設備安裝承攬契約 篇1
發包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方)，住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本契約及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《中華人民共和國民法典》有關承攬契約之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工作內容：
1、空調、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝於配合調試;
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價為：空調： 元/台，熱水器： 元/台，本價格為包乾價。結算方式為月結。
三、質量要求
1、乙方須嚴格按照本契約及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除契約，由此產生的一切後果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業須繫上安全帶，
4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協商解決。
6、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________ 乙 方：___________________
聯繫電話：__________________聯繫電話：_______________
年月日年月日
設備安裝承攬契約 篇2
發包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方)，住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本契約及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《中華人民共和國民法典》有關承攬契約之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工作內容：
1、空調、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝於配合調試;
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價為：空調：元/台，熱水器：元/台，本價格為包乾價。
結算方式為月結。
三、質量要求
1、乙方須嚴格按照本契約及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除契約，由此產生的一切後果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業須繫上安全帶，
4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協商解決。
6、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________
乙 方：___________________
聯繫電話：__________________
聯繫電話：__________________
簽約時間：
設備安裝承攬契約 篇3
建設單位： (以下簡稱甲方)
聯繫電話： 單位地址： 甲方代表： (以下簡稱乙方) 承包單位：
聯繫電話： 聯繫地址： 乙方代表：
根據《中華人民共和國契約法》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝氨基樹脂生產設備達成如下協定：
第一條、工程概況：詳見招標書
(1) 地點及面積：
(2)工程造價(含氨基樹脂生產設備、運輸、安裝、調試)：758000元;
(3)開工日期： 年 月 日;
(4)竣工日期： 年 月 日;
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試氨基樹脂生產設備完畢，甲方現場驗收合格，並簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字，材料、設備不得使用、安裝。
第三條 產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責氨基樹脂生產設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定： 年 月 日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉;全部氨基樹脂生產設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上籤字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程式說明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需要更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定契約的補充文本加以確認。
第四條 違約責任
一、乙方責任：
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、除契約規定外，如果乙方沒有按契約規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止契約，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的協調工作;
2、開工前 天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、開工前 天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付契約款的50%的違約金。
5、甲方未能按契約規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付契約款總額的1‰違約金，但違約金總額不超過契約款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止合，並追問氨基樹脂生產設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
第五條 本契約甲、乙雙方簽章生效，一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇4
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、工程承包範圍
1、工程承包範圍：見技術契約
三、契約工期：
四、工程質量標準：
五、契約價款
六、組成契約的檔案：
1、本契約契約書;
2、中標通知書;
3、技術契約和安全契約;
4、投標書及其附屬檔案;
5、本契約專用條款;
6、本契約通用條款;
7、標準、規範及有關技術檔案;
8、圖紙;
9、工程量清單;
10、工程報價;
11、工程進度、質量、安全管理辦法及獎懲規定。
雙方有關工程的洽商、變更等書面契約或檔案視為本契約的組成部分。
七、本契約書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工，並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間：
契約訂立地點：
本契約雙方約定：由雙方法定代表人或委託代理人簽字蓋章並遞交履約保函後生效。
發包人(公章)： 承包人?(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
日期： ?年月日 ?日期： 年月日
設備安裝承攬契約 篇5
委託方(以下簡稱甲方)：
受託方(以下簡稱乙方)：
甲方將 西西里傳說項目 工程施工所需的 7台塔吊 設備的安裝等事宜委託給乙方，經雙方協商一致，達成以下協定：
一、工程地點、設備情況及費用
1、工程地點： 河南省新鄉市平原西區平遠大道
2、設備型號及安裝費：
設備名稱生產廠家型號數量安裝費用(元/台)備註
塔吊新鄉克瑞QTZ501039000
塔吊山東大漢QTZ501049000
上述費用為大包費用，包括但不限於人工費、機械費、安裝調試費、報檢費、維修保養費、定期檢查等一切相關費用;總計63000元
二、時間要求：
1、開始安裝時間： 年 月 日
2、安裝、調試合格或報檢合格交付使用的時間： 20__年6月25日
三、結算時間方式：
安裝、調試合格或報檢合格交付使用後一次性結算
四、甲方責任
1、負責安裝符合設備使用條件的動力電源設施。
2、在特殊環境中使用時，採取符合規範的防護措施。
4、嚴格按照設備相關安全管理規定及操作規程安排工作任務。
5、安排專人做作業指揮和生產協調工作，非甲方指定人員安排的任務或作業任務有違章現象時，乙方操作人員有權拒絕作業。
6、提供設備安全適用的安、拆作業環境，負責大型設備基礎的製作，並承擔費用，提供設備相關的技術資料以及設備檢測的相關資料。
7、按照本契約的約定履行付款義務。
七、乙方責任
1、在設備安裝、調試合格後交付甲方使用，並辦理書面交接手續;設備經報檢合格後才能使用的，由乙方負責報檢並承擔費用，報檢合格後交付甲方使用，並辦理書面交接手續。
2、將設備的安全作業要求、相關技術安全數據、使用中的安全注意事項向甲方有關人員進行技術交底。
3、負責設備的維修、保養和定期安全檢查，保證設備的正常使用，並承擔維修保養費用;安排停機保養時，應與甲方協商確定停機時間，停機持續時間不能超過24小時，乙方應承擔隨意停機給甲方造成的損失。
4、負責設備的安全運行，因乙方的安裝、拆除、調試、定期安全檢查、維修、保養或人員問題造成的安全事故，由乙方承擔責任。
5、配合甲方做好文明施工、安全生產檢查和文明工地創建活動。
6、在設備安裝、調試合格後交付甲方使用前、拆除開始之後、維修保養期間發生的事故，以及在租賃期內因乙方原因發生的事故，由乙方承擔責任。
八、爭議的解決及違約責任
雙方在履行契約的過程中發生爭議，可通過協商解決，協商不成可向工程所在地法院提起訴訟。違約方按照民法典的有關規定承擔違約責任。
九、其它
1、本契約經雙方簽字並蓋章後生效，甲方必須由項目經理簽字，並加蓋公章。
2、契約協商解除時，雙方應在本契約上籤字確認。
3、本契約一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
(以下為契約簽章頁，無正文!)
甲方:(蓋章) 乙方:(簽名或蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
委託代理人： 委託代理人：
身份證號： 身份證號：
聯繫方式： 聯繫方式：
年 月 日 年 月 日
設備安裝承攬契約 篇6
編號：________________
簽約時間：________________
工程地點：________________
發包單位：________________(以下簡稱甲方)
聯繫電話：________________
單位地址：________________
甲方代表：________________
承包單位：________________(以下簡稱乙方)
聯繫電話：________________
單位地址：________________
乙方代表：________________
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝________設備設備達成如下協定：
第一條 甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：
1、設備情況：
產品名稱：________________
規格型號：________________
單位：________________
數量：________________
2、安裝工程概況：
(1)工程地點及面積：________________
(2)工程造價：________________元;
(3)開工日期： ________年________月________日;
(4)竣工日期： ________年________月________日;
(5)付款方式：(1)、現金 (2)、轉帳支票
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試________設備完畢，甲方現場驗收合格，並簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字，材料、設備不得使用、安裝。
第三條 產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
(1)________年________月________日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;
(2) ________年________月________日之前，完成前期隱蔽工程施工並驗收;
(3)________年________月________日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉;全部設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上籤字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程式說明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定契約的補充文本加以確認。
第四條違約責任
一、乙方責任：
1、工程現場乙方負責人________________全面負責安裝施工現場的工作;
2、除契約規定外，如果乙方沒有按契約規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止契約，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現場甲方負責人________________全面負責安裝施工現場的工作;
2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付契約款的50%的違約金。
5、甲方未能按契約規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付契約款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過契約款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止契約，並追回設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
6、 甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
7、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認，工期相應順延：
(1) 工程量變化或設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期順延的其他情況。
第五條 價款結算方式及期限：
1、本契約價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);
2、本契約工程安裝總價款為人民幣：_____元(大寫 ：);
(1)契約簽定後，甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(占契約總金額的___%)________元(大寫：________________);
(2)乙方工程材料(非成品)進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方(第二期工程款)人民幣(占契約總金額的___%)__________________元(大寫：________________
(3)工程尾款(占契約總金額的___%)________________元(大寫：_______________________元)，設備調試完畢，工程竣工驗收合格後，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。
3、以上價款不含小區物管費、不含專用鑽孔機器鑽孔費用、不含設備吊裝費。
第六條產品質量責任和售後服務條款
1、自驗收之日起，工程保修期為壹年。
在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2、質保期結束後，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定契約予以確定。
第七條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條 由乙方提交並經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本契約附屬檔案。
第九條 本契約如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
第十條因發生不可抗力因素致使契約不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第十一條解決契約糾紛的方式：執行本契約發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十三條契約附屬檔案為契約的組成部分，與本契約具有同等法律效力。
設備安裝承攬契約 篇7
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《建築法》、《消防法》和《山東省消防管理辦法》之規定，結合本建築消防設施安裝的實際，經甲乙雙方協商，在20_年5月7日簽訂契約的的基礎上做如下修改補充：
1、 修改第一條第三款，修改為：
開工日期：20_年10月3日
竣工日期：20_年10月31日
2、修改第三條第三款，修改為：室內消火栓系統(第一條
第二款的B項)，聚酯車間的12套消火栓安裝結束(該消火栓數量最終以圖紙為準)，經甲乙雙方認可，甲方支付至契約總價款的65%。其餘車間的15套消火栓安裝結束(該消火栓數量最終以圖紙為準)，經甲乙雙方認可，甲方支付至契約總價款的80%。安裝施工範圍全部結束，消防設施經過公安消防部門驗收合格，出具建築工程消防驗收檔案後，甲方付至乙方工程款為契約總價款的95%;乙方開具全額價款的正式發票。保修期滿，甲方付清餘款5% 。
3、20_年11月7日前，整個消防設施工程具備濟陽縣公安消防大隊驗收條件。
4、在執行本補充契約的同時，原簽訂的契約仍然有效。
契約訂立時間 ：
甲方(章)： 乙方(章)：
設備安裝承攬契約 篇8
契約編號：________簽約時間：__________工程地點：
發包單位：____________________(以下簡稱甲方)
聯繫電話：_______________________單位地址：_________
甲方代表：_____________________________
承包單位：______(以下簡稱乙方)
聯繫電話：______________________單位地址：___________
乙方代表：_________________________
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝__設備設備達成如下協定：
第一條 甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：
1、設備情況：
產品名稱
規格：____________
型號：____________
單位：____________
數量：____________
2、安裝工程概況：
(1)工程地點及面積：____________
(2)工程造價：__________元;
(3)開工日期：______年______月____日;
(4)竣工日期：______年______月____日;
(5)付款方式：①現金____②轉帳支票
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試__設備完畢，甲方現場驗收合格，並簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。
第三條 產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責__設備設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
(1)______年______月____日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;
(2)______年______月____日之前，完成前期隱蔽工程施工並驗收;
(3)______年______月____日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉;全部______設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上籤字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程式說明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定契約的補充文本加以確認。
第四條 違約責任
一、乙方責任：
1、工程現場乙方負責人______________全面負責安裝施工現場的工作;
2、除契約規定外，如果乙方沒有按契約規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止契約，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現場甲方負責人______________全面負責安裝施工現場的工作;
2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付契約款的50%的違約金。
5、甲方未能按契約規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付契約款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過契約款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止契約，並追回__設備設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第五條 價款結算方式及期限：
1、本契約價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);
2、本契約工程安裝總價款為人民幣：_____元(大寫：__________);
(1)契約簽定後,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(占契約總金額的___%)________元(大寫：__________);
(2)乙方工程材料(非成品)進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方(第二期工程款)人民幣(占契約總金額的___%)__________________元(大寫：________________);
(3)工程尾款(占契約總金額的___%)________________元(大寫：_______________________元)，設備調試完畢,工程竣工驗收合格後，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。
3、以上價款不含小區物管費、不含專用鑽孔機器鑽孔費用、不含設備吊裝費。
第六條 產品質量責任和售後服務條款
1.自驗收之日起,工程保修期為壹年
在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2.質保期結束後，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定契約予以確定。
第七條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條 由乙方提交並經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本契約附屬檔案。
第九條本契約如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
第十條 因發生不可抗力因素致使契約不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第十一條 解決契約糾紛的方式：執行本契約發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十三條 契約附屬檔案為契約的組成部分，與本契約具有同等法律效力。
甲方：________________
乙方：________________
________年________月________日
設備安裝承攬契約 篇9
發包方(簡稱甲方)：_________
承包方(簡稱乙方)：_________
經甲、乙雙方共同商定，乙方承接甲方電視監控系統，LED彩屏系統。
根據《中華人民共和國民法典》、《安裝工程承包契約條例》及《價格法》和建設部的有關檔案精神，為保護雙方的民法典權益，在平等、自願，結合本工程的具體情況下，雙方達成如下協定：
一、甲方向乙方購買的一切設備，具體項目、材料、型號、規格和廠家，詳見契約附屬檔案《設備報價單》及產品清單。
二、本契約設備及安裝總金額大寫______元整(￥______元)整。
三、驗收及付款方式：自契約簽訂之日起，甲方預付乙方設備
款的，作為預付款，待安裝調試按品牌審計驗收完畢後天內付清契約款餘款。乙方承諾天內開工，天內全部工程結束。甲方保證在工程安裝調試過程中給予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的質量及延期等問題的排除費用由甲方承擔。乙方派技術人員指導安裝並負責全部設備的調試
四、雙方責任
(一)甲方責任：
1.審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到後的5日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電及相應的施工環境。
2.按工程進度向乙方支付工程款。
3.委派為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理並協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。
4.在乙方供貨後，甲方可以組織人員對器材進行驗收。
5.組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。
6.乙方施工途中，已施工部分如甲方提出改動，所產生的費用由甲方負責。
(二)乙方責任：
1.按施工安全規範做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故(除不可抗力)，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。
2.施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。
3.對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責返修。
4.對現場所有已完工的建築及建築裝修、設備、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方或住戶財產，由乙方負責賠償。
5.遵守甲方有關場地管理的規定並辦理有關的手續。
五、違約責任
1.除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本契約的條款，否則，違約方須向另一方支付契約總造價______%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
2.甲方如未按本契約的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的______%計付違約金。
3.由於乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的______%向甲方計付違約金。
4.本弱電系統若由於系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準，
六、質保期
1.我公司鄭重承諾：凡是我公司提供的設備，均按國家有關質保規定執行三包。質保期內維護(不包括電腦系統及軟體)。
2.質保期後維修只收成本費.所有產品自購買之日起，一個月內如有質量問題包退包換，產品保修一年，終身維護。
七、違約責任：如一方違約給另一方造成損失的，必須承擔全部經濟損失。
八、如發生爭議，雙方共同協商解決，如協商不能達成一致，可提交法院裁決。
九、本契約雙方簽字後生效，並產生法律效力。
十、本契約一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方：_________乙方：_________
設備安裝承攬契約 篇10
承租方(甲方)：
通訊地址：
出租方(乙方)：
聯繫方式：
通訊地址：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》的規定，簽訂以下租賃契約，商定如下條款，共同遵守執行。
一、租賃內容
1、租用設備：________。
2、租用時間：自____年____月____日至____年____月____日。
3、租用地點：________。乙方按甲方的要求於____年____月____日____時，將上述設備送至甲方指定的地點，乙方在安裝調試完畢後，甲方投入使用。在甲方使用設備過程中，乙方同時增派技術人員進行現場協助。
二、設備租金及預付款
1、設備租賃費已包含人員服務費。
2、此次租賃設備費用為人民幣____元。運輸費用為____元。
3、甲乙雙方簽訂契約後，甲方以現金(或支票)向乙方支付設備租賃總款的____%作為定金，約為____元。乙方到達現場安裝設備並調試完畢後甲方向乙方交付設備租賃總款的____%，約為____元，使用完畢當日或次日交付其餘款項，即為____元(具體付款方式或付款比例可以協商)。
三、甲方責任
1、甲方負責協助乙方在現場的安裝及進出;承擔現場製作所發生的有關費用(場租、管理、電費等)。
2、甲方按約定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金額按每天____%賠付滯納金。
四、乙方責任
1、乙方應按本契約規定的時間和地點將上述設備安裝、調試好，確保租賃期內正常使用。
2、乙方不能確保在本契約規定的時間和地點將上述設備安裝、調試好，或不能確保租賃期內正常使用，甲方將扣除給乙方的全部契約款項。
五、違約責任
1、雙方在簽訂契約之後，如甲方退訂，乙方扣留預付款。若甲方交付定金後，乙方不能提供相關設備，甲方有權要求返還2倍定金。
2、如遇甲方人為原因使活動不能舉行或中途中斷，甲方仍需向乙方支付全額租賃費用。
3、如演出進程中因停電或其他不可抗拒因素導致活動不能進行的，甲方仍需向乙方支付全額租賃費用。
六、其它
1、如有未盡事宜，雙方需另擬書面協定或依有關法規辦理。
2、本契約一式____份，甲乙雙方各持____份，經雙方簽字蓋章，即時生效。
甲方：
簽訂時間：____年____月____日
乙方：
開戶銀行：
賬戶：
簽訂時間：____年____月____日
設備安裝承攬契約 篇11
甲方：
乙方：
為適應施工生產需要，甲方委託乙方施工河運高速機電工程JD1項目機電設備安裝工程，本工程乙方施工為包工包料。為明確甲乙雙方責任，根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國勞動法》有關規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商同意，訂立本契約。
一、工程項目：河運高速機電工程JD1項目機電設備安裝工程
二、工作內容：按照業主提供的圖紙和相關要求施工作業，包括各收費站收費車道設備、各收費站監控室設備、外場監控設備的安裝調試以及與上述有關的所有輔助工作，達到成品驗收為準。
三、工程地點：
四、工程日期：自年月日開始至年月日結束。
五、工程數量及工程費用：
本項目契約總價：
實際契約總價，以實際工程量結算。乙方提供發票。
具體清單見附屬檔案一
六、工期進度要求
根據契約工期要求實施，在規定的工期內未完成要求的工程量，根據契約比例，每拖延一日從契約總價中扣除千分之五的款項。
七、雙方責任
（一）甲方責任：
1、甲方為乙方提供必要的施工條件。
2、負責對乙方進行施工組織安排，技術工作指導。
3、對不符合錄用條件的人員，甲方有權辭退，並可根據工程進展情況對用工的人數進行增減。
4、在施工中甲方有權對乙方進行質量檢查和監督，對不符合操作規程以及質量不符合規範要求的施工項目甲方有權要求乙方返工並根據情況予以罰款。
5、因甲方原因造成的返工，由甲方負責。
6、工程經甲方驗收合格後，甲方依據本契約規定向乙方支付工程費。
（二）乙方的責任
1、根據甲方要求提供勞務人員，所提供的勞務人員必須符合甲方規定條件。
2、服從甲方管理人員工作管理、施工安排和技術指導，對所施工項目不得擅自改變操作規程。
3、乙方對其提供的勞務人員進行全面管理，勞務人員一經出現違法違紀行為，甲方有權要求乙方辭退相應人員。
4、乙方在施工過程以及非施工中發生人身傷亡事故，責任由乙方負責，發生的一切費用和後果由乙方自行承擔，甲方概不負責。
5、乙方未按照甲方要求施工，在甲方檢查、驗收時發現的質量問題，乙方應無條件地進行整改、返工，所造成的費用由乙方承擔。
6、乙方在施工工作中，因違反國家、地方、行業安全作業規定，導致或與之有關的一切索賠、訴訟、損害賠償均由乙方全部負責。
7、乙方在施工中必須按規定堆放材料，做到工完料淨，保持現場整潔。
8、和外場施工工程相關及由於外場工程施工引起的各種糾紛和相關問題由乙方負責協調處理。（包括與路面施工單位、業主、監理及其它人員等的協調溝通）。
9、施工過程中，如遇到阻工、無施工界面等情況，由乙方出面負責解決。
10、施工人員的調配由乙方負責安排，乙方應充分考慮及承擔由於非施工原因造成的窩工、拖延費用增加的情況，隨時調整現場人工、機具、料等配置。
八、勞務費支付
契約簽訂後5個工作日內，由甲方預付30%工程款給乙方，由乙方組織工料採購及施工。工程施工進行到80%，支付乙方工程款30%，工程完工驗收合格後5個工作日內，甲方向乙方支付35%工程款。業主交工驗收合格後，支付剩餘5%工程款。乙方開具相應的稅票。
九、契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由當事人友好協商解決，無法解決的可提交當地勞動爭議仲裁委員會仲裁。
十、附則
1、本協定自簽訂之日起生效，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自變更或解除。
2、如需變更時，雙方協商一致方可變更，變更條款作為附屬檔案，與本協定具有同等法律效應。
3、本協定一式兩份，甲乙方各一份。
甲方：
乙方：
設備安裝承攬契約 篇12
甲方：
乙方：
甲方將西航住宅新區(E區)、龍山花園、室外消防系統和泵房整個消防工程委託給乙方施工，為明確雙方職責，保證工程順利完成，經甲、乙雙方友好協商，簽訂本契約，以資共同遵守執行。
一、工程項目及承包方式
1、工程項目：西航住宅新區(E區)、龍山花園、室外消防、泵房及防排煙工程，具體項目詳見工程預算書。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3稅金費用)。
二、工程工期
1、緊隨土建、裝修工程進度進行管線敷設，待裝修施工隊伍完全退場後，於 壹 月內安裝好消防設備和完成設備的調試開通。
2、施工過程中如發生下列情況之一的，經雙方現場代表簽定確認後，工期順延。
(1)因受水、電原因影響安裝及調試的;
(2)遇到人力不可抗拒的災害而引起的延誤工期的。
三、甲方職責
1、對工程進度、工程質量進行監督，會同乙方檢查隱蔽工程辦理中間交工驗收手續，負責及時簽證和有關隱蔽實驗記錄簽字以及其他事宜，解決有關事宜並協助乙方搞好施工現場保衛工作。
2、負責安排工作間、施工場所，並提供施工所需之水、電、協調施工現場各單位間相互交叉作業所遇到的問題。
3、本工程竣工通知三天內，配合乙方辦理交工驗收手續，並協助安排整體驗收工作。
四、乙方職責
1、根據甲方確認後的工程設計圖紙組織施工，保質保量按時完成。
2、在施工過程中，根據現場實際情況認為需要改變施工方案的，應及時通知甲方，待甲方同意後方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，應加強對本單位職工的安全教育，做好現場安全和保衛工作，確保按安全操作規範施工，消防施工的安全責任由乙方自負。
4、調試期間乙方通知甲方派專人到場跟班熟悉操作規程並上報消防監督部分備案。
5、乙方在工程竣工時應及時通知甲方辦理工程實際工程量驗收及相關手續。
五、驗收方法及標準
1、工程驗收：甲、乙雙方以施工圖、說明書、消防審核意見書、會審紀要及驗收技術規範為依據進行。
2、電氣設備及線路和氣體管道按國家標準及消防規範進行驗收。
2、所有消防設備、材料均應有明確產品品牌、質量要求、管厚，且符合設計和消防技術標準要求，材料進場須經甲方驗收合格後方可使用，並提供產品品牌證書、質保資料、內業資料。
六、工程款支付方式
本契約簽訂之日至主管材料進場後 10 天，甲方預付 25 %工程款;待主設備進場安裝完善後再付 25 %工程款;其餘待消防驗收合格及相關竣工驗收手續完善後 30 天付工程決算價 45 %;余 5 %為壹年保修期滿後付清(若壹個月內未能付還工程款，按月息1.5%計算利率)。(付款以現金形式支付)
七、工程保修期從驗收合格後實際投入使用開始算起，免費維修壹年，保修期內非質量原因造成的損失，其修理費由甲方負責。
八、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份。本契約自雙方蓋章簽字之日起生效，至工程驗收合格決算付清之日失效。
甲方：負責人：代表：電話：開戶銀行：賬號：
乙方： 負責人： 代表： 電話： 開戶銀行： 賬號：
簽訂日期：年月日
設備安裝承攬契約 篇13
契約編號： 項目編號：
契約評審通過簽證日期： 年 月 日 (本欄內容由賣方契約管理部門填寫)
買方(甲方) 賣方(乙方)
單位名稱： 單位名稱：
地 址： 地址：
電 話： 傳真：
傳 真： 電話：
郵 編： 郵編：
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行帳號： 銀行帳號：
稅務登記號：
甲方蓋章： 乙方蓋章：
甲方法定代表人或 乙方法定代表人或
委託代理人(簽字)： 委託代理人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
項目名稱：
工地地址：
*註：1、乙方上述銀行及銀行帳號為乙方指定賬戶，甲方付款均應匯入該賬戶。
2、可選項中，選擇請在該項前“□”中劃“√”，未選請在該項前的“□”中劃“×”。
根據《中華人民共和國特種設備安全法》之規定，甲方委託乙方智慧型立體停車機械設備有限公司負責 (項目地址)的 (項目名稱)的停車設備安裝，現經甲、乙雙方協商一致訂立以下安裝契約條款，並遵照執行。
1、 停車設備型號、數量及價格(具體規格參數詳見附屬檔案一)
序號型號單價(元/車位)車位數(個)安裝費小計(元)
1#PSH2
合計
安裝(含調試)價總價(大寫)： 元整(含稅)
註：1.1、本契約總價為機械式停車設備安裝的價稅合計額，固定包乾。
1.2、發票類別： □普通發票 ?專用發票
1.3、清包工，甲供材。
1.4、其他事項：支付每筆款項前，由乙方開具合法等額的發票並提供付款申請函，甲方收到符合要求的發票及付款申請函後支付相應款項;因乙方未提供符合要求的請款材料導致甲方付款延遲的，甲方不承擔任何違約責任。
1.5、契約合計金額包括安裝、調試、檢驗、技術培訓及稅費等乙方完成契約項下所有義務所需的全部費用。
2、 付款方式：
2.1 甲方應在本契約簽訂之日起7日內向乙方支付本契約總價的 30%，總計人民幣 元整(￥： 元)。
2.2 甲方應在距產品交貨期和安裝進場前10天內支付本契約總價的50%，總計人民幣 元整(￥：元)。
2.3 甲方應在本契約設備安裝調試完畢並通過當地質量技術監督部門驗收後且收到乙方按第1.2條約定開具的發票後10天內結清餘款，總計人民幣 元整(￥： 元)。
2.4 如因甲方原因導致設備進場後不能按期安裝完畢超過2個月的，則從安裝停滯滿2個月之日起視為上述2.3條的餘款付款條件已成就，甲方應按本契約約定支付餘款，但乙方的安裝調試義務並不因此免除。
3、 貨物卸貨及保管：
3.1 由乙方負責卸貨;
3.2 貨物運抵契約指定地點後，由乙方妥善保管(如防潮、防盜)，因乙方保管不當，造成設備及相關配件材料遺失，造成的損失由乙方自行承擔。
4、 契約總安裝工期
本契約停車設備安裝總工期為 天。如因甲方原因導致延誤施工，則契約總工期自動予以順延。
5、 安裝質量保證
由乙方負責安裝停車設備，並須通過甲方及當地特種設備安全監督管理部門的驗收。
安裝過程的施工組織和人員施工安全由乙方負責，安裝過程產生的人員意外風險及因此造成第三方損失的，除不可抗力因素外，相關責任和損失由乙方承擔。
6、 違約責任
6.1、由於非乙方原因，造成乙方進場後停工的，經甲方確認後工期自動順延;因甲方原因，造成乙方進場後停工的，除工期順延外，甲方還應向乙方支付違約金，具體計付方法為：每延誤一日，違約金為本契約安裝總價的萬分之六，但違約金總額最多不超過本契約安裝總價的百分之十。
6.2、甲方逾期支付本契約第2條約定的各款項，甲方按逾期支付金額的萬分之四/日向乙方支付違約金，工期予以相應順延。逾期超過60日的，超過天數部分，按逾期支付金額的萬分之六/日向乙方支付違約金。
6.3、如果由於甲方原因造成實際安裝日期距機械式停車設備到貨日超過6個月，或由於甲方的原因造成安裝停工期超過3個月，則乙方有權提出安裝價格上調10%，並另行簽署補充協定。
6.4、除不可抗力外，一方未經另一方書面同意而單方解除契約的，一方須向另一方償付違約金，違約金為安裝總金額的百分之二十。
6.5、由於乙方原因導致未能按契約約定工期完成安裝的，則按契約總價款的萬分之六/日向甲方支付違約金，但違約金總額最多不超過本契約安裝總價的百分之十。
6.6、由於乙方原因造成甲方設備未能通過當地特種設備安全監督管理部門對停車設備的驗收，由乙方負責按照甲方規定期限重新調試，直至再次驗收合格，若乙方未能在規定期限內調試完畢並驗收合格的，每延誤一日，違約金為本契約安裝總價的萬分之六，但違約金總額最多不超過本契約安裝總價的百分之十。
6.7、因乙方違約應向甲方支付的違約金、賠償金等，甲方有權直接從未付款中直接扣除。
6.8、因一方違約，造成的對方支出的爭議處理費用(包括但不限於訴訟費、律師費、保全費、訴訟財產保全擔保保險費等)由違約方承擔。
7、 不可抗力
7.1、不可抗力，是指發生了無法預見、無法避免、無法控制、無法克服的意外事件(如戰爭、國家政策改制等)或自然災害(如地震、火災、水災等)，以致甲乙雙方不能依約履行職責或不能如期履行職責，發生意外事件或遭受自然災害的一方可以免除履行職責的責任或推遲履行職責。
7.2、不可抗力發生後，受影響方應及時將不可抗力發生的情況通知另一方，並應在不可抗力事件發生後三十天內向另一方提供由當地權威機構出具的不可抗力事件證明，受影響方可免責或推遲履行契約內容。
8、 其他
8.1、乙方不得違反安全管理規定進行施工。
8.2、乙方嚴格遵守國家關於安全生產管理規定和安全標準組織施工，做好安全防護措施，消除事故隱患。安裝過程中如由於乙方原因導致出現安全事故，所有的經濟賠償和法律責任由乙方負責。
8.3、停車設備未經當地質量技術部門驗收合格，甲方擅自使用的，應對由此產生的一切後果負責。
8.4、本契約設備涉及的乙方的智慧財產權，未經乙方許可，甲方不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其智慧財產權產品，或者使用其智慧財產權方法，否則甲方將承擔由此產生的一切法律責任。
8.5、雙方均不得就任何可能的間接損失或因第三方原因造成的損失向對方提出索賠。
8.6、雙方確認的送達地址詳見契約首頁，一經寄送至送達地址即視為送達。各方的聯繫方式和送達地址需要變更時，應當自變更之日起三個工作日內以書面形式通知對方;未通知的，若對方郵寄送達的，與本契約相關的檔案資料包括法律文書郵寄至送達地址即視為送達。
8.7、甲、乙雙方發生糾紛應友好協商解決。協商不成則可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
8.8、本契約一式六份，甲乙雙方法定代表人/委託代理人簽字並加蓋公章(契約章)後生效，甲、乙雙方各執正本三份。本契約所有條款均為列印文字，不得塗改或手寫添加，任何塗改或手寫添加行為皆視為無效。
8.9、如契約簽訂之後有所變更須經甲、乙雙方協商一致，另行簽訂補充協定並簽字蓋章。
8.10、與本契約相關的檔案均作為契約附屬檔案，與本契約具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
甲方蓋章： 乙方蓋章：
甲方法定代表人或 乙方法定代表人或
委託代理人(簽字)： 委託代理人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
設備安裝承攬契約 篇14
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據《中華人民共和國民法典》、和《建築安裝工程承包契約條例》、雙方經友好協商，甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利，協商一致的原則雙方就有關事項達成以下協定：
第一條：工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.工程開工日期：年月日
4.工程竣工日期：年月日
第二條：契約承包範圍
第三條：承包方式
第四條：契約價款
1.本工程契約價款為：
第五條：駐工地代表：
1、甲方駐工地代表姓名：
2、甲方駐工地代表職責：按照契約約定，及時向乙方提供所需指令，批准，圖紙並履行其他契約約定的義務。
3、乙方駐工地代表姓名：聯繫電話：
4、乙方駐工地代表職責：按甲方代表批准的作業計畫，工期控制計畫，質量目標和甲方代表依據契約發出的指令，要求組織施工，履行契約中約定的其他權利義務。
第六條：甲方責任：
1、工程開始施工前，甲方負責組織圖紙技術交底，審查乙方的分項工程施工方案，確定修改範圍。
2、按契約規定支付乙方工程款項。
第七條：乙方責任：
1、按契約約定及甲方要求的時間準時進場。
2、負責本工程承包範圍內的施工，質量，安全及工程保修責任。
3、乙方所供應材料，應保證材料符合設計質量要求。
4、明確工地負責人，並向甲方提供施工人員名單。
5、分包方須負責提供施工所用的所有材料，機具及隨機所用的電線和配件，並保證所用機具性能良好，符合甲方的安全要求。
6、遵守甲方現場關於安全，文明施工，後勤衛生，環保，消防，保衛等方面的管理規定。違反規定，造成的一切責任及損失均由乙方承擔。
第八條：工期延誤：
對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1、增加工作內容或重大設計變更。
2、甲方未按契約約定時間提供符合要求的工作面，或修改範圍不能及時提供。
3、契約中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。
在上述情況發生後2天內，乙方就延誤內容向甲方代表提出書面報告。甲方在收到報告後2天內就工期延長給出書面答覆。非上述原因，工程不能按契約工期完工，乙方承擔違約責任。
第九條：安全及文明施工：
1、乙方應按有關規定，對其施工人員進行安全教育及安全交底，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件，發生的費用由事故責任方承擔。
2、乙方負責所承包工程施工的安全防護工作，配備專職安全員，對操作工人的安全生產負責。
3、乙方在施工中所用的全部機具必須經檢驗合格，並符合國家有關規定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規程或使用不符合安全標準的各類機械設備及生產機具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行負責，並承擔由此引起的一切經濟損失。
第十條：工期，質量約定：
1、由於乙方原因造成工期延誤，每拖延一天，乙方應向甲方交納工程總價1%，作為拖期罰款。拖期罰款總額不超過工程總價的5%。
2、在保修期滿後，甲方於14日內，在無任何需要保修問題的情況下，退還5%保修金給乙方。
3、其他約定：）
第十一條：付款方式：
1，契約簽定後，甲方向乙方付總工程款的30%，即人民幣元，貨物進入現場以後，並且放纜完畢後，甲方向乙方付總工程款的50%，即人民幣元，工程竣工並通過驗收完工，甲方支付契約價款15%給乙方，即：元。剩餘5%即：元作為工程保修款，在保修期內乙方應完全履行保修義務，保修期滿後，保修款將全額無息返還乙方；若在保修期內乙方不履行或不完全履行保修義務，則甲方有權扣取保修款。
第十二條：契約生效與終止：
1、本契約自雙方起簽定蓋章之日起生效；
2、本契約在雙方完成約定工作內容，保修完成後即告終止。
第十三條：契約份數：
1、本契約正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
2、本契約一式4份：甲方保存2份，乙方保存2份。
甲方蓋章：乙方蓋章：
甲方簽字：乙方簽字：
**年月日**年月日
設備安裝承攬契約 篇15
甲方(總包單位)：X有限公司
乙方(施工單位)：X有限公司
根據《中華人民共和國經濟契約法》和《山東省消防管理辦法》之規定，結合本建築消防設施安裝的實際，經協商雙方達成如下協定，共同遵守。
第一條.建築消防設施概況：
(一) 建築名稱：
(二) 安裝施工範圍：
A、集中報警系統 B、應急照明及疏散指示系統 C、室內消火栓系統 D、鹵代烷滅火系統 E、二氧化碳滅火系統 F、泡沫滅火系統 G氮氣滅火系統 H、蒸汽滅火系統 I、乾粉滅火系統 J、自動噴水滅火系統
(三)開工日期： 年 月 日
竣工日期：年 日
第二條.圖紙、預算交付
(一) 甲方在開工前十日向乙方提供經過公安消防部門審批的設計圖紙叄套。
(二) 乙方在契約簽訂前十日向甲方提供預算報告。
第三條.契約價款、撥款和結算：
(一) 契約價款：
(二) 付款方式：
價20%的進度款，工程完工付至總價的80%，工程竢工驗收完畢付至總價95%。保修期滿後，甲方一周內付給乙方工程總造價的5%的保修款。
第四條.材料、設備供應：由乙方負責供應。
第五條.雙方責任：
(一) 甲方：為乙方提供用水、用電方便和存放設備的場地;協調乙方與工地其它施工單位的協作關係，按乙方所報進度付款。
(二) 乙方：應及時採購設備、材料，嚴格按操作規程施工、確保全裝質量，服從甲方的進度安排，按時提供有關竣工資料並參加竣工驗收，協助甲方進行消防驗收工作。
第六條.圖紙變更：
設計圖紙、施工圖紙原則不變更。確需變更，應提前十五日書面通知對方，並經公安消防部門批准。
第七條.驗收和工程質量：
(一) 乙方在竣工後十日內向甲方提供消防設備施工技術檔案，甲方在十日內組織驗收;
(二) 消防設施安裝質量以公安消防部門竣工驗收合格為標準。
第八條.保修：
(一) 保修內容：見安裝施工範圍;
(二) 保修期限：自驗收合格之日起保修壹年;
(三) 保修期滿後，按《山東省建築消防設施使用維修保養管理辦法》的規定簽訂維修保養契約。
第九條.違約責任：
(一) 甲方責任：
1. 未按契約規定提供場地、圖紙資料、用水用電方便等，除工程日期得以順延外，還應償付乙方因此造成停工、窩工的實際損失;
2. 工程中途停建、緩建，應採取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、倒運等損失和實際費用;
3. 工程未經消防驗收，提前使用，發現質量問題，自己承擔責任;
4. 超過契約規定日期驗收或付契約款，每日按工程造價的0.3%向乙方償付逾期的違約金。
(二) 乙方責任：
1. 乙方逾期交工或質量不符合契約規定的，甲方有權要求期限無償修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程總造價的0.3%向甲方償付預期的違約金;
2. 保修期內發生質量問題，由乙方無償修復;因甲方原因造成的，由乙方修復，甲方支付相應費用。
第十條. 本契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，採取(B)的方式解決;
A向
B向
第十一條.如需擔保。另立契約。
第十二條.本契約自雙方簽字蓋章之日起生效，至保修期滿終止。
第十三條.本契約正本兩份，雙方各執一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部門。
第十四條.其他：
1、 本工程預、結算執行20xx版《山東省安裝工程消耗量定額》，按叄類安裝取費，人工費按66元/定額工日計取。材料價格按照施工當季度煙臺工程建設《標準造價管理》中預算中準價格執行。零工按施工當季度煙臺工程建設《標準造價管理》本地標準執行。
2、 乙方須服從總包單位的協調管理，否則處以工程總造價的1‰的罰款。
3、 工程安裝施工必須與其他相關單位互相配合，協調施工，因配合不當造成的損失及工期延誤，施工單位自己負責。
契約訂立時間： 年 月 日
甲 方(章)： 乙 方(章)：
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
開戶 銀行： 開戶 銀行：
賬 號： 賬 號：
郵政 編碼： 郵政 編碼：
年 月 日
設備安裝承攬契約 篇16
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
根據《中華人民共和國民法典》和《山東省消防管理辦法》之規定，結合本建築消防設施安裝的實際，經協商雙方達成如下協定，共同遵守。
第一條、建築消防設施概況：
(一)建築名稱： (二)安裝施工範圍：竣工圖紙內的自動噴淋系統、火災自動報警系統、消火栓系統、氣體滅火系統、空氣採樣早期煙霧探測系統、大空間智慧型型主動噴水滅火控制系統、電氣火災報警系統、防排煙系統(不包含防火門及防火捲簾)維修至正常。
(三)開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二條、圖紙、預算交付
甲方在開工前十日向乙方提供竣工圖紙壹套;
乙方在契約簽訂前十日向甲方提供預算報告。
第三條、契約價款、撥款和結算
契約價款：
工程款支付：
(一)材料、機具進場後，甲方付給乙方預付款
(二)維修結束，甲方驗收合格後，甲方支付給乙方總工程款的
(三)維修結束一年後 甲方付清餘款。
第四條、雙方責任
(一)甲方：為乙方提供用水、用電方便和存放設備的場地;協調乙方與工程其它部門的協作關係，及時組織驗收並付款;
(二)乙方：應及時採購設備，嚴格按操作規程施工，確保全裝質量，服從甲方的進度安排。
第五條、驗收和工程質量
乙方在竣工後協助甲方組織驗收;
工程質量：要求系統達到正常運行狀態。
第六條、違約責任
(一)甲方責任
1、未按契約規定提供圖紙資料等，除工程日期得以順延外，還應償付乙方因此造成停工、窩工的實際損失;
2、工程中途停建、緩建，應採取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、倒運等損失和實際費用;
3、超過契約規定日期驗收或付契約款，每日按工程造價的0.3%向乙方償付逾期的違約金。
(二)乙方責任
1乙方逾期交工中或質量不符合契約規定的，甲方有權要求限期無償修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程總造價的0.3%向甲方償付逾期的違約金;
第七條、本契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，採取( )的方式解決：
A向( )仲裁委員會申請仲裁。
B向( )人民法院提起訴訟。
第八條、如需擔保，另立契約。
第九條、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效，至保修期滿終止。
第十條、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有關部門。
第十一條、其他
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇17
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
根據《中華人民共和國經濟契約法》和《山東省消防管理辦法》之規定，結合本建築消防設施安裝的實際，經協商雙方達成如下協定，共同遵守。
第一條、建築消防設施概況：
(一)建築名稱： (二)安裝施工範圍：竣工圖紙內的自動噴淋系統、火災自動報警系統、消火栓系統、氣體滅火系統、空氣採樣早期煙霧探測系統、大空間智慧型型主動噴水滅火控制系統、電氣火災報警系統、防排煙系統(不包含防火門及防火捲簾)維修至正常。
(三)開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二條、圖紙、預算交付
甲方在開工前十日向乙方提供竣工圖紙壹套;
乙方在契約簽訂前十日向甲方提供預算報告。
第三條、契約價款、撥款和結算
契約價款：
工程款支付：
(一)材料、機具進場後，甲方付給乙方預付款
(二)維修結束，甲方驗收合格後，甲方支付給乙方總工程款的
(三)維修結束一年後 甲方付清餘款。
第四條、雙方責任
(一)甲方：為乙方提供用水、用電方便和存放設備的場地;協調乙方與工程其它部門的協作關係，及時組織驗收並付款;
(二)乙方：應及時採購設備，嚴格按操作規程施工，確保全裝質量，服從甲方的進度安排。
第五條、驗收和工程質量
乙方在竣工後協助甲方組織驗收;
工程質量：要求系統達到正常運行狀態。
第六條、違約責任
(一)甲方責任
1、未按契約規定提供圖紙資料等，除工程日期得以順延外，還應償付乙方因此造成停工、窩工的實際損失;
2、工程中途停建、緩建，應採取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、倒運等損失和實際費用;
3、超過契約規定日期驗收或付契約款，每日按工程造價的0.3%向乙方償付逾期的違約金。
(二)乙方責任
1乙方逾期交工中或質量不符合契約規定的，甲方有權要求限期無償修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程總造價的0.3%向甲方償付逾期的違約金;
第七條、本契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，採取( )的方式解決：
A向( )仲裁委員會申請仲裁。
B向( )人民法院提起訴訟。
第八條、如需擔保，另立契約。
第九條、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效，至保修期滿終止。
第十條、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有關部門。
第十一條、其他
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇18
演藝設備安裝拆卸契約
甲方：_______________________________
法定代表人：_________________________
地址：_______________________________
乙方：_______________________________
身份證號碼：_________________________
地址：_______________________________
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，現甲方委託乙方完成演藝設備搭建拆卸等相關承攬工作，經雙方協商一致，簽訂一下承攬契約：
一、工作內容：
1.乙方負責將甲方運送至指定地點的演藝設備安裝及拆卸工作。
2.工作地點：______________________________
3.乙方包工包料。
二、乙方完成工作的期限、對質量負責的條件期限：
1.乙方應於_______年_____月_____日_______前進入活動現場開始安裝搭建，在活動時間開始前確保設備安裝搭建完成並經甲方驗收合格。於活動結束後及時對演藝設備進行拆卸並撤離活動現場。
2.乙方應依技術規範和要求的質量，按時完工。如甲方發現乙方的工作存在質量問題時，乙方應在甲方通知當日內採取措施糾正。
三、驗收標準和期限：
1.驗收標準：按照契約地約定作為驗收標準；
2.驗收期限：活動開始前在活動現場驗收。
四、勞務報酬及付款期限
契約總價款為人民幣：_________元（大寫：___________________整）。契約簽訂當日內甲方向乙方支付預付款______元，活動結束後，設備拆卸完畢，甲方應在當日內向乙方支付剩餘尾款_______元。
五、雙方職責
1.乙方應愛護甲方設備，若因過失將設備損壞給甲方造成經濟損失的，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。
2.乙方在工作期間給自己或第三方造成損害的，由乙方自行承擔全部責任，甲方不承擔任何責任。
3.乙方工作中禁止私自亂接電源，亂動電氣設備，對自己的行為負責，如由此造成設備損毀的乙方應賠償甲方損失，因自己故意違反操作流程而引起傷害的，乙方自行承擔全部責任。
4.乙方應按照職責負責承攬工作中的安全措施和承攬工作人員的管理，遵守和執行安全、文明承攬工作規定。
六、其他
1.本協定未盡事宜，甲乙雙方可通過協商解決。協商不成可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2.本契約自雙方簽字和/或蓋章之日起生效。
3.本契約壹式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（簽名）：
年 月 日年 月 日
設備安裝承攬契約 篇19
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包契約條例》及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本契約。
第一條 工程項目
(一) 工程名稱：
(二) 工程地點：
(三) 工程內容：* 層該飲食區噴淋頭改動移位、煙感改動、移位
(四) 承包範圍：裝修工程圖紙由甲方負責設計，消防工程圖紙由甲方委託乙方設計，經甲方確認後，送當地公安消防部門審核，乙方按審核後的消防系統工程施工圖紙規定內容進行施工。如需增加煙感(溫感)探頭為1000元/個，噴淋頭增加為500元/個，不包大廈物業管理放水費，編程費，不含稅。
(五) 承包方式：本工程採用結算承包方式，即按工程造價包工、包料、包工程質量、包施工安全、包協助甲方向公安消防部門辦理報建和驗收。(如裝修、配電、通風、空調等配套項目安裝不符合消防規範要求，影響整個工程驗收不合格，取不到驗收意見書時，與乙方無關。)
第二條 工程造價為人民幣大寫：
該契約未涉及的工程項目內容，不在其責任範圍，增加工程的項目，另行協商結算。
第三條 工期
(一)按雙方協定總工期為 天(日曆天)，自 年日開工至年月以甲方辦妥施工手續，通知乙方開工的檔案送達乙方之日起三天內起計，並以雙方現場管理代表簽字為準。
(二)在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可後調整，以此確定竣工日期。
第四條 工程質量標準
(一) 工程質量標準按國家現行施工驗收規範，即GBJ50016-20xx 建築設計防火規範、GB50084-20xx(20xx年版)自動噴水滅火系統設計規範、GB50261-96自動噴水滅火系統施工及驗收規範、GB50116-98火災自動報警系統設計規範、GB50166-92火災自動報警系統施工驗收規範。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需全部設備和材料由乙方負責採購供應至施工現場。 (二) 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由採購方承擔。
(三) 施工中，由於工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際採購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予乙方適當的補償後，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條 工程款支付和結算
(一) 本契約簽訂後，甲方按乙方承包工程總造價的 %支付工程備料款(即人民幣大寫。接到甲方開工通知書叄天內，乙方即組織施工人員及材料進場施工。
(二) 工程完工後，待工程驗收合格，取得消防驗收意見書後五天內付清餘款100 %(即人民幣大寫 ￥ 元)。
第七條 雙方責任
(一)甲方責任：
1、提供本工程建設、政府等有關部門的批文複印峻一套給乙方。開工前一天完成接水、電源。
2、開工前兩天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、簽訂契約後，以雙方確定的契約造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、委派表，監督檢查工程質量、進度，負責工程期間的質量驗收及其他事宜。
5、如工程中途停建、緩建或設計變更造成返工，甲方應採取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定後賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7、在竣工驗收後的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
(二)乙方責任：
1、收圖後，在開工前兩天內完成施工圖會審，在五天內編制施工組織設計和材料、設備進場酒劃並送甲方。
2、按施工安全規範做好施工質量、安全管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。
3、委派吳耀楠為現場管理代表，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。
5、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時，應即以書面通知甲方。
6、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
7、對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。
8、工程竣工後的場地清理(包括臨時的生產和生活設施拆除)。
9、竣工驗收後，施工單位人員必須在叄天內撤離施工現場。
第八條 工程驗收
(一) 工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面檔案、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。
(二) 隱蔽工程在乙方自檢後填制記錄表，持表通知甲方檢查。甲方接通知後兩天內到場驗收，經檢驗合格並符合設計要求時雙方簽字後方進行下一工序的施工。如甲方不按時驗收，乙方可自檢，確認合格後即可隱蔽施工，甲方應予承認。若事後甲方提出複查，複查費用由甲方承擔，複查結果不合格，反修費用由乙方承擔，工期順延。
(三) 工程(包括單項工程)竣工前兩天，由乙方通知甲方進行預驗收，並在竣工後叄天內驗收完畢。工程內容及質量符合要求的，雙方簽字蓋章，如工程內容尚未完成或質量不合格的，由乙方在商定的期限內補建或返修後再進行驗收，直至符合要求為止。並按最後驗收合格的日期為竣工日期，工程未經驗收，甲方提前使用或擅自運行，視為合格，由此而發生的質量或其他問題，由甲方負責，工程經雙方驗收後，由乙方負責整理全部施工資料圖紙向公安消防部門申報正式驗收，正式驗收合格後乙方將全部有效圖紙資料向甲方移交。
(四) 工程竣工後，乙方應出具竣工圖紙，並在竣工圖上籤注。
第九條 爭議解決方式
發生爭議應協調或調解，協商或調解不成時，向當地仲裁機構申請仲裁或向當地人民法院起訴。
第十條 本契約經雙方簽字蓋章後生效，至工程竣工驗收，清款項後失效。本契約一式兩份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包契約條例》及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本契約。
第一條 工程項目
(一) 工程名稱：
(二) 工程地點：
(三) 工程內容：* 層該飲食區噴淋頭改動移位、煙感改動、移位
(四) 承包範圍：裝修工程圖紙由甲方負責設計，消防工程圖紙由甲方委託乙方設計，經甲方確認後，送當地公安消防部門審核，乙方按審核後的消防系統工程施工圖紙規定內容進行施工。如需增加煙感(溫感)探頭為1000元/個，噴淋頭增加為500元/個，不包大廈物業管理放水費，編程費，不含稅。
(五) 承包方式：本工程採用結算承包方式，即按工程造價包工、包料、包工程質量、包施工安全、包協助甲方向公安消防部門辦理報建和驗收。(如裝修、配電、通風、空調等配套項目安裝不符合消防規範要求，影響整個工程驗收不合格，取不到驗收意見書時，與乙方無關。)
第二條 工程造價為人民幣大寫：
該契約未涉及的工程項目內容，不在其責任範圍，增加工程的項目，另行協商結算。
第三條 工期
(一)按雙方協定總工期為 天(日曆天)，自 年日開工至年月以甲方辦妥施工手續，通知乙方開工的檔案送達乙方之日起三天內起計，並以雙方現場管理代表簽字為準。
(二)在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可後調整，以此確定竣工日期。
第四條 工程質量標準
(一) 工程質量標準按國家現行施工驗收規範，即GBJ50016-20xx 建築設計防火規範、GB50084-20xx(20xx年版)自動噴水滅火系統設計規範、GB50261-96自動噴水滅火系統施工及驗收規範、GB50116-98火災自動報警系統設計規範、GB50166-92火災自動報警系統施工驗收規範。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需全部設備和材料由乙方負責採購供應至施工現場。 (二) 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由採購方承擔。
(三) 施工中，由於工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際採購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予乙方適當的補償後，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條 工程款支付和結算
(一) 本契約簽訂後，甲方按乙方承包工程總造價的 %支付工程備料款(即人民幣大寫。接到甲方開工通知書叄天內，乙方即組織施工人員及材料進場施工。
(二) 工程完工後，待工程驗收合格，取得消防驗收意見書後五天內付清餘款100 %(即人民幣大寫 ￥ 元)。
第七條 雙方責任
(一)甲方責任：
1、提供本工程建設、政府等有關部門的批文複印峻一套給乙方。開工前一天完成接水、電源。
2、開工前兩天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、簽訂契約後，以雙方確定的契約造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、委派表，監督檢查工程質量、進度，負責工程期間的質量驗收及其他事宜。
5、如工程中途停建、緩建或設計變更造成返工，甲方應採取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定後賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7、在竣工驗收後的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
(二)乙方責任：
1、收圖後，在開工前兩天內完成施工圖會審，在五天內編制施工組織設計和材料、設備進場酒劃並送甲方。
2、按施工安全規範做好施工質量、安全管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。
3、委派吳耀楠為現場管理代表，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。
5、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時，應即以書面通知甲方。
6、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
7、對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。
8、工程竣工後的場地清理(包括臨時的生產和生活設施拆除)。
9、竣工驗收後，施工單位人員必須在叄天內撤離施工現場。
第八條 工程驗收
(一) 工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面檔案、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。
(二) 隱蔽工程在乙方自檢後填制記錄表，持表通知甲方檢查。甲方接通知後兩天內到場驗收，經檢驗合格並符合設計要求時雙方簽字後方進行下一工序的施工。如甲方不按時驗收，乙方可自檢，確認合格後即可隱蔽施工，甲方應予承認。若事後甲方提出複查，複查費用由甲方承擔，複查結果不合格，反修費用由乙方承擔，工期順延。
(三) 工程(包括單項工程)竣工前兩天，由乙方通知甲方進行預驗收，並在竣工後叄天內驗收完畢。工程內容及質量符合要求的，雙方簽字蓋章，如工程內容尚未完成或質量不合格的，由乙方在商定的期限內補建或返修後再進行驗收，直至符合要求為止。並按最後驗收合格的日期為竣工日期，工程未經驗收，甲方提前使用或擅自運行，視為合格，由此而發生的質量或其他問題，由甲方負責，工程經雙方驗收後，由乙方負責整理全部施工資料圖紙向公安消防部門申報正式驗收，正式驗收合格後乙方將全部有效圖紙資料向甲方移交。
(四) 工程竣工後，乙方應出具竣工圖紙，並在竣工圖上籤注。
第九條 爭議解決方式
發生爭議應協調或調解，協商或調解不成時，向當地仲裁機構申請仲裁或向當地人民法院起訴。
第十條 本契約經雙方簽字蓋章後生效，至工程竣工驗收，清款項後失效。本契約一式兩份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇20
甲方：______________
廠法定代表人：_________________
廠長乙方：_________________
甲方因業務需要，由乙方安裝部分產品，雙方經過協商，達成如下協定書：_________________
一、安裝的項目名稱和地點：_________________
二、安裝的產品名稱、規格、型號、數量和安裝報酬：_________________名稱規格型號數量安裝合計
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質量要求：_________________
五、安裝的安全責任：_________________乙方確保規範、安全地完成上述安裝內容，安裝過程中如發生人身、財產的損害事故的，乙方自行承擔全部責任或者損失，與甲方無關;
六、安裝報酬的結算支付時間：_________________
七、違約責任：_________________乙方每逾期一天，支付違約金元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失;
八、如因本協定書發生糾紛的，雙方協商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協定書經雙方簽章後生效，協定書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________廠
乙方：_________________
時間：__________________
設備安裝承攬契約 篇21
委託方(以下簡稱甲方)：
受託方(以下簡稱乙方)：
甲方將 _________________項目 工程施工所需的 ________台塔吊 設備的安裝等事宜委託給乙方，經雙方協商一致，達成以下協定：
一、工程地點、設備情況及費用
1、工程地點：
2、設備型號及安裝費：
設備名稱生產廠家型號數量安裝費用(元/台)備註
上述費用為大包費用，包括但不限於人工費、機械費、安裝調試費、報檢費、維修保養費、定期檢查等一切相關費用;總計_________元
二、時間要求：
1、開始安裝時間：_______年_______月_____日
2、安裝、調試合格或報檢合格交付使用的時間：_______年_______月_____日
三、結算時間方式：
安裝、調試合格或報檢合格交付使用後一次性結算
四、甲方責任
1、負責安裝符合設備使用條件的動力電源設施。
2、在特殊環境中使用時，採取符合規範的防護措施。
4、嚴格按照設備相關安全管理規定及操作規程安排工作任務。
5、安排專人做作業指揮和生產協調工作，非甲方指定人員安排的任務或作業任務有違章現象時，乙方操作人員有權拒絕作業。
6、提供設備安全適用的安、拆作業環境，負責大型設備基礎的製作，並承擔費用，提供設備相關的技術資料以及設備檢測的相關資料。
7、按照本契約的約定履行付款義務。
七、乙方責任
1、在設備安裝、調試合格後交付甲方使用，並辦理書面交接手續;設備經報檢合格後才能使用的，由乙方負責報檢並承擔費用，報檢合格後交付甲方使用，並辦理書面交接手續。
2、將設備的安全作業要求、相關技術安全數據、使用中的安全注意事項向甲方有關人員進行技術交底。
3、負責設備的維修、保養和定期安全檢查，保證設備的正常使用，並承擔維修保養費用;安排停機保養時，應與甲方協商確定停機時間，停機持續時間不能超過24小時，乙方應承擔隨意停機給甲方造成的損失。
4、負責設備的安全運行，因乙方的安裝、拆除、調試、定期安全檢查、維修、保養或人員問題造成的安全事故，由乙方承擔責任。
5、配合甲方做好文明施工、安全生產檢查和文明工地創建活動。
6、在設備安裝、調試合格後交付甲方使用前、拆除開始之後、維修保養期間發生的事故，以及在租賃期內因乙方原因發生的事故，由乙方承擔責任。
八、爭議的解決及違約責任
雙方在履行契約的過程中發生爭議，可通過協商解決，協商不成可向工程所在地法院提起訴訟。違約方按照民法典的有關規定承擔違約責任。
九、其它
1、本契約經雙方簽字並蓋章後生效，甲方必須由項目經理簽字，並加蓋公章。
2、契約協商解除時，雙方應在本契約上籤字確認。
3、本契約一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
(以下為契約簽章頁，無正文!)
甲方:(蓋章) 乙方:(簽名或蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
委託代理人： 委託代理人：
身份證號： 身份證號：
聯繫方式： 聯繫方式：
年 月 日 年 月 日
設備安裝承攬契約 篇22
契約編號：________甲方：________乙方：________簽訂地點：________簽訂日期：________
第一條：甲方為乙方提供的製冷設備及材料及安裝報酬如下：冷庫共________間，製冷設備共________套，總價款為________元。
第二條：交付安裝期限
第三條：保修期間從安裝調試合格、試運行之日起開始計算。
第四條：乙方對製冷設備實行保險________年，由於甲方違規操作造成的損失由甲方承擔。
第五條：安裝完畢，驗收合格後，乙方提供給甲方必要的技術說明、操作方法說明使用注意事項等有關資料。
第六條：安裝材料採取
第七條：結算方式及期限：甲方在________年____月________方式提供。日前付預付款________元契約生效。製冷設備運到安裝地時，甲方付給乙方安裝調試完畢運行正常，付給乙方乙方5%違約金________元。逾期不付每天付給________
第八條：乙方收到預付款時，及時將款匯給廠家訂購設備，設備採用鐵路運輸(包括公路聯運)，收到提貨通知時，應及時驗貨付設備款單，及時去提貨，運到安裝現場甲方不能按契約付款時，乙方不予卸貨交拉走設備。
第九條：甲方提供380符合國家規定的三相電源(必須有零線)，由於供電的原因導致延誤工期，竣工日期順延。
第十條：由於不可抗力造成損失，乙方不承擔責任。
第十一條：雙方解除契約應書面通知對方。
第十二條：具體的設備項目、型號、數量、價款詳見報價表。
第十三條：違約責任，由於工程款未按時到位，土建、保溫工程延期等，甲方如不能按期付款，影響工期，甲方拖延乙方的結算款按每天5%付給乙方違約金，由於乙方原因，不能按期完工，耽誤甲方延期進貨的損失，由乙方承擔賠償責任。
第十四條：甲方未付清工程總價款時，設備所有權歸乙方。
第十五條：其他約定事項。
第十六條：本契約一式________份，甲乙雙方各執________份。
甲方(章)：________住所：________聯繫電話：________傳真：________
乙方(章)：________住所：________聯繫電話：________傳真
設備安裝承攬契約 篇23
發包方： (甲方) 簽訂地點：
承攬方： (乙方) 委訂時間：
契約簽訂前，甲乙雙方需互相提供工商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證複印件(上述複印件需加蓋公司印章)。
一、乙方承攬的項目包括：詳見報價單(附屬檔案)，報價單約定有其他事項的，一切以本契約為準。
二﹑質量要求：安裝所需材料、配件均由乙方所提供(必須是優質材料，並提供質量證明書、合格證等資料)由乙方負責安裝。
三﹑安裝地點：甲方公司(四樓)內、外，開工前甲方應提供水、電給乙方工地施工。
四﹑運輸方式及費用：乙方將安裝設備運至甲方施工現場 。
五、安裝項目：詳見報價單。
五、安裝時間：所有安裝設備須在20xx年 月 日前完成，如有增加設備安裝則安費用及安裝時間另行協商。在不影響安全施工和所有材料設備齊全的情況下，工期為 天。
六、施工要求：乙方按甲方的要求進行施工，並委派安裝技術人員現場指導，大件設備吊裝乙方負責。安裝後如有變更，變更後按變更等價計算。
七﹑驗收標準：甲方現場驗收、檢驗、檢測，若安裝不符合甲方要求，乙方應無條件進行安裝整改。
八﹑結算方式及期限：乙方完成所有施工項目以及開具項目發票且甲方驗收合格後5日內，以現金或轉賬方式支付項目費用給乙方。開戶人： 開戶行名稱： 開戶行賬號：
九﹑安全責任：乙方安裝過程中，吊裝等安全措施得當，不得野蠻施工，安全問題由乙方自行承擔，若出現在安裝設備過程中造成甲方、第三人人員傷亡以及造成甲方財產損失的，所有責任由乙方承擔。
十﹑解決契約糾紛的方式：未盡事宜，雙方本著互諒的原則，協商解決，若協商不成，可在甲方所在地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇24
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
一、 產品要求
供應產品為藍莓酒發酵、存儲設備;商標、型號、數量、金額及數量詳見契約附屬檔案清單。
二、供方責任
(一)本契約中藍莓酒發酵存儲設備的供應及安裝調試工作，從設備的生產製作、安裝材料配備、設備運輸、到安裝調試等環節均由供方負責，供方確保在約定的完工期內，符合需方的生產運作要求。
(二)設備必須按照供需雙方預先確定的設備圖紙製作安裝，供方負責本契約的設備安裝調試，設備交貨使用保修期為1年。若因供方設備質量問題而對需方造成經濟、安全損失的，應由供方負責賠償。
(三)供方負責配置設備使用說明書和部分隨機工具，供方收到預付款35天內將設備運到需方現場，設備到場後，需方按契約清單點貨驗收。若供方不能在契約約定日期運輸到場，每日需按總價款的5‰交付需方罰款。
(四)設備到場後，供方負責進行組裝安裝調試，需在自供方收到預付款起70天內完工，如遇停電或自然原因而延誤施工，工期順延。
三、需方責任
(一)需方若不按契約結算方式付款，認定為自行放棄，供方有權不退預付款。
(二)需方負責對供方到場設備、以及安裝調試完成後的設備進行驗收確認。
(三)需方為供方提供設備安置、安裝調試所需場地，為供方工作提供便利條件。
四、價款金額、結算方式及結算期限
(一)產品總價金額為 萬元。供方的製造安裝工期為 天，以預付款匯出時間銀行憑證為起始生效。
(二)運輸方式及達到站、港的費用負擔，供方負責。
(三)結算方式及期限：設備契約簽訂後5日內預付總金額20%的價款(帶票)，發貨前再付總金額30%(帶票)，安裝調試完畢(供方保證需方安全正常生產，且不在本契約約定金額外，另增加資金購置額外部件)。再付總金額40%(帶票)，餘額10%(帶票)為質保金，質保期滿後無質量問題，再支付給供方。 (“帶票”即：供方提供相應數額的增值稅發票)
(四)供方人員到需方現場施工，需方負責其住宿問題。
五、違約責任
解決契約糾紛方式：雙方友好協商解決，或按契約法，由需方當地法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇25
發包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就輥壓機框架、打散機、提升機安裝達成如下協定：
第一條 設備安裝概況：
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試設備完畢，甲方現場驗收合格並簽字驗收，認可未有甲乙雙方驗收簽字材料、設備不得使用、安裝。
第三條 產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責設備設備的安裝、調試。
(1)20xx年4月15日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;
(2)20xx年6月30日之前，完成兩套設備安裝及系統的調試運轉;7月31日，全部設備工程完工及驗收完畢。
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上籤字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程式說明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定契約的補充文本加以確認。
第四條 價款結算方式及期限：
(1)契約簽定後，甲方支付乙方第一期工程款占契約總金額的10% 總計壹拾玖萬陸仟元;
(2)乙方工程材料進場，甲方驗收簽字後於三日內支付乙方第二期工程款占契約總金額的30%總計伍拾捌萬捌仟元：
(3)設備調試完畢工程竣工驗收合格後，甲方於三天內支付乙方工程總價50%，總計玖拾捌萬元，其餘尾款若工程無任何質量問題，甲方於三月內付清。
第五條 違約責任
一、乙方責任：
1、除契約規定外，如果乙方沒有按契約規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1%的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止契約，因此造成甲方的損失由乙方承擔。
2、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1%的違約金，但因甲方原因造成的除外。
3、 由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、開工前7天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、開工前3天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付契約款的50%的違約金。
5、甲方未能按契約規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付契約款總額的1%的違約金，但違約金總額不超過契約款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止契約，並追回設備設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。 甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認工期相應順延：
(1) 工程量變化或設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期順延的其他情況。
第六條 產品質量責任和售後服務條款
1. 自驗收之日起工程保修期為壹年。 在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2. 質保期結束後，乙方為甲方使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定契約予以確定。
第七條 因發生不可抗力因素致使契約不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第八條 解決契約糾紛的方式：執行本契約發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 由乙方提交並經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本契約附屬檔案。
第十一條本契約如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
第十二條 本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇26
甲方：（安裝委託方）
住所地：法定代表人：職務：
乙方：（安裝承攬方）
住所地：
法定代表人：職務：
鑒於：甲方向乙方購買了 12 台電梯設備，乙方具備電梯安裝、維修保養的相應資質，根據國務院《特種設備安全監察條例》（20__年第373號令）關於電（扶）梯安裝、維修應由製造企業進行的規定，甲乙雙方商定由乙方負責安裝位於的電梯，雙方在自願、平等、互利的基礎上協商一致達成以下契約條款，並遵照執行。
1、安裝設備型號、數量及安裝費用：
序號設備名稱型號規格層站台數安裝單價小計
1模組化電腦組合變頻變壓控制乘客電梯鶻O-Star（800/1.5）11123.38萬元40.56萬元
契約總價人民幣（大寫）：肆拾萬伍千陸佰元整
2、安裝調試費以及支付：
2.1本契約安裝調試費用總金額為人民幣（大寫：肆拾萬伍千陸佰元 人民幣40.56萬元整）。
2.2 安裝調試費的支付：
2.2.1 甲方在雙方約定的安裝開工日期前7日，向乙方支付安裝費的50％（其中20%作為定金），計人民幣 20.28萬元（大寫：貳拾萬貳千捌佰 元整）。如設備已經到達工地，且工地具備安裝條件，乙方將在收到款後7天內進場安裝。
2.2.2 電梯設備安裝、調試完畢，並通過安裝地電梯質檢部門驗收合格之日起7日內，甲方向乙方支付剩餘安裝費的 50 ％，計人民幣20.28萬元（大寫： 貳拾萬貳千捌佰元整）。乙方收到契約規定的款項後，甲、乙雙方辦理電梯移交手續。
2.2.3 如因甲方原因導致乙方不能及時安裝，或因甲方原因不能及時報驗或因甲方不具備驗收條件而導致電梯不能及時通過當地負責特種設備安全監督管理的部門驗收的，則從設備提貨之日起三個月滿日視為政府驗收合格。
2.4 乙方應在收到安裝價款的同時向甲方出具正式發票。
3、電梯設備的安裝施工期：
3.1 本安裝工程開工時間應滿足工程進度需要和甲方要求，安裝完成並通過驗收時間最遲不得超過 年 月 日。在電梯進場安裝前，乙方應經常到工地監察督促土建施工進度，如土建進度延期無法進場安裝、或甲方不能提供電梯試運行電源，則電梯安裝工期相應順延。
3.2 安裝開工日期最晚不得超過設備到貨後的天，甲乙雙方初步擬定於年 月日開始施工安裝。
4、甲乙雙方責任義務：
4.1、甲方責任：
4.1.1 提供符合安裝布置技術要求和《一般建築用電梯設備安裝工程以外事項》要求的電梯井道及機房電源，並排除積水、污物，負責提供安裝起吊場所和吊裝點，如有差錯，應及時修正。
4.1.2安裝施工時，甲方把三相五線制電源接至電梯上機房，提供施工用水、用電，負責電梯安裝後的土建修補及填充工作。
4.1.3 協助提供在安裝作業附近有足夠面積的電梯材料、零件、工具的儲存間和倉庫。
4.1.4 協助處理電梯安裝單位與其它土建施工單位交叉作業。
4.1.5 配合乙方向當地負責特種設備安全監督管理的部分提出開工及驗收申請。
4.1.6 電梯產品未經驗收合格，甲方不可擅自使用，否則由此產生的一切後果由甲方承擔。
4.2、乙方責任：
4.2.1 本協定約定安裝時間前，負責派員前往安裝現場進行土建勘測，確認工地安裝條件，向甲方提供諮詢服務和提出整改要求，與甲方約定具體開工日期，在設備到貨後，會同甲方代表、監理單位根據發運資料共同對設備包裝完整性及裝箱數量進行清點。
4.2.2 負責安裝、調試、運行直至通過設備安裝地電梯質檢部門驗收並取得準運證。
4.2.3電梯設備的拆箱清點、起吊和卸車（拆箱清點、起吊時甲方進行配合，費用由乙方自理）。
4.2.4 在安裝期間，負責保管設備及部件，注意成品、半成品保護及防盜，直至驗收合格移交甲方。
4.2.5 按照國家電梯安裝規範和本契約項下電梯質量標準完成設備的安裝、調試工作，電梯設備安裝及檢驗應符合中華人民共和國國家標準，按照或高於GB－7588－20__國標製造生產，安裝後的質量標準也應符合上述標準。
4.2.6 乙方提供腳手架的材料，自行搭建和拆卸；提供電梯安裝用木製架及安裝所需輔助材料設備等。
4.2.7 乙方施工人員的食、宿費用、勞動保險和人身保險。
4.2.8 負責安裝質量的自檢驗收，在甲方的配合下向當地特種設備安全監督管理部門申請驗收並承擔驗收費用。
4.2.9 負責由於安裝質量問題造成的二次檢驗的整改和驗收費用。
4.2.10 保證現場的安全文明施工及垃圾處理。參加現場施工協調會議，配合甲方土建施工。
4.2.11 安裝現場培訓甲方的系統管理操作及簡單維修人員不少於 2 名。可根據甲方的需要提供注重實踐的技術培訓。使甲方人員達到能夠獨立進行管理、故障處理、日常測試維護工作，以便乙方所提供的設備能夠正常、安全的運行。
培訓對象：電梯管理人員、維護人員；
培訓教材：土建布置圖、使用維護說明書、電氣原理圖及其符號說明、電氣敷線圖、安裝調試說明書、部件安裝圖、維護保養安全技術等；
培訓內容：電梯的工作原理、基本機構和功能，電梯部件的分解和修理，整機的操作、保養、調整和故障判斷及排除，電梯日常管理和緊急情況處理；
培訓地點：在電梯安裝地點進行現場培訓。
5、安裝驗收：
5.1 電梯安裝、調試工作完成後，甲方應按乙方通知，派代表會同乙方提請設備安裝地質檢部門根據買賣契約書規定的條款、技術數據、施工圖紙以及《電梯工程施工質量驗收規範》規定的標準進行驗收。安裝是否合格以設備安裝地質檢部門的書面判定為準。
5.2 乙方應按設備安裝地質檢部門的有關規定，對安裝調試完畢的電梯設備申請驗收並承擔費用，甲方應積極配合。
5.3 電梯產品未經當地質檢部門驗收並發放準運證，甲方不可擅自使用，否則由此產生的一起後果由甲方負責。
6、安裝質量的保證：
6.1 自電梯產品經當地質檢部門驗收合格並發放準運證，甲乙雙方辦理移交之日起，乙方負責保證電梯設備12個月內在正常運行條件下的安裝質量（如該電梯所在物業未進行交鑰匙工作，則該電梯的維保期從物業進行交鑰匙之日起計算）。在此期間內，乙方應提供如下保修服務：
6.1.1 在保修期內，乙方為甲方提供設備的保修服務，由此而產生的全部費用由乙方負責（不包括照明燈具和油脂）。在保修期內，若設備重要部件發生更換或返修，更換件或返修件的保修期為重新安裝正常運行後的 12 個月。
6.1.2 無論保修期內外，設備送修時，乙方必須同時提供相同部件供甲方使用，且臨時代用部件應與送修部件版本相同。
6.1.3 在保修期內，乙方提供一年365天，一天24小時的線上服務，提供服務的任何費用均有乙方承擔，乙方承諾在保修期間內產品出現故障後保證10分鐘內到現場維修，確保電梯正常使用。相關設備升級的同時，對本套設備相關接口同時（最多不超過一周）進行升級改造，由此引起的各種費用全部由乙方負責。
6.2 保修期滿後，乙方承諾設備保養費用不超過 5000 元/台、年。（建議簽署小包協定，因為電梯運行5年內很少出現配件更換，可以節約業主開支）
6.3 在保修期內，因以下原因造成的設備損壞由甲方承擔責任和費用，乙方提供有償服務：
6.3.1 未經乙方或乙方委託的安裝公司安裝所致的故障；
6.3.2 未經乙方或乙方委託的維修公司維修所致的故障；
6.3.3 因認為使用不當而造成的損壞。
7、違約責任：
7.1 若因乙方原因未能按時完工，每延遲一天，乙方應向甲方支付安裝工程價款千分之 一 的違約金；延期超過 10 天，甲方有權解除契約並要求乙方承擔安裝工程價款 5 ％的違約金。如延期完工對甲方造成損失的，乙方還應據實賠償甲方所受的損失。
7.2 若乙方完成的安裝工程無法通過驗收，乙方除應立即返工直至驗收合格外，還應承擔安裝工程價款 5 ％的違約金，並據實賠償甲方所受的損失。
7.3 乙方守約的情況下，甲方延期付款的，每延遲一天，甲方應向乙方支付逾期應付款千分之 一 的違約金。並據實賠償乙方所受的損失。
8、附加條款：
8.1 本契約自甲乙雙方蓋章、法定代表人或授權代理人簽字之日起生效。
8.2本契約及附屬檔案生效後，契約的任何修改均必須得到雙方的確認。
8.3未經甲方同意，乙方不得對本契約的義務進行全部、部分的分包或將本契約權利、義務的全部或部分讓與他人。
8.4契約爭議的解決：如雙方在本契約履行過程中產生爭議，應通過友好協商方式解決。如協商解決不成，可向電梯安裝地人民法院提起訴訟，訴訟費用及勝訴方為此而支出的律師費用由敗訴方承擔。
8.5 本契約未盡事宜，經雙方協商可另行簽訂補充協定。
8.6 本契約正本一式 捌份，雙方各執 肆 份，各契約文本具同等法律效力。
甲方：（蓋章）
法定代表人或授權代理人（簽字）：
乙方：（蓋章）
法定代表人或授權代理人（簽字）：
簽署日期：二OO 年月 日
簽署地點：
設備安裝承攬契約 篇27
甲方：
乙方：
甲方將住宅新區(E區)、龍山花園、室外消防系統和泵房整個消防工程委託給乙方施工，為明確雙方職責，保證工程順利完成，經甲、乙雙方友好協商，簽訂本契約，以資共同遵守執行。
一、工程項目及承包方式
1、工程項目：西航住宅新區(E區)、龍山花園、室外消防、泵房及防排煙工程，具體項目詳見工程預算書。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3稅金費用)。
二、工程工期
1、緊隨土建、裝修工程進度進行管線敷設，待裝修施工隊伍完全退場後，於 壹 月內安裝好消防設備和完成設備的調試開通。
2、施工過程中如發生下列情況之一的，經雙方現場代表簽定確認後，工期順延。
(1)因受水、電原因影響安裝及調試的;
(2)遇到人力不可抗拒的災害而引起的延誤工期的。
三、甲方職責
1、對工程進度、工程質量進行監督，會同乙方檢查隱蔽工程辦理中間交工驗收手續，負責及時簽證和有關隱蔽實驗記錄簽字以及其他事宜，解決有關事宜並協助乙方搞好施工現場保衛工作。
2、負責安排工作間、施工場所，並提供施工所需之水、電、協調施工現場各單位間相互交叉作業所遇到的問題。
3、本工程竣工通知三天內，配合乙方辦理交工驗收手續，並協助安排整體驗收工作。
四、乙方職責
1、根據甲方確認後的工程設計圖紙組織施工，保質保量按時完成。
2、在施工過程中，根據現場實際情況認為需要改變施工方案的，應及時通知甲方，待甲方同意後方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，應加強對本單位職工的安全教育，做好現場安全和保衛工作，確保按安全操作規範施工，消防施工的安全責任由乙方自負。
4、調試期間乙方通知甲方派專人到場跟班熟悉操作規程並上報消防監督部分備案。
5、乙方在工程竣工時應及時通知甲方辦理工程實際工程量驗收及相關手續。
五、驗收方法及標準
1、工程驗收：甲、乙雙方以施工圖、說明書、消防審核意見書、會審紀要及驗收技術規範為依據進行。
2、電氣設備及線路和氣體管道按國家標準及消防規範進行驗收。
2、所有消防設備、材料均應有明確產品品牌、質量要求、管厚，且符合設計和消防技術標準要求，材料進場須經甲方驗收合格後方可使用，並提供產品品牌證書、質保資料、內業資料。
六、工程款支付方式
本契約簽訂之日至主管材料進場後 10 天，甲方預付 25 %工程款;待主設備進場安裝完善後再付 25 %工程款;其餘待消防驗收合格及相關竣工驗收手續完善後 30 天付工程決算價 45 %;余 5 %為壹年保修期滿後付清(若壹個月內未能付還工程款，按月息1.5%計算利率)。(付款以現金形式支付)
七、工程保修期從驗收合格後實際投入使用開始算起，免費維修壹年，保修期內非質量原因造成的損失，其修理費由甲方負責。
八、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份。本契約自雙方蓋章簽字之日起生效，至工程驗收合格決算付清之日失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇28
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國安全生產法》、《建築法》、《建設工程安全生產管理條例》及《煤礦安全規程》等相關法律、法規，結合順和煤礦西翼1#變電所設備安裝、西翼一部強力膠帶機安裝、西翼二部強力膠帶機安裝、東翼三聯巷翻煤系統安裝工程實際情況，經雙方協商，簽訂本協定，共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱：
(1)順和煤礦西翼1#變電所設備安裝
(2)順和煤礦西翼一部膠帶機安裝
(3)順和煤礦西翼二部膠帶機安裝
(4)順和煤礦東翼三聯巷翻煤系統安裝
2、工程地點：
河南省永城市順和鄉
3、工程簡介：
(1)依據順和煤礦24採區生產布局和西翼1#變電所供電設計，變電所共需安裝16台PJG9L-□/6Y型高壓隔爆型配電開關;2台KBSG-630/6/0.69型隔爆型乾式變壓器;1台KBSG-200/6/0.69型隔爆型移動變壓器;3台KJZ-500-1140/660V型低壓總饋電;6台KJZ-400-1140/660V型低壓真空饋電;8台KJZ-200-1140/660V型低壓真空饋電;2台ZBZ-10/127型照明綜合保護。敷設2趟MYJV22-3.6/6kV-3×120型高壓電力電纜，電纜長度為每趟1520m，電源引自井下中央變電所。
(2)西翼一部強力膠帶全長1250m，寬1m，強度SP1250;
(3)西翼二部強力膠帶全長1800m，寬1m，強度DP1250;
(4)東翼三聯巷翻煤系統包括簡易翻煤裝置1套，40G刮板機1台，隔離開關4台，照明系統及30kg軌道100m。
二、協定適用範圍
本協定適用於乙方從事施工的建設場所，即乙方施工區、辦公生活區及在建設項目工廣內分屬乙方的責任區。
三、甲方權利及義務
1、依據有關法律、法規，結合工程施工組織設計及工程承包契約相關條款，對乙方的安全施工活動進行全方位的監督、檢查和管理。
2、監督乙方建立、健全安全管理體系、安全施工管理制度、施工現場安全事故應急救援預案，完善安全施工條件，確保全全設施及條件“三同時”。
3、定期和不定期對乙方涉及安全的施工用料質量、施工方案和措施及責任區內的安全設施進行全面檢查，對檢查發現的安全隱患，要求乙方限期解決，並有文字記錄。
4、定期組織召開現場安全辦公會議，對乙方在施工過程中發現的安全問題及時督導、解決，並有文字記錄。
5、對乙方施工現場存在的重大安全隱患有權責令乙方停工整改，由此造成的工期拖延和經濟損失由乙方承擔。
6、對乙方施工、生活等臨時設施、設備，在檢查中發現的安全隱患有權責令乙方整改或停工整頓。
7、積極為乙方施工活動提供必要的安全條件，並在乙方發生安全事故時提供及時的救援支持。
8、有權要求乙方建立健全應急救援體系，落實救援措施。
9、對檢查中發現的各類安全隱患，乙方未能按照要求及時整改的，將有權按照國家及公司的相關規定予以經濟處罰。
四、乙方的權利及義務
1、乙方作為施工工程的安全責任主體，應具備相應的安全施工資質，有義務貫徹落實國家有關安全法律、法規及甲方安全管理制度，建立健全工程施工安全管理體系，對責任區範圍內的安全生產活動進行有效管理。
2、乙方的工程施工主要負責人、項目負責人應依法取得安全資格證書;從業人員必須按有關規定進行崗前培訓，經考試合格後，方可上崗作業;專職安全生產管理人員和特殊工種要做到持證上崗。
3、建立、健全安全生產責任制並認真落實;要按照國家規定、規範、施工技術等要求編制、審批施工組織設計和措施，並配備必要的安全施工材料、工器具、設備及人員。
4、在施工條件或工藝變化時及時補充完善安全技術措施;及時編制對危險性較大的分部分項工程及施工現場容易發生重大事故的環節、部位的預防性措施和應急預案。
5、建立、健全安全施工的自我監督檢查管理體系，加強自主保全管理。
6、對甲方在檢查工程中發現的安全生產方面的問題、隱患要及時整改、解決，不能及時解決處理的，必須限期整改，並有文字記錄。
7、乙方的要害場所以及危及他人人身安全的場所應按規定設定醒目的警示牌或制定防護措施，嚴禁非工作人員進入。
8、加強對所轄範圍內的施工用電安全管理。永久變電所以下自備配電設備設施必須符合國家有關安全標準，不符合安全標準的用電設備不得進場。
9、為現場作業人員配備符合國家標準或者行業標準的安全防護用具和安全防護服裝。
10、依法為從業人員參加工傷社會保險，為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，足額繳納保險費用。
11、施工現場的辦公、生活區及作業場所的安全防護用具、機械設備、施工工器具及配件符合有關安全生產法律、法規、標準和規程的要求;責任區內的安全防護設施必須符合國家有關安全標準和甲方對施工現場整體安全防護要求。
12、按時參加甲方召開的安全建設平衡會和安全辦公會議，對會議確定的有關安全方面的問題及時解決;為甲方進入乙方責任區進行安全檢查無條件提供方便。
13、有權對施工現場安全工作向甲方提出意見和建議;有權拒絕執行甲方管理人員違反法律、法規的違章指令，對造成後果的違章指令有檢舉、上報的權利。
14、發生安全事故後，項目安全第一責任人有義務迅速採取措施進行救援，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失;並在事故發生12小時內報告甲方，不得遲報、瞞報。
15、安全事故善後處理工作由乙方全面負責。
五、違約責任
1、由於乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔相應責任，並賠償甲方或第三方因此造成的全部損失。
2、契約履行中，發現乙方提供的有關施工資質等重要材料無效或私自將工程轉包、分包，甲方有權解除契約，並由乙方承擔由此造成的一切損失。
3、乙方有意隱瞞事故或對查出安全隱患不按規定時間整改，每條(次)處罰500～1000元。
4、有以下情形之一者，處罰乙方一人(件)次50～1000元。
(1)發生違章作業或不按規定配備防護用品的;
(2)不按時參加甲方組織的安全辦公會議或建設平衡會的;
(3)不依法參加工傷保險的;
(4)不按規定設定醒目安全標誌的;
(5)制度不健全或不認真落實安全責任制的;
(6)其它不利於工程安全質量的行為或事件。
5、甲方發生違章指揮或有不正當安全行為者，每人次處罰50～1000元，由此造成的損失由甲方承擔。
6、預留乙方工程總造價的1%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身死亡、一級非傷亡事故，工程竣工驗收合格後30天以內將該保證金全額退還;若施工過程中發生安全事故，扣除相應數額的安全保證金：
(1)因乙方責任發生人身死亡事故或一級非傷亡事故，扣除全部安全保證金;
(2)因乙方責任發生人身重傷事故或二級非傷亡事故，扣除50%安全保證金;
(3)因乙方責任而發生的其它各項經濟處罰，從安全保證金內扣除。
六、其他
本協定一式四份，正本二份，雙方各執一份，具有同等效力，副本二份，分交甲、乙雙方安監部門;本協定自簽訂之日起生效，工程竣工後自行終止。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
項目負責人：
項目負責人：
日期：*年*月*日
日期：*年*月*日
設備安裝承攬契約 篇29
業主方：____（以下簡稱甲方）
安裝方：____（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方友好協商，甲方選擇乙方作為____國際大酒店電梯設備的安裝方，現就電梯設備安裝有關事宜簽定契約，以資信守。
一、契約範圍
____國際大酒店5台電梯的安裝調試（包括安裝施工報批及有關安全施工手續）、驗收檢測、技術服務和培訓及自技術監督局驗收合格之日起第一年的維保費（含專用工具費及備品備件費）等。
二、契約金額
2.1契約總價款金額為：___元，價格均為含稅價。
2.2本契約價款為乙方保管、吊安裝、保險、調試、驗收、保修、安裝人員食宿等一系列工作內容所產生費用的總和，為本設備工程投入正常使用的唯一價款，甲方除按本總價款承擔付款義務外，不再承擔其他任何費用，該價格也不因市場或其他因素變化（甲方有明確要求增減設備及安裝工程量的除外）而有所調整。
三、電梯施工圖及施工組織計畫
乙方安裝人員進場前30天向甲方提交切實可行的電梯施工圖及施工組織計畫。
四、價款支付方式、安裝工期
4.1乙方安裝人員進場前10天甲方支付乙方契約總價的30%，乙方同時開具同等金額的發票;乙方在安裝、調試完畢，經技術監督部門驗收合格，並提交驗收合格證明檔案及符合要求的竣工資料後，甲方支付乙方契約總價的50%，同時開具同等金額的發票;電梯安裝驗收合格、無故障運行90天甲方支付乙方契約總價的15%，同時開具契約總價金額20%的發票;餘款5%作為質保金，質保期滿7個工作日內甲方無息支付給乙方，質保期為電梯安裝調試完畢、自凱里市技術監督局驗收合格之日起1年;若乙方保修期內售後服務不到位，甲方代為修理維護的費用從餘款中扣除，並承擔因此而給甲方造成的經濟損失。
4.2安裝工期為安裝隊伍進場當日計算起共15天，乙方並免費為土建施工隊伍提供相關的技術服務，進行井道驗收，以確保設備進場後能及時進行安裝。
4.3乙方的工期不包括調試時間及驗收時間，安裝完成後，乙方應在十天內進行調試，並組織相關部門驗收，逾期不組織驗收影響甲方使用的，甲方可自行組織、申請驗收，一切責任及費用由乙方承擔，並由乙方向甲方支付5000元/天的違約金。
五、檢驗標準
雙方根據“GB7588電梯製造與安裝安全規範”、“GB10058電梯技術條件”等國家或行業電梯檢驗標準進行檢驗。
六、質量、安全要求
6.1乙方必須保證安裝完成的工程滿足契約及國家和行業相關規定的要求。
6.2乙方必須保證安裝人員及受其施工影響的其他施工隊伍人員的安全，並負責為其安裝人員購買相關的保險，對其安裝人員違法引起的投訴和罰款承擔連帶責任。對因乙方原因引起的一切大小事故，其所有責任與損失均由乙方自行承擔，甲方概不負責。
七、雙方職責
7.1甲方職責
7.1.2甲方負責提供施工用水用電；
7.1.3甲方提供在安裝作業附近有足夠面積的電梯料、零件、工具存儲間。
7.1.4甲方負責乙方與相關施工單位的工作協調。
7.2乙方職責
7.2.1乙方應負責完成前述條款中應由乙方負責的工作；
7.2.2乙方負責安裝開工報批和報驗等相關手續的辦理及相關費用；
7.2.3乙方負責向甲方提供全套的經技術監督局驗收合格的電梯資料，包括產品質量證明檔案，安裝、運行、維護、檢修所需的詳盡圖紙、技術檔案和說明書，以及設備主件、備品備件和易損零件清單等；
7.2.4乙方必須按審定的電梯安裝進度計畫進行安裝，如因乙方自身原因疏忽、錯誤等引起的工期延誤，每延誤1天罰款500元，並承擔由此導致的相關索賠；
7.2.5乙方必須承擔安裝過程損壞和由其保管不善產生的電梯配件丟失的賠償費用；
7.2.6乙方負責保修期內的免費維保工作，在維保期內，如甲方發現電梯故障並通知乙方，乙方須在2小時內趕到現場進行處理，如不能及時趕到現場處理，除一切損失從質保金中扣除外，每次從質保金中扣除300元作為罰款；
7.2.7電梯交付甲方使用前，乙方應就常規操作、注意事項和簡單的維護維修免費培訓甲方相關管理人員，培訓效果需要甲方負責人簽字認可，如無簽字認可，甲方可拒絕進行電梯驗收及交付使用。（如需派人到廠家培訓的甲方人員的食宿與差旅費由甲方自理）；
7.2.8乙方負責電梯設備安裝後自技術監督局驗收合格之日起5年內的免費保養工作；
7.2.9質保期後，乙方應保證優先以成本價供應甲方備品備件、維修的零配件和專用工具，以保證設備的正常運行。
八、違約責任
8.1乙方在規定安裝期後10天仍未能安裝完畢的，甲方有權單方面終止契約，另請施工單位安裝，所需費用從乙方所交付設備及所完成安裝工程總價款中扣除，同時由乙方從中支付10%的違約金。
8.2由於乙方的任何情況造成相關部門無法正常驗收，甲方有權拒付契約要求的款項，並要求乙方方賠付相關經濟損失。
8.3除不可抗力外，甲乙雙方無正當理由單方面廢止契約的，須向另一方賠償其全部損失。
九、契約生效及其他
9.1契約組成及解釋順序。
9.2本契約條款均為不可撤銷條款，雙方的確定不以相關法律條款及司法解釋而免責。
9.3因履行本契約發生爭議時，雙方應先友好協商解決；協商不成時，可向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
9.4未盡事宜，由雙方另行協商簽訂補充協定，補充協定是本契約的組成部分，具同等法律效力。本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約一式五份，甲方叄份，乙方貳份，均具同等法律效力。
雙方簽字蓋章確認：
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：___ 法定代表人（簽字）：___
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝承攬契約 篇30
_公司與____公司雙方經友好協商達成以下協定：
現決定由____公司班組執行安裝：契約號_____的______工地電梯安裝工程，安裝項目包括 至交接甲方。 層 站 台， 層 站 台，工程安裝期限自年 月 日至 年 月 日，工程安裝費總計 元，(電梯開工後付總款的30%，三方驗收合格後付40%，甲方交接後付30%)。
公司任命 為該項目項目經理，負責該工程的管理工作。
施工班組根據公司有關規定保證做到：
1. 班組長在接受任務時，應組員交代工程內容，性質，技術要求及工期，在每項施工之前，應組織組員了解並熟悉施工方案。
2. 在施工期間，班組長應隨時檢查施工質量，施工安全，如有違反操作規程施工方案等問題，應及時糾正，確保工程質量和工程進度，在施工過程中應鈄工程的質量、進度、填寫有關的記錄，對出現的問題及時向公司匯報。
3.施工班組在施工過程中應做到文明安全生產，按有關規定穿戴整齊，工前不能喝酒，不得打鬧嘻笑，保證檔案生產，施工組員應聽從班組長調配指揮，不得自行其事，自作主張。
4.施工班組要發揚團結，發展互助精神，做到互相幫助，互相檢查，努力學習電梯業務知識，提高組員的技術水平，在施工過程中全體員工要與甲方和其它協作單位搞好協作關係，維護公司的信譽及形象。
5. 施工班組隨時接受公司領導及各管理部門的檢查與監督。
6. 中鐵安裝公司對施工小組的施工安全負全部責任。
7. 此檔案一式二份，雙方公司各執一份。
甲方： 乙方：
2. 基本參數
2.1 載重量：_kg
2.2 額定速度：0.5m/s
2.3 停層站數：3層3站3門，3層4站4門各1台
2.4 提升高度：以現在實有尺寸為準
2.5 井道尺寸：以現在實有尺寸為準
2.6 底坑深度：以現在實有尺寸為準
2.7 頂層尺寸：以現在實有尺寸為準
2.8 轎廂尺寸：按標準尺寸(寬_mmx深2100mmx高2200mm)
2.9 開門尺寸：1600mmx2100 mm
2.10 門開方式：旁開
3. 電梯主要部件配置
3.1 電梯主要部件配置及型號規格按雙方確認的乙方的《報價書》所列的為準;
3.2 曳引機:
3.3 驅動方式：交流變頻變壓調速、閉環矢量控制
3.4 控制系統：模組化全電腦控制系統，變頻系統為32位高性能微機變頻系統;控制方式為全集選;信號系統為串列通訊;平層方式為光電感測自動平層。
3.5 門機採用無連桿設計，永磁同步無齒輪電機直接驅動門機
3.6 變頻器：針對電梯控制專用變頻模組設計
4. 裝飾要求
4.1 廳門裝飾：鋼板噴塑，線綠色
4.2 門套裝飾：鋼板噴塑，線綠色，小門套(寬度60mm)
4.3 橋廂裝飾：
4.3.1 轎壁：鋼板噴塑，線綠色
4.3.2 轎門：鋼板噴塑，線綠色
4.3.3 轎門安全系統：安全觸板保護
4.3.4 天花板: 豪華型不鏽鋼
4.3.5 地板：花紋鋼板
4.3.6 地坎：硬質鋁合金型材
4.3.7 通風：軸流靜音風機
4.3.8 轎廂照明：手動/自動開關節能型照明
4.4 信號操作裝置：
4.4.1 轎廂信號裝置：不鏽鋼面板，數碼樓層指示，帶方向燈
4.4.2 操作盤按鈕: 微觸金屬按鈕帶光亮顯示
4.4.3 門廳樓操作裝置:數碼樓層指示，方向燈
4.5 電梯門口包邊：
4.5.1 的鐵板厚度為5mm，陰面與電梯門套邊沿連線，陽面的寬度為400mm
4.5.2 表面油漆顏色與電梯顏色一致
5. 標準功能配置
以國家標準gb7588-_ 所列的標準功能配置和按雙方確認的乙方的《報價書》所列的為準。
6. 品牌要求
6.1 控制櫃、門機與電梯整機要求選用乙方自有品牌。
6.2 主要部件要求選用知名品牌。
6.3 電梯的主要零部件必須提供生產及相關廠家的合格證及相關資料並備案。
7. 質量保證
7.1 選用的設備必須保證質量可靠、進貨渠道正常，配置合理，滿足國家和本地政府部門的要求及本協定書的要求。
7.2整個工程符合國家有關規範，達到最佳運行狀態。質保期為驗收合格後1年，質保期內出現質量問題必須免費包修、包換、包保養。質保期滿後為電梯的維修保養提供技術支持與指導
7.3 服務承諾：電梯維護24小時服務。
8. 技術服務
8.1 技術資料：除相關政府主管部門所需的資料以外，至少給甲方存檔備案要2套，資料內容至少但不限於：
8.1.1 產品合格證
8.1.2 設備配置清單
8.1.3 電梯安裝、操作及維護說明書
8.1.4 電梯測試記錄報告
8.1.5 電梯質檢部門檢測報告
8.1.6 設備基礎圖、系統圖、電器連線圖、控制原理圖
8.1.7 其它資料
8.2 安裝調試：
8.2.1 契約簽定乙方收到定金後20日內進場安裝施工，30天內安裝峻工並調試完畢。未按時完成按契約的標準賠償甲方損失。
8.2.2安裝前需要對舊電梯進行拆除，並按新電梯的安裝要求，對井道及各層門口等現場的土建工程進行適當的處理，該前置工程的具體時間由乙方具體掌握，並在實施拆除舊電梯前3天通知甲方做好相關的準備。
8.2.3 安裝、調試完成後，乙方應細心地給操作人員講解操作規程及方法，並進行詳細的操作培訓直至熟練。
四、 雙方責任：
1. 甲方責任：
1.1 負責施工現場的工程質量、安全生產、工程進度、監督與管理。
1.2 工程所需的水、電供應由甲方負責安裝。
2. 乙方責任：
2.2乙方在簽協定之前，必須提供有效的企業《營業執照》、《組織機構代碼證》、及與電梯生產、安裝相關的《特種設備製造許可證》、《特種設備製造許可明細表》和其他有效證明檔案。
2.3乙方其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及安全生產要求，如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方聲譽，甲方可責令乙方清場並另行安排其它施工隊伍組織工程，剩餘工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律後果均由乙方自行負責。
2.4施工作業過程中必須配備所需安全標誌牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施，以確保全全、文明施工，否則由此造成之一切後果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自行承擔。
2.5 乙方施工過程中應按甲方要求做好現場的5s工作,工程完成後，清理所有施工現場的垃圾及施工材料。
2.6 乙方負責設備運輸，確保設備安全、完好到達並負責裝卸,此費用包含在總價內。
2.7 乙方所有設備及材料在運輸、搬運、裝卸及安裝過程中，造成甲方損失的，應免費修復或更新，並賠償損失;
2.8 乙方全面負責協調地方相關部門的關係，辦理相關手續，自行承擔相關費用。
五、 驗收
1.電梯設備安裝調試完畢，乙方進行自檢，自檢合格後，報送電梯質檢部門檢測、驗收，驗收合格並取得質量技術監督部門使用許可證，作為產品的最終認可;
2. 安裝的電梯具備本地技術監督部門的註冊和首次檢驗，取得電梯使用證，並符合本技術協定中的條款及國家標準，方可交付使用。
3. 驗收依據：
4.1 契約文本和本技術協定書;
4.2 國家和本地政府的相應的標準、規範;
4. 以上工作完成後經雙方同意驗收、簽訂、蓋章後方成生效。
六、 其它：
本協定書是原契約的附屬檔案，一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。協定書自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方： 乙方：
代 表： 代 表：
經辦人： 施工責任人：
簽約日期： 簽約日期：
設備安裝承攬契約 篇31
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本契約。
第一條 工程項目
(一) 工程名稱：
(二) 工程地點：
(三) 工程內容：* 層該飲食區噴淋頭改動移位、煙感改動、移位
(四) 承包範圍：裝修工程圖紙由甲方負責設計，消防工程圖紙由甲方委託乙方設計，經甲方確認後，送當地公安消防部門審核，乙方按審核後的消防系統工程施工圖紙規定內容進行施工。如需增加煙感(溫感)探頭為1000元/個，噴淋頭增加為500元/個，不包大廈物業管理放水費，編程費，不含稅。
(五) 承包方式：本工程採用結算承包方式，即按工程造價包工、包料、包工程質量、包施工安全、包協助甲方向公安消防部門辦理報建和驗收。(如裝修、配電、通風、空調等配套項目安裝不符合消防規範要求，影響整個工程驗收不合格，取不到驗收意見書時，與乙方無關。)
第二條 工程造價為人民幣大寫：
該契約未涉及的工程項目內容，不在其責任範圍，增加工程的項目，另行協商結算。
第三條 工期
(一)按雙方協定總工期為 天(日曆天)，自 年日開工至年月以甲方辦妥施工手續，通知乙方開工的檔案送達乙方之日起三天內起計，並以雙方現場管理代表簽字為準。
(二)在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可後調整，以此確定竣工日期。
第四條 工程質量標準
(一) 工程質量標準按國家現行施工驗收規範，即GBJ50016-20xx 建築設計防火規範、GB50084-20xx(20xx年版)自動噴水滅火系統設計規範、GB50261-96自動噴水滅火系統施工及驗收規範、GB50116-98火災自動報警系統設計規範、GB50166-92火災自動報警系統施工驗收規範。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需全部設備和材料由乙方負責採購供應至施工現場。 (二) 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由採購方承擔。
(三) 施工中，由於工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際採購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予乙方適當的補償後，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條 工程款支付和結算
(一) 本契約簽訂後，甲方按乙方承包工程總造價的 %支付工程備料款(即人民幣大寫。接到甲方開工通知書叄天內，乙方即組織施工人員及材料進場施工。
(二) 工程完工後，待工程驗收合格，取得消防驗收意見書後五天內付清餘款100 %(即人民幣大寫 ￥ 元)。
第七條 雙方責任
(一)甲方責任：
1、提供本工程建設、政府等有關部門的批文複印件一套給乙方。開工前一天完成接水、電源。
2、開工前兩天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、簽訂契約後，以雙方確定的契約造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、委派表，監督檢查工程質量、進度，負責工程期間的質量驗收及其他事宜。
5、如工程中途停建、緩建或設計變更造成返工，甲方應採取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定後賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7、在竣工驗收後的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
(二)乙方責任：
1、收圖後，在開工前兩天內完成施工圖會審，在五天內編制施工組織設計和材料、設備進場計畫並送甲方。
2、按施工安全規範做好施工質量、安全管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。
3、委派吳耀楠為現場管理代表，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。
5、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時，應即以書面通知甲方。
6、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
7、對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。
8、工程竣工後的場地清理(包括臨時的生產和生活設施拆除)。
9、竣工驗收後，施工單位人員必須在叄天內撤離施工現場。
第八條 工程驗收
(一) 工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面檔案、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。
(二) 隱蔽工程在乙方自檢後填制記錄表，持表通知甲方檢查。甲方接通知後兩天內到場驗收，經檢驗合格並符合設計要求時雙方簽字後方進行下一工序的施工。如甲方不按時驗收，乙方可自檢，確認合格後即可隱蔽施工，甲方應予承認。若事後甲方提出複查，複查費用由甲方承擔，複查結果不合格，反修費用由乙方承擔，工期順延。
(三) 工程(包括單項工程)竣工前兩天，由乙方通知甲方進行預驗收，並在竣工後叄天內驗收完畢。工程內容及質量符合要求的，雙方簽字蓋章，如工程內容尚未完成或質量不合格的，由乙方在商定的期限內補建或返修後再進行驗收，直至符合要求為止。並按最後驗收合格的日期為竣工日期，工程未經驗收，甲方提前使用或擅自運行，視為合格，由此而發生的質量或其他問題，由甲方負責，工程經雙方驗收後，由乙方負責整理全部施工資料圖紙向公安消防部門申報正式驗收，正式驗收合格後乙方將全部有效圖紙資料向甲方移交。
(四) 工程竣工後，乙方應出具竣工圖紙，並在竣工圖上籤注。
第九條 爭議解決方式
發生爭議應協調或調解，協商或調解不成時，向當地仲裁機構申請仲裁或向當地人民法院起訴。
第十條 本契約經雙方簽字蓋章後生效，至工程竣工驗收，清款項後失效。本契約一式兩份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日