裝修工程承攬契約 篇1
甲方(業主):________________________________
乙方(承攬方):________________________________
依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
一、工程施工地點及房屋情況
1.施工地點:__________________________
2.住房結構:鋼筋混凝土結構;房型:二室二廳一廚一衛,建築面積:90.2O。
二、雙方權利義務
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設並交付建設成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借,並在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求
1.工期從20_________年10月日開始建設,到20_________年11月日止。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定
2.裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理,保證工程質量。
4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任
由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致契約無法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發生契約爭議時,雙方應友好協商。
2.如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1.本契約一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份,雙方簽字後生效。
2.以上契約,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約,補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方: ___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
裝修工程承攬契約 篇2
甲方:(以下簡稱甲方)安新縣宏山鞋服有限公司
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟契約法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商簽定契約如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:安新縣宏山鞋服有限公司辦公樓裝飾工程
2、工程地點:河北省保定市安新縣宏山鞋服有限公司院內
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建築面積平方米。
二、工程裝修內容:負一層餐廳。
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥元。
四、契約工期
1、開工日期:年月日〃竣工日期年月日〃契約工期總日曆天數天。
2、乙方應當按照契約約定的開工日期開工。乙方不能按時開工〃應在契約約定的開工日期前7天內〃以書面形式向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方應當在接到延期開工申請後的24小時內以書面形式答覆乙方。甲方在接到延期開工申請後24小時內不答覆〃視為同意乙方要求〃工期相應順延。
3、嚴格按甲方確認的進度計畫組織施工,接受甲方對進度的檢查、監督,工程實際進度與經確認的進度計畫不符時,乙方應按照甲方的要求提出改進措施,經甲方確認後執行。
4、甲方認為確有必要暫停施工時,以書面形式要求乙方暫停施工,並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工,並妥善保護已完工程。乙方實施甲方做出的處理意見後,以書面形式提出復工要求,甲方在24小時內給予答覆。甲方未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求後24小時內未予答覆,乙方可自行復工。因甲方原因造成停工的,工期相應順延,並追加價款;因乙方原因造成停工的,工期不予順延。
5、因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)因施工場地不具備施工條件;
(2)甲方未按契約約定致使施工不能正常進行;
(3)一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;
(4)因不可抗力造成的工期延誤。
6、乙方在上述第6款情況發生後7天內,就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在收到報告後7天內予以確認,逾期不予確認的',視為同意順延工期。
7、乙方必須按照契約約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工,因甲方原因造成不能按期竣工的,乙方以書面形式寫出申請,經甲方確認後,工期得以順延。因其他原因不能按照契約約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔一切責任。
五、關於工程質量和驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(JGJ73-91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年。
2、工程竣工後,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
六、付款方式
1、契約簽定後,乙方施工人員及主材進場5天內,甲方即付給乙方工程款總造價的30%(註:看施工進度情況)
2、工程進展到骨架、板材基層施工完成時,甲方再付給乙方工程款總造價的30%,
3、工程竣工後5天內,甲方再付給乙方工程款總造價的30%
4、工程驗收合格,手續交接清交付甲方後5天內,甲方再付給乙方工程總造價的7%
5、乙方剩餘3%的工程款作為質保金,一年內一次性付清,按契約執行。
七、雙方責任
1、甲方:
1.1甲方負責提供經確認的施工圖紙、作法說明,並向乙方進行現場交底。在施工現場提供施工所需的水、電等;辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
1.2甲方負責契約履行,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
1.3負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線,古樹名木,綠地等不受損壞,並承擔相應費用。
1.4協調相關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。
2、乙方:
2.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底;提供施工方案,提供與施工相關的圖集及資料,提供各種材料樣品、材質單、合格證,經甲方認定後再進場。簽訂契約後2天內施工人員及主材進場,各工序就位,如果達不到甲方有權終止契約,責令施工方退場。
2.2指派為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務、解決由乙方負責的各項事宜。按施工日期編制出施工進度表。
2.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定嚴格按照圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收編制工程結算。各道工序按裝飾工程施工圖設計說明施工,分部分項完成後,自檢合格報甲方檢查驗收合格後再進行下道工序。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線。
2.5施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建築物結構及設備管線。施工過程中,施工方未含的消防、給排水、設備管線如需改動,乙方可配合完成,負責改動;甲方自購主材,乙方可協助安裝;以上費用由甲方承擔。
2.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協定:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。由乙方原因在造成的工期延誤,一天按工程總價0.3%扣留。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按契約執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、契約一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。甲方單位名稱:乙方單位名稱
(蓋公章)(蓋公章)
代理人:代理人:
簽訂日期:年月日
裝修工程承攬契約 篇3
編號:_____________
定作方(以下簡稱“甲方”):_________________住所地址:_________________聯繫方式:_________________手機號:_________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):_________________單位地址:_________________法定代表人:________________監理人及電話:_________________
依照《_________________》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1.1工程地點及面積:_________________________________
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_____________
1.3工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為________月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條甲方義務
4.1開工前________天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2在甲方未提供有關部門的審批檔案前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;
6.2契約簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4除契約註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款________%的採購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條質量標準
9.1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:
(1)《GB50210―20建築裝飾裝修工程質理驗收規範》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準:
9.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附屬檔案八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續(見附屬檔案九:工程結算單),並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附屬檔案十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)契約生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________支付次數支付時間付款比例支付金額第一次契約簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收後3日內第三次竣工驗收合格後4日內
(3)其他支付方式:___________________________________
11.2工程驗收合格後2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附屬檔案九:工程結算單)上籤字,甲方並同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清後,乙方應甲方開具統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條違約責任
12.1契約簽訂後,契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行契約手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條契約爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條契約爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
15.1本契約簽訂後工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂契約的,本契約一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂契約的,本契約一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份;
15.4契約履行完後自動終止;
15.5本契約實行當事人自願鑑證,以保護契約當事人的合法權益。
15.6契約附屬檔案為本契約的組成部份,與本契約具有同等法律效力。契約附屬檔案:
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________
委託代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
________年________月________日 ________年________月________日
家庭裝飾裝修市場契約認證意見(商場契約認證章):________________
委託代理人(簽字):________________聯繫電話:_________________
________年________月________日