承攬類-綜架承攬契約 篇1
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
上述各方經平等自願協商，簽訂本契約以共同遵守。
一、加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期
一季度二季度
鍍鋅綜架1600mm以上只
淬火綜條支
合計(大寫)
二、質量標準
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
三、原料供應
加工用鋅塊由甲方供應。
四、交貨方式
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
五、質量驗收方法
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
六、結算方式
通過銀行托收。
七、違約責任
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
八、管轄法院
因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，由契約各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他
1.本契約一式二份，契約各方各執一份。各份契約文本具有同等法律效力。
2.本契約經各方簽署後生效。
簽署時間： 年 月 日
甲方(蓋章)：
聯繫人：
聯繫方式：
地址：
乙方(蓋章)：
聯繫人：
聯繫方式：
地址：
承攬類-綜架承攬契約 篇2
（甲方）
（乙方）
鑑定地點：
鑑定時間：
根據《中華人民共和國契約法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關係，經雙方協商一致，訂立本契約。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發動機號，車架，
2、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發動機號，車架。
第二條、服務期限
期限從年月日時起，至年月日時止，總計天。
第三條、服務費用
契約總費用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務期滿後60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，契約中未註明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計畫，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計畫上籤字，作為履行契約的原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，並承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定，即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計畫執行。
9、甲方在契約期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意後另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，並承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行並通知乙方，並及時採取補救措施，確保行車計畫的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯繫，並通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方並報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠後不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任（包括連帶責任）。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費並付全部服務費%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計畫，並提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的'需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名，駕駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除契約。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費並付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本契約未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本契約雙方簽字蓋章有效，本契約一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的複印件、雙方車輛行車記錄單等附屬檔案為契約組成部分。
3、如需變更或解除本契約應提前兩天通知對方，並經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事後，甲方需提供能夠履行本契約運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計畫。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：乙方：
單位名稱（章）：單位名稱（章）：
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
年月日年月日
承攬類-綜架承攬契約 篇3
最新的承攬的契約範本
委託方(甲方)：_______
承接方(乙方)：_______
第一條甲方委託乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協定。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成後，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本契約項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為：
簽訂本契約後，甲方應在本契約簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本契約總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計並得到甲方書面簽字確認後5個工作日內支付給乙方本契約80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規定的時間內向乙方提交資料及檔案，並對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本契約第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計檔案。
乙方對設計檔案出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責採取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，並根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
由於乙方自身原因，延誤了按本契約第四條規定的設計檔案交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
契約生效後，乙方單方提出解除契約的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。
第七條本契約未盡事宜，雙方可簽訂補充協定作為附屬檔案，補充協定與本契約具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本契約經甲、乙雙方蓋章簽字後自_______年_______月_______日生效。本契約一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字：_______乙方簽字：(蓋章)(蓋章)_______
簽定日期：___________