承攬的工程契約 篇1
承攬的工程契約範本
定作方(下稱“甲方”):__________________________
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上,就甲方委託乙方加工____________事宜達成如下協定,以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量:
第二條加工成品質量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法:由乙方設計,經甲方書面確認後,作為製作的依據。
第五條契約價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格後,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%,剩餘%為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額發票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本契約後日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場製作或安裝的,乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在契約價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產品運至現場後,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產品,應當在2日內向乙方提出;對使用後才能夠檢測產品是否合格的,質保期為年,在質保期內發生質量問題的,乙方應當在甲方通知後24小時內予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符契約定的定作產品,原材料符契約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,並承擔相應費用;
5.在製作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由於乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按契約規定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,甲方有權拒收並終止契約,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款並承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本契約壹式叄份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效並執行。
2.甲乙雙方承諾本契約中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的工程契約 篇2
發包方:以下簡稱甲方
承包方: 以下簡稱乙方
根據《中華人民共和國經濟契約法》有關規定,為明確雙方承包過程中的權力和義務,經甲乙雙方共同協商,同意簽訂本契約如下。 一:採礦工程概況
1. 工程名稱:採礦,掘進,出礦等工程
2. 工程地點:盤古山竹山坪坑口石告窩
二:承包方式
1. 乙方負責採礦,選礦的生產設備,生產材料及工人工資全部費用。
2. 乙方應安全生產,按年計算每年任務,【6噸精選鎢沙】交與甲方,價格按每噸三萬五千元,任務外的鎢砂按市價賣與甲方。
3. 在生產前乙方應向甲方交押六十萬元風險金才能生產,本風險金在安全生產狀況下,待契約期滿後甲方退回乙方。
三:用工管理
1. 乙方依法用工,自主用工,自行招工,井下作業人員必須是年滿
十八周歲以上五十歲以下的男性,但必須經礦區醫院身體檢查和甲方保衛部政審及甲方安全環保部,人力資源部,保衛部按規定時間培訓教育考試合格後方可招用,將員工統報坑口備案。
2. 乙方應依法與員工簽訂勞動契約,依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產責任
1. 乙方承包一切安全生產責任,必須堅持“安全第一,預防為主,綜合管理”的安全方針,服從甲方的安全考核,確保全全生產。
2. 乙方必須按規定為從業人員,辦好僱主責任保險和工傷保險,保險賠償金額每人不得少於60萬元,並將僱主責任保險憑單和工傷保險單複印報甲方安全環保部,人力資源部和財政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂,【安全生產管理協定】雙方要認真執行【安全生產管理協定】條款,同時乙方還應與甲方坑口簽訂安全生產責任狀。
4. 乙方人員在工程承包內出現偷盜礦產品和生產材料,備品條件等工業器材以及其它影響社會治安等違法亂紀行為,乙方應按經濟損失3—5倍賠償或每人一次承擔1000—3000元處罰,在結算中扣減,觸犯法律的將當事人移送司法機關處理。
四:結賬方式
乙方在每月10號前向甲方結清上月工程款及鎢砂款
五:契約期限
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止
本契約未盡事宜雙方協商解決可訂立補充協定,雙方簽訂即日生效。 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,
甲方: 乙方
年月日:
承攬的工程契約 篇3
甲方:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
乙方:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方協商,達成如下協定:
第一條 工程量:
第二條 工程要求:
第三條 甲方責任範圍:
第四條 乙方責任範圍:
第五條 技術要求:
第六條 工期、驗收程式及質保期:
1.施工工期:自開工之日起_________日內完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成,乙方應提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發生項,結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期:質保期_________年,驗收合格後付至工程款的_________%,留_________%質保金:質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題,由乙方無償修復或更換。
第七條 其它要求:
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程,並簽訂安全、文明施工協定。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產設施、設備,如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協定作為契約附屬檔案,與契約具有同等法律效力。
甲方:_________ 乙方:_________
_________年___月___日 _________年___月___日
簽署日期:_________? 簽署日期:_________?
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
承攬的工程契約 篇4
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價金額分期交(收)貨數量超欠幅度%月月月月月總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____
2.質量標準、驗收方法及地點:__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。
11.本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權向_____機關提出書面申訴,要求調解、_____處理。
12.本契約正本兩份,雙方各執一份_______________________________________
13.本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
定作方(公章)_________承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的工程契約 篇5
定作方: 簽訂地點:
契約編號:
承攬方:有限公司 簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註:
二、定作物的質量標準:
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣),在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應書面通知承攬方,並以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統計的規格進行製作,並在數量全部到齊後,於20xx 年 月 日前交貨,服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限:
簽訂契約後,承攬方開具發票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件:內用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任:
如有違約,違約方責任自負,凡屬承攬方質量原因,均有承攬方負責調換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本契約在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國契約法》協商解決,協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本契約壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本契約有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人: 電 話: 電 話:
承攬的工程契約 篇6
甲方:
乙方:
根據甲方生產需要,經雙方協商,甲方同意將井下採掘工程承包給乙方施工。雙方特訂立如下契約條款,以便共同遵守:
一、工程項目地點:江西省信豐縣正平鎮潭口村金礦點。
二、工程項目名稱:井下採掘及附屬工程。
三、工程項目範圍:按江西有色地質礦產勘查開發院設計,有序、合理、安全可靠的前提下開展作業。
四、工程單價(工程單價不含稅)
1、掘進與擴幫,挑頂,撬底工程以立方米為單位實行包乾價,每立方米為328元(約合1180元/米)
2、採礦工程單價以噸為單位實行包乾價,每噸45元。 上述1、2條款的單價均包括從鑿岩爆破開挖到運輸礦石或石渣的所有費用。運輸是指從井下作業面裝車運輸到地面選礦廠堆礦場或廢渣場的整個過程。
3、附屬工程單價
(1)、採掘時需毛石漿砌拱支護的,由乙方包工包料,每米按800元,直牆每立方150元,驗收結算。
(2)、採掘工程需混凝土支護的,由乙方包工包料,按每立方米600元結算。
(3)、採掘工程需要用木料支護的,甲方支護給乙方的人工費按每米120元驗收結算。
(4)、採掘過程中需人工二次倒運的,以每增加一次倒運,增加每噸8元驗收結算。
4、雙方確定有關材料的單價:炸藥:11.6元 、導爆管:每發6.8元,電雷管:每發3.5元,電價:每度0.70元。乙方同意這些價格不管市場情況有無變化二年內不再調整。
五、工程結算及付款方式
1、巷道掘進及附屬工程按甲方驗收後的工程量進行結算。
2、採礦工程按甲方地面礦倉計量員的計量單進行結算。
3、結算時甲方將其提供的爆破材料、電費,維修配件500元之內有乙方承擔,每月30日驗收,下月10日前付清92%的工程款,扣留8%的安全押金。
六、雙方的權力與責任
1、甲方的權力與責任
(1)、甲方有權監督乙方按甲方要求施工和規定時間完成,如乙方不按要求施工,甲方有權不預驗收或罰款或終止契約的處理。
(2)、甲方應及時購置設備,提供材料。
(3)、甲方必須保證風、水、電的正常供給。
(4)、甲方負責提供乙方施工人員的住房,材料庫,修理間等。
(5)、卷揚機電費、水泵抽水電費由甲方負責。甲方因自身生產材料和設備不到位造成乙方民工停工,從停工第三日起,補助現場施工人員的民工每天30元的生活費。
(6)、如果乙方在契約履行期間內,嚴重違反有關條款,連續2個月不能完成採掘任務,甲方有權單方面終止契約,另行安排工程隊,並追究乙方給甲方造成的經濟損失。
2、乙方的權力與責任
(1)、承包人必須提供合法,具備井巷施工人資質的各類證明材料和有關人員的資質證書或上崗證書。保證安全文明生產,建立建全礦山安全責任制度,規章制度和作業規程。
(2)、每月拓工程款8% 預留給甲方,契約期滿全部付清。
(3)、乙方有權按生產進度制各崗位的工作報酬。
(4)、乙方必須按甲方指定的地點堆放礦、渣,不得將礦、渣混倒,製造人為損失和貧化,發現礦、渣混倒一車罰款100-500元。
(5)、乙方僱傭作業人員必須是遵守國家法律,年滿18―60周歲,身體健康,思維正常的中華人民共和國男性公民。
(6)、乙方不得僱傭信豐縣本縣區內的作業人員從事井下作業。
(7)、杜絕偷礦或夥同他人盜礦,發現一次罰款5000元,情節嚴重者移交司法機關處理。
(8)、承擔採掘作業的各種材料,運輸設備和礦山機械保養等費用。
(9)、乙方招收的工人必須進行安全教育,熟悉礦山安全操作規程,必須保證持證上崗,乙方必須嚴格執行礦山安全生產有關法規,條例,確保各項安全生產措施到位。及時準確的整治安全隱患,做到警鐘長鳴,安全無事故。相關人員各種規定的培訓費用由乙方承擔。在施工期間,乙方人員的,傷、殘、亡等一切事故費用乙方自理。
七、其他事項
1、乙方作業人員必須持身份證,計生證證明,特殊工作必須持證上崗。
2、乙方必須為施工人員辦理工傷及安全險,並在甲方備案。
3、礦區施工人員必須遵守礦規,礦紀,鄉規民約。
4、在契約期內,如遇自然不可抗力產生費用增加,由雙方協商解決。乙方需終止契約,必須提前三個月向甲方提出書面申請。否則處違約金10萬元。如甲方無正當理由單方終止契約,應賠償乙方違約金10萬。
5、本契約有效期為兩年,契約期滿後在同等條件下乙方享有優先權續簽。
6、本契約自雙方簽章後生效,具有法律效應,未盡事宜雙方協商解決。契約一式肆份,雙方各執二份。
甲方單位: 乙方單位:
委託代理人: 委託代理人:
承攬的工程契約 篇7
發包方(甲方): _ _ ________________________________
承攬方(乙方): ____________________________________
甲方委託乙方對甲方 工程進行承攬,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包範圍:
第二條 契約款項
本工程採用固定單價暫定總價的承包方式,依實際工程量結算;開立發票,發票必須符合國家稅收法律法規的規定;契約單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;契約單價包含所有工程風險,除工程變更外不作調整;凡涉及契約價格變更的書面檔案,必須有甲方蓋章確認,否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。 本契約全部工程總價為人民幣 元整(RMB )。總價含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因,乙方均不得要求增加(和/或減少)契約價款。乙方承諾契約價款中已包括節假日施工費用。
第三條 工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格後並收到乙方開具的全額發票後 個工作日內支付全部工程款的 %,工程餘款 %作質量保證金,待質量保修期滿( 年 月 日)後如無違約扣款事項,則在 個工作日內無息支付。
第四條 施工要求
1、 符合設備說明書或技術人員要求。
2、 參照甲方現有的 標準施工。
3、 乙方選用的 為全新材料並應符合現行國家標準的規定。
4、 施工中需用到的所有材料,由乙方自行解決,且需符合甲方的質量要求。
5、 施工過程中,需要改動的施工,乙方需全力配合,聽從甲方工程人員的安排。
6、 乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規定,負責己方人員的安全和勞動保險,保證安全生產,乙方人員工作中的工傷事故,由乙方依據國家及地方政府的相關工傷保險條例處理,甲方不承擔法律上的責任。
7、 乙方必須保證施工質量及時間要求,經施工後如有質量問題應於24小時內應甲方要求到達甲方工程地點進行維修,確保生產的順利進行;
8、 乙方在施工中不得損壞相關設備,如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
9、 乙方必須遵守甲方各項管理規定,甲方有權對工廠內發生的違反公司規章制度的行為進行處罰;
10、 乙方工作中遇到意外困難時,可以向甲方請求提供技術支持,如有發生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理,並指派安全管理員及在工程方面經驗豐富的工地負責人長駐工地,負責施工督導及施工人員管理,確實依照施工規範施工。對有特殊緊急搶修要求的,乙方應指派施工隊伍常駐廠區附近,以便配合緊急搶修隨時入廠作業(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員,以便甲方隨時依工作需要聯絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具並隨時可與甲方聯絡。乙方應於甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地,以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員,應按甲方出入廠規定提前向甲方申領出入廠證,並應遵守甲方的出入廠規定,違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規定》處理。
4、乙方應將執行本契約的管理人員名單以書面形式送達甲方備查,如有變動,亦應立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發的函件,無論簽送、掛號郵寄、傳真或於〖監工記錄表〗上通知,乙方均應切實遵照辦理。如有異議,應於規定期限內(未規定期限者,以甲方發件後五天內為準)以書面提出,否則視為同意。
6、工程進行期間,甲方對施工質量、進度材料等有權隨時加以查驗,乙方應提出施工質量檢驗證明、材質證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關的技術檔案應妥為保存,無論任何檔案、在任何地點、任何時候等均應無條件保密,不得泄漏,否則應負契約及法律責任,若因此給甲方造成任何損失,應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時,與其它工程承攬人的協調工作以甲方為主,乙方應無條件服從並配合。
9、乙方發現施工內容與現場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認後方可施工。
10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾,乙方應負責及時清理乾淨並匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統一清運),否則甲方可僱工清理,清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時,概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規定辦妥工作票、動火票等,再憑票施工。並甲方已將乙方施工區域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方,乙方已知悉施工區域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發生人員、設備傷、損事故、環境污染等,概由乙方負責,若給甲方造成損失,乙方應負賠償責任,並從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產保險,如於施工期間的人員、設備發生任何傷、損事故、環境污染等,概由乙方負責,若因此給甲方員工或第三人造成任何損失,乙方應負賠償責任。
3、工程進行期間,乙方對各種可能發生的災害或意外事故等, 應預先辦理保險並採取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設定明確的安全警告標誌等),如因預防措施不足所造成的一切損失,概由乙方負責賠償。
4、實施爆破作業,在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,乙方應在施工前14天以書面通知甲方,並提出相應的安全防護措施,經甲方認可後實施,由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。
第五條 工期要求:
1、工程工期:
(1)開工日期: 年 月 日,甲方要求延期開工的,乙方應予配合,工期相應順延。
(2)竣工日期: 年 月 日
(3)總日曆工期: 天;
2、施工的期限應當按照契約規定履行。一方要求提前或延期交付,應當提前與對方協商並簽訂補充協定,對提前或延期交付的工作成果按補充協定執行,補充協定沒有約定或約定不明的仍以原契約為準。因為不可抗力等造成工期延期的,經甲、乙雙方簽證認可後作出工期調整,以此確定竣工日期。本契約工程期限為甲方通知後 天內完工。工程若有調整,甲方提前 天書面通知。 如系年約則可約定:本契約期限自 年 月 日起至 年 月 日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。
第六條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、 乙方必須依照契約規定選用原材料,並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約、國家、行業標準的原材料施工影響工程質量時,甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款,有關費用由乙方承擔,由此造成甲方損失的,乙方應承擔賠償責任。
2、 乙方使用的輔材必須先提供樣板並經甲方書面認可,方可採購進場安裝。
第七條 技術資料、圖紙提供辦法
1、 甲方應當 (何時) 提供技術資料、圖紙。
2、 乙方在依照甲方要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理的,應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起 日內回復,提出修改意見。乙方在約定的時間內未得到答覆的,有權停止工作。
3、 乙方對於承攬的工作,應當嚴格保密,未經甲方事先書面同意,不得泄露給任何第三人,也不得留存任何技術資料及其複製品。
第八條 驗收標準和方法
1、符合現行國家或行業標準並符合甲方使用目的,以契約明確規定的圖紙、質量要求作為驗收依據。
2、乙方在自檢合格後向甲方提交書面驗收要求,甲方應在日內對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章後,方可進行下一道工序。
4、驗收時如發現品質不符要求,乙方應於甲方指定時間內改善完成,逾期未完成的,甲方可不經催告逕自處理,所需費用由工程款中扣除,如有不足概由乙方補足,因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質量有爭議,且經協商無法達成一致時,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第九條 保修期及保修責任
1、本工程保修期為 年(或月),自工程完工並通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內,如發現質量問題,除甲方使用、保管不當等原因外,乙方應在甲方指定期限內修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內修復,甲方有權自行修復或請第三方進行修復,所發生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯繫方式為變更,乙方應提前 日書面通知甲方,否則甲方有權委託第三方修復,所發生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外,如甲方就本工程有關問題委託乙方修復,乙方應按成本價計費.
第十條 乙方的違約責任
1、未按契約規定的質量完成工作,乙方應當負責修理,如果修理後的交付時間超過契約約定的日期,應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數量少於契約約定,乙方應當照數補齊施工,因此超過契約約定的交付時間的,應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現場,乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由於乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期),應當向甲方支付違約金,每逾期一天,按契約總額的 %支付違約金,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方有權要求乙方繼續承擔賠償責任。
5、擅自調換經甲方驗收合格的原材料或零部件,乙方應按甲方要求重作並賠償甲方因此造成的損失。超過契約約定的交付期限的,應承擔逾期交付的責任。
第十一條 甲方的違約責任
1、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程,應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條 契約的解除
1.乙方有下列情形之一者,甲方有權解除契約:
(1) 乙方逾約定開工日期 天,或甲方認為不能依限完工時;
(2) 乙方無正當理由,自行停工達 小時(或天)以上時;
(3) 除不可抗力或甲方書面同意者外,乙方逾期完工達 日以上;
(4) 乙方不履行契約約定的義務或者履行義務不符合契約約定的要求,經甲方通知後仍不履行或採取補救措施的;
(5) 乙方聲明或表明不能履行契約的;
2、因上述原因導致契約解除時,乙方應向甲方支付違約金 元,並應立即停工並依甲方指定期限負責遣散工人並將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用,且乙方未領的工程款,應待工程全部竣工,甲方一切損失獲賠償後,方結算支付餘款給乙方,甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失,如工程款不足抵扣的,甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除契約時,乙方應繳還甲方提供的一切資料,如經甲方要求,乙方應繼續承擔保密義務。
第十五條 不可抗力
在契約約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方應立即通知甲方,在乙方取得合法證明後,可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程,在契約約定交付期之後發生不可抗力的,不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰爭、政府行為或其他不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
第十三條 爭議解決
本契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協商期間,非經甲方同意,乙方對爭議以外工作不得停工,應繼續履行本契約義務,甲方對爭議的工程款可暫予止付,待協商處理完成後,再無息支付該工程款。
第十四條 其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。
第十五條 附則
1、本契約附屬檔案包括 ,與本契約具同等法律效力,內容如有衝突,以本契約為準。
2、本契約如有未盡事宜,經雙方友好協商,另簽補充協定。經雙方簽字確認的補充協定等書面材料均為本契約的組成部份,與本契約具同等法律效力,內容如有衝突,以時間在後的為準。
3、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效,除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。
5、本契約一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。
發包方(蓋章): 承攬方(蓋章):
甲方:乙方:年月日: