承攬商品契約合集

承攬商品契約合集 篇1

甲方(定作方):

乙方(承攬方):

經甲乙雙方友好協商,依據我國《契約法》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方採購相關___________等小商品事宜約定如下:

一、採購產品情況:

1、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

2、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

3、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

……

總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫_______________________)。

二、樣品約定時間:

自本契約生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求製作__________樣品,經甲方去人後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

三、交貨時間、地點及運費:

契約生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協定第一條中各拚命的尺碼數量後_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。

四、質量要求及技術標準:

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:

按國家興行業標準。

五、驗收標準、方法及期限:

以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物後_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後,儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本契約標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

六、包裝要求及費用負擔:

乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。

七、結算方式和期限:

契約生效且受到乙方發票後______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:

收款人:

開戶行:

賬號:

最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次支付其餘貨款。

八、違約責任:

1、契約生效後契約一方單方解除契約的,契約一方有權要求違約一方支付總契約金額的._____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。

九、契約爭議的解決方式:

本契約在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

十、本契約一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。契約未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協定。

甲方:

乙方:

________年___月___日

承攬商品契約合集 篇2

承攬方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照

第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的.定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條

第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本契約自________年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

________年____月____日

承攬商品契約合集 篇3

甲方: (需方)

乙方: (供方)

甲方為建設項目所需商砼,特委託乙方為甲方指定的工程供應商砼之一,為確保商砼按質、按量如期供應,明確雙方的責任和義務,經雙方友好協商達成如下供貨契約:

第一條:工程概況及供應價格

1、工程名稱:

2、施工地點:

3、供應範圍:甲方指定

4、供應價格:C20每立方米290元 ;C25每立方米310元; C30每立方米322元;C35每立方米332元。項目預估約需商品砼總計5萬方。 以雙方價格確認單為結算依據。

第二條 數量驗收及結算方式

1、在施工現場驗收過程中,甲方及施工單位有權隨時對乙方的砼量進行過磅檢查,發現運輸車內所裝的數量與“預拌混凝土出廠合格證”中標示的數量不符,出現短斤少兩,雙方經核實無誤,則乙方前一月所供砼的數量均以此次抽查的實際數量百分比例結算。

2、按現場簽收的乙方商砼驗收單實際方量結算。

3、甲方可根據工程款情況,向乙方配供雙方認可的散裝水泥,以沖抵商砼款。水泥品牌及價格,按雙方價格會簽單執行。

第三條付款方式

1、乙方供應商砼每滿3000立方進行結算。甲乙雙方於每月15日進行供應量統計,累計量滿3000立方結算,次月初支付上期供應總量的80%貨款。

2、乙方所供樓號封頂後,六個月內付清乙方進度餘款。

3、乙方所供樓號全部封頂後,必須把所供商砼的相關資料全部交給甲方,以備查驗。否則由此產生的一切後果,由乙方承擔。

第四條 質量標準及技術要求

1、商品混凝土運到現場及卸料過程中甲、乙雙方均不得加水,若私自加水由加水一方承擔本次施工部位混凝土質量責任。

2、乙方保證所供商品混凝土拌合物的各項技術指標滿足甲方所填寫的“需貨通知單”中之各項技術指標。

3、質量檢驗的試塊,雙方必須按“混凝土結構工程施工質量驗收規範”中的有關規定執行,在同等條件下有資格證書的試驗工製作,在現場製作試塊需辦理雙方確認簽字。所作的試塊必須在標準養護箱內進行養護。

第五條 技術資料

1、甲方需商砼進場,應提前7天向乙方提交技術委託單,乙方在接到甲方委託單後進行專項技術準備,及時完成後交甲方給建設、監理單位認可歸檔。

2、在未澆灌砼之前,乙方應將砼配合比、砂、石、水泥、外加劑、試驗報告二份加蓋乙方試驗室專用紅章送交甲方。

3、本工程全部結束後,乙方負責將有關試驗報告單,技術資料正本二套送交甲方。

第六條 雙方責任

(一) 甲方責任:

1,由甲方委託施工單位安排專人檢查驗收到達施工現場的混凝土質量、塌落度、和易性以及數量並在隨車攜帶的“預拌混凝土出廠合格證”上籤字認可,砼的質量按本契約第四條規定執行。

2、為乙方提供澆注砼的必要條件。

3、每次施工前必須提前24小時填寫“需貨通知單”。

4、因施工原因造成砼車在施工現場等待時間過長有可能造成產品報廢時,應及時通知乙方採取措施進行處理。

5、甲方提供施工現場外部協調,如占道、停車、環衛等。必須保證施工現場的“三通一平”。

6、甲方未按契約條款執行,乙方有權停止供貨。

(二) 乙方責任:

1、按甲方提出的砼強度等級、塌落度要求,保證砼的連續供應,接受建設單位、監理單位和甲方檢查、監督。

2、保證砼的質量。商品砼運抵現場後,經甲方和監理單位目測有分層離析現象及砂、石粒徑、塌落度不符合要求時,甲方有權退貨。如出現質量問題乙方承擔一切責任。

3、按規範要求做好砼的檢測工作,提供必須的資料。

4、乙方指定專人負責商砼配供,配合甲方協調供貨數量、頻率的調整,服從現場管理人員的安排。

5、乙方要保證充足及時供給,保證施工現場砼連續澆築,不間斷。乙方應在規定的時間內保證設備、商砼進場。否則,甲方有權按實際損失進行處罰。

6、雙方應嚴格按規定操作設備。因乙方機械設備出現故障造成的質量、安全事故,乙方自行承擔一切責任。

7、在契約正常執行下,乙方不能以任何理由為藉口,拒絕按時供貨,否則甲方有權終止契約,並與其他供應商另簽契約,乙方不得干涉。

第七條 泵送管道

1、乙方應提前將滿足施工需要長度的泵送管道及其相應配件送至需方施工地點。

2、甲方應簽收乙方送到現場的管道、管夾、皮圈,並妥善保管,以防丟失。

3、施工完畢甲方通知乙方,乙方按驗收單清點拉回管道及配件。

第八條 其他

1、本契約一式肆份,甲乙雙方各執貳份。本契約蓋章後,雙方都必須承擔契約中各自的義務。

2、在施工過程中,出現質量爭議,甲乙雙方本著科學、認真的態度分析和處理爭議;如雙方意見不一致,聘請陝西省建築科學研究院作為質量仲裁併根據契約法之有關規定執行。

3、本契約執行過程中,發生未涉及的事宜,雙方可以補充協定形式協商解決。補充協定與本契約同具法律效力。

4、在契約履行過程中發生爭議,如協商解決不成的,可依法向工程所在地人民法院起訴。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日