裝修承攬契約如何避免風險?

裝修承攬契約如何避免風險? 篇1

房屋裝修承攬契約

甲方:?公司

乙方(承攬方):

甲、乙雙方根據《民法典》關於承攬契約的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協定:

一、 承攬方式:,乙方承攬甲方  住房 (具體工種)。

二、 施工地點:

三、 住房結構、戶型及面積: 

四、 付款方式:按照 元計價,在乙方完工,甲方驗收合格後,甲方再支付價款。

五、 質保金:乙方在簽訂本契約之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,並且加工承攬質量合格後,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用於修繕。

六、 施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、 施工期限:自契約簽訂之日起至  年 月 日止。

八、 甲方的權利義務

(一)甲方的權利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除契約,並且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工後,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。

(二)甲方的義務

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、 乙方的權利義務

(一)乙方的權利

1、在驗收合格後,要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

(二)乙方的義務

1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施,避免安全事故,因本契約為承攬契約,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由於乙方的行為導致這些行為發生,由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關係,不存在僱傭關係。

5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果後,立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。

8、房屋驗收後,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。

十、違約責任

由於施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除契約的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本契約產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此契約一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協定,補充協定為本契約組成部分。

甲方: 乙方:

年月 日 年月日

裝修承攬契約如何避免風險? 篇2

甲方: (以下簡稱甲方)

乙方: (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則,遵照《契約法》及有關法律、法規之規定,就裝修承攬契約達成以下約定,供雙方共同遵守:

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價: 1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3,牆紙貼上:6.00元每平方米。4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。

3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期:契約簽訂之日起計算工期,總工期為 18 天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付契約總價款的 95 %,剩餘 5% 為工程質保金,質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續,提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸道路,拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按契約規定付款給乙方,不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作,對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監督與技術指導,根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉包,乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係,乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定,做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準,按國家現行驗收標準執行,工程驗收不合格,乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中,如出現工程質量問題,乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建築施工有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,採取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中,甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定,對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改並限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本契約約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按契約總價款的 5 %向甲方支付違約金,延誤超過 2 天時,甲方有權解除本契約,並不再支付契約尾款。

七、契約解除

1、契約履行完畢後,本契約自動解除;

2、契約履行過程中,經雙方協商一致,可提前解除本契約;

3、契約履行過程中,如發生不可抗力因素,導致本契約無法繼續履行,任何乙方均可要求解除本契約,無需承擔違約責任。

八、契約履行過程中如發生爭議,雙方應協商調解,協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、契約履行過程中,有未盡事宜,經雙方協商一致,可簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式 2 份,甲乙雙方各執 1 份,自雙方簽字蓋章之日起生效,契約附屬檔案作為本契約的組成部分,具有同等法律效力。

甲方(簽章): 乙方(手印):

地址: 地址:

法定代表人: 身份證號(複印件附後)

本契約簽約代表人: 電 話

裝修承攬契約如何避免風險? 篇3

甲方:

乙方:

鑒於甲方系發包方,乙方系承攬方, ____年____月____日甲自願將位於 _________________________承攬給乙方裝修,現甲、乙雙方本著平等自願,協商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協定:

工程地點及概況:

工程名稱:____________________________________。

工程建築面積:________________________________。

工程戶型結構:________________________________。

工程項目:____________________________________。

工程價款及付款方式:

1.本工程總價為________元,大寫_________。

2.本契約簽訂後,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式:

乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供:

關於材料供應,甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

A.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發現甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。

B.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限:

施工要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。

五、施工期限:

工期為_______,從 ____年____月____日到____年____月____日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按契約約定預付工程款,每拖延一天,按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定:

1.乙方根據甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的,甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務,並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除契約,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。

八、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。

九、本協定一式兩份,甲、乙方各執一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字後生效。

甲方:

乙方:

____年____月____日