大寫)

第二條 承攬人提供的材料

材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費

單價 金額

合計人民幣金額(大寫)

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限: 。

第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。

第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。

第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。

第七條 定作人協助承攬人的事項與要求: 。

第八條 定作物的技術標準、質量要求: 。

第九條 定作物的包裝要求及費用負擔: 。

第十條 定作物的交付方式、期限及地點: 。

第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點: 。

第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件: 。

第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。

第十四條 結算方式及期限: 。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條 本契約解除的條件:

(一)定作人可以隨時解除契約,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

第十七條 違約責任: 。

違約金或損失賠償額計算方法: 。

第十八條 契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決;

(一)提交 仲裁委員會仲裁。

(二)依法向 人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項: 。

定作人: 承攬方:

定作人(章): 承攬人(章):

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

經 辦 人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

開戶銀行: 開戶銀行:

帳號: 帳號:

稅號: 稅號:

郵政編碼: 郵政編碼:

年 月 日

綜架加工承攬契約 篇19

甲方:

代表人:

職務:

電話:

乙方:

代表人:

職務:

電話:

經雙方協商,簽定本加工承攬契約,共同遵守執行。

一、甲方供應原材料:

原材料:

規格:

單位:

數量:

日期:

成品單位耗用量:

二、乙方完成產品情況:

品種:

規格:

單位:

數量:

加工費:單價 金額

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:

七、貨款及費用結算辦法及期限:

八、本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

簽訂時間:

綜架加工承攬契約 篇20

甲方(定作方):

法定代表人:

乙方(承攬方):

法定代表人:

鑒於甲方擁有 資源,乙方擁有 資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自願的原則,經友好協商,就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本契約,以資信守。

第1條 定義

除了本契約另有約定,本契約的相關用語以如下定義為準:

1.1 “契約產品”是指由承攬方根據本契約以及本契約的附屬檔案的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本契約中也稱定作物。

1.2 “規格”是指由本契約雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。

1.3 “機密信息”是本契約一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、契約商、市場計畫、財務、契約、法務或商務信息。

1.4 “智慧財產權”是指所有智慧財產權,包括但不限於著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的註冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。

1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本契約製造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何檔案、指引及資料,不論該指引或資料等是來源於契約雙方或任何其他第三方。

第2條 定作物規格、數量及質量要求

定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他

合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)

第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法

3.1原材料規格及標準:

材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他

合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)

3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)

□定作方

定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本契約,承攬方承擔相應的賠償責任。

□承攬方

承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本契約,承攬方承擔相應的賠償責任。

3.3 未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。

第4條 技術資料和圖紙提供

4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。

4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

第5條 轉包

5.1定作方同意承攬方可將本契約的主要工作交由第三人完成:

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除契約,要求承攬方承擔賠償責任。

第6條 定作方協助承攬方的事項和要求

1.圖紙和技術問題的說明: 。

2.現場的檢驗: 。

3.其他: 。

第7條 交(提)樣品的方法和驗收

7.1樣品提交

契約產品規格單位數量質量要求技術標準

7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)

□定作方自提樣品

自提樣品的時間: 年 月 日。

自提樣品的地點: 。

□承攬方送交樣品

送交樣品的時間: 年 月 日。

送交樣品的地點: 。

送交樣品的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

費用承擔方: 。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。

7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。

7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。

7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測,並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本契約。

如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除契約,並要求承攬方承擔賠償責任。

第8條 交(提)定作物的方法

8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)

□定作方自提定作物

自提定作物的時間: 年 月 日。

自提定作物的地點: 。

□承攬方送交定作物

送交定作物的時間: 年 月 日。

送交定作物的地點: 。

送交定作物的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

費用承擔方: 。

8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。

8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括 。

8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。

8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。

8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工後,材料仍有剩餘,應及時返還。

8.6.1返還時間: 。

8.6.2返還方式: 。

8.6.3費用承擔方: 。

第9條 交(提)定作物的驗收標準

9.1雙方按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物,並提出異議。如在 日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。

9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:

雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的,另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。

第10條 包裝要求及費用負擔

10.1定作方對承攬方的包裝要求: (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。

10.2費用負擔方: 。

第11條 風險負擔

11.1定作物風險負擔

雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見契約8.4條款。

11.2原材料風險負擔

定作方提供原材料的,交付承攬方後所有權不發生轉移。在契約履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利後果由定作方承擔。

11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此遭受的損失。

第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任

12.1承攬方保證:

12.1.1交付給定作方的所有產品符合本契約約定的質量要求、技術標準。

12.1.2交付給定作方的所有產品未設定任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;

12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人智慧財產權或商業秘密。

12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。

12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。

12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。

12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由於承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,並承擔因此給定作方造成的全部損失。

如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,並收取成本費用和適當的服務費用。

第13條 報酬的結算

13.1契約價款總額:人民幣(大寫) (¥ 元)。

(本契約價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)

13.2支付方式:

(1)首筆款:¥ 元(契約總金額的 %),作為預付款,於本契約簽訂後的 個工作日內支付;

(2)第二筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 年 月 日前支付;

(3)第三筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 後的五個工作日內支付;

(4)第四筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 甲方驗收通過後的 五個工作日內支付。

(5)尾款:¥ 元(契約總金額的 %),於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。

13.3指定收款賬號:

指定收款賬號:

開戶行:

戶名: