常用文書承攬契約 篇1
發包方(簽章)________________(以下稱甲方)
地址：____________________________
聯繫電話：____________________________
承包方(簽章)________________(以下稱乙方)
地址：____________________________
聯繫電話：____________________________
乙方承包甲方(__________________)裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《___________》和《建築裝飾工程承包契約條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協定：
第一條：工程概況
工程地點：____________________________________
工程內容：室內/室外裝飾工程;
承包方式：乙方包工包料;
工程造價：總承包價人民幣(大寫)____________元
施工工期：本工程暫定自______年______月______日開工，於______年______月______日竣工，總工期為日曆______天;另質保期限為______個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1甲方進行設計，並向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。
3.2工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3)乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定後作為本契約的附屬檔案和組成部分。
3.3契約終止
(1)因不可抗力及政府行政行為導致本契約無法進行、或契約目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本契約，並進行結算後雙方簽署結算單，本契約終止;
(2)甲、乙方協商一致，可以變更或解除本契約;
(3)因一方的違約行為，相對方根據約定終止本契約的;
(4)本契約履行期限屆滿自行終止;
(5)本契約依法解除。
第四條：工期延誤
4.1以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力因素;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3甲方未按期支付工程款，契約工期相應順延。
4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照契約約定的方式支付工程裝修款。
5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4乙方應於本契約簽訂後2日內安排人員進場施工。
5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償;
5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地;
第六條：工程結算及工程款支付方式：________________________________________________________________
發包方(簽章)________________委託代理人：__________________日期：_________________
承包方(簽章)________________委託代理人：__________________日期：_________________
常用文書承攬契約 篇2
甲 方：_______________________
乙 方：_______________________
簽訂日期：_______
年______月____日
甲方(用人單位)
用人單位名稱____________________________
用人單位住所____________________________
法定代表人或負責人 _________________________
乙方(勞動者)
姓 名__________
性 別_________
出生年月__________________
文化程度________________
聯繫方式__________________
戶籍所在地______________________
實際居住地______________________
居民身份證號碼____________________
其他有效身份證件名稱_______________
證件號碼______________
社會保險個人編號______________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國勞動契約法》和有關法律、法規、規章規定，在平等自願、公平公正、協商一致、誠實信用的基礎上籤訂本契約，共同遵守本契約所列條款。
一、本契約於__________年______月____日生效。
二、乙方同意根據甲方工作需要，擔任或從事以下工作：___________________________________
三、工作地點：_______________________
四、乙方的工作時間為每天不超過四小時，自__________時起至__________________________時止 ，每周不超過二十四小時。
五、乙方完成本契約約定的工作內容後，甲方應當以貨幣形式向乙方支付勞動報酬，勞動報酬標準為每小時____________元，甲方向乙方支付的工資不低於當地最低小時工資標準。甲方向乙方支付勞動報酬的時間為每月上半月_________日，下半月_____________日。
六、甲乙雙方約定繳納社會保險費的辦法：
七、甲方根據生產崗位的需要，按照國家有關勞動安全衛生的規定對乙方進行安全衛生教育和職業培訓，並為乙方提供以下勞動保護條件：_____________________________
八、甲方應當建立、健全職業病防治責任制，加強對職業病防治的管理，提高職業病防治水平。因乙方從事的工作崗位有職業危害可能，在甲方的監督下，乙方須採取以下防護措施：。
九、甲乙雙方可以隨時通知對方終止勞動契約。
十、甲方違反本契約的約定支付勞動報酬或支付的小時工資低於蘇州市非全日制從業人員小時最低工資標準的，乙方有權向勞動保障行政部門投訴。
十一、甲乙雙方約定的其他內容___________________________________________
十二、雙方因履行本契約發生爭議，當事人可以向甲方勞動爭議調解委員會申請調解;調解不成的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
十三、本契約未盡事宜，均按國家、省和市有關規定執行，沒有規定的，通過雙方平等協商解決。
十四、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
乙方簽名：______________甲方蓋章：____________
簽名日期：_______________簽章日期：_________________
常用文書承攬契約 篇3
申報人：_____________公司
地址：________________
法定代表人：_____________
被申報人：________________公司(破產企業)
申報債權數額：人民幣_________________萬元
申報的事實和理由：
_______________年_______________月_______________日，申報人與被申報人簽訂_____________契約。申報人依約完全履行了契約，但被申報人嚴重違約，至今只履行一部分，絕大部分沒有履行。至_______________年_______________月_______________日，共欠申報人人民幣本金___________萬元，利息_______________萬元，總計________________萬元。
申報人計息依據為雙方簽訂的契約(或人民法院判決書、調解書)。
申報人計息公式是：
此致
敬禮
_____________人民法院(受理破產案件人民法院或單位)
申報人：_________________公司
___________年___________月___________日