廣平縣房屋地基承攬建設契約 篇1
加工承攬契約篇2
甲方：_______
乙方：_______
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本契約。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的`，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽____公分，圈樑____公分，基石____公分，使用石頭____立方米。
6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法，且灰縫厚度不得超過。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈樑：過梁高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：____元，以承建房屋面積為基準，按____元/平方米計____平方米。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付契約總價款的____%作為違約金。
因乙方原因致使契約無法履行的，乙方應承擔本契約總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約。本契約總價款____%的違約金。
五、爭議解決方式
因本契約履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本契約中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因契約履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充契約的，補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：
廣平縣房屋地基承攬建設契約 篇2
銀行基本建設借款契約
建設項目：__________________________________
借款單位：__________________________________
主管部門：__________________________________
貸款方：____________________________________
借款方：____________________________________
根據國家有關規定及《_________基本建設貸款辦法》，借款方為基本建設向貸款方申請貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約共同遵守。
第一條借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_________________萬元。用於________________，預計分年用款為：
_________年__________________萬元;
_________年__________________萬元。
實際分年用款以國家批准的年度投資計畫和上級行下達的信貸計畫為準。
第二條借款方保證
從_______年______月______日起至_______年______月______日止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計畫為：_________年__________________萬元;_________年__________________萬元。
第三條貸款利息
按年息_______%計算，按季計收並計算複利。借款方如不能按本契約規定的分年分次還款計畫歸還的部分作逾期處理，加收利息30%。在本契約有效期內，如國家利率變動，本契約貸款利率亦作相應調整。
第四條歸還貸款的資金來源
按國家有關規定雙方商定為：_______________。
借款方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第五條貸款到期，借款方如不能按期償還，由擔保單位代為償還，擔保單位在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，貸款方可直接從借款方或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第六條因國家調整計畫、產品價格、稅率，以及修正概算等原因需要變更契約條款時，由雙方簽訂變更契約的檔案，作為本契約的組成部分。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按契約規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條本契約自簽章之日起生效，貸款本息全部清償後失效。
第九條本契約正本三份，借款方、貸款方、擔保單位各執一份，副本______份。
借款方(蓋章)：___________貸款方(蓋章)：___________
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________
擔保單位(蓋章)：_________法人代表(簽字)：_____________
_____年______月______日_________年______月______日
廣平縣房屋地基承攬建設契約 篇3
甲方：
乙方：
為推動鄉鎮經濟建設，惠及民生，構造良好的生產環境，根據《土地法》、《民法典》等相關法律、法規的規定以及林州市總體規劃，雙方本著互惠互利、服務大局的原則達成共識，即乙方徵用甲方村集體土地，建設公益事業項目天然氣供氣站、加氣站工程。
具體協定內容如下：
1、乙方用地位置及範圍以林州市規劃局規劃選址、國土局測繪圖為準，並經雙方確認，總面積約______畝。
根據雙方協商擬定的補償標準，乙方按_____萬元畝對乙方予以補償，補償總金額總計為人民幣_______萬元(大寫：)。
2、本協定生效後，協定範圍內原屬甲方的集體土地轉歸乙方使用，乙方依照法律、法規的規定辦理土地使用等相關手續，甲方予以協助。
甲方自簽訂本協定之日起，將原所有、使用的土地完整地交給乙方，乙方派人員驗收。
3、甲方應向乙方如實說明土地情況，確保徵收土地性質，確保徵收土地不存在抵押、質押、擔保以及第三人主張權利，對因甲方過錯而造成的損失，甲方應負賠償責任。
4、涉及對村民的補償由甲方負責補償到位。
本協定約定的用地範圍內的:075096地上附著物等由甲方根據乙方需要及時處置。
甲方不得干擾乙方正常建設和生產經營，並有義務對甲方村民的干擾予以協調和勸阻，確保乙方的建設及生產經營正常進行，否則對此造成乙方利益受損的，甲方應承擔賠償損失責任。
5、乙方對本協定約定的用地辦理土地使用證和地上附著物的採伐手續時，甲方應予以積極配合，提供相關手續。
6、甲方為乙方生產經營提供水電等配套設施的接入。
7、乙方於本協定簽訂後十五個工作日內，分兩次支付甲方全部土地補償款，第一次按60%進行支付，金額為______萬元(大寫：);第二次按40%進行支付，金額為_____萬元(大寫：)。
8、協定解除及違約責任：甲、乙雙方任何一方違反本協定，導致本協定不能履行或協定目的無法實現的，守約方有權解除本協定，違約方應賠償損失並按照本協定補償款總金額的20%承擔違約金。
9、其他未盡事宜，由雙方協商解決或簽訂補充協定。
10、在履行本協定過程中若雙方發生爭議，應本著友好協商的原則解決，如果爭議無法解決，均可向林州市人民法院起訴。
11、本協定一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，本協定自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：(簽章)
代表：(簽字)
日期：
乙方：(蓋章)
代表:：(簽字)
日期：