承攬契約範文匯總 篇1
地址:____________
電話:____________
傳真:____________
委託方:______________
受託方:____________
公司簽訂地點:_______________
簽訂時間:____________
標的、數量、價款:____________
1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行,並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委託方提供原樣驗收,如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償,並執行相關行業標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的'出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委託方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫後再支付60%,餘10%作為質量保證金留待下次契約履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆契約10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:契約簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按契約總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協定內容、因履行本協定或在本協定期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的檔案或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協定以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協定期滿、解除或終止後仍然有效。因商業秘密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔,同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本契約履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本契約根據《_____》及有關法律法規,雙方經過友好協商後制定,本契約一式兩份,經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方:____________公司受託方:
法人代表:____________ 法人代表:____________
委託代表:____________ 委託代表:____________
傳真:____________ 傳真:____________
電話:____________ 電話:____________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:___________
帳號:____________ 帳號:____________
地址:_____________ 地址:____________
承攬契約範文匯總 篇2
甲方: 男,漢族, 19xx年X月X日出生,住址:身份證號: 手機:
乙方: ,住址:
法定代表人: 職位:
按照平等互利、團結協作、共同發展的精神,經甲乙雙方友好協商,就雙方共同參與有限公司電纜產業園2#、4#廠房工程項目施工達成如下協定條款:
第一條 總則
1.1本協定為雙方一次性聯合協定。協定的各項條款僅對有限公司電纜產業園2#、4#廠房工程(以下簡稱本項工程)項目施工具有約束力。
1.2本協定中所稱本項工程是指甲方以乙方名義與建設方 簽訂的《工程項目建設工程契約》所包括的全部內容。
1.3合作雙方是獨立的平等夥伴,按照雙方的職責分工進行合作範圍內的經濟及生產活動。
第二條 工程項目的安排及費用
2.1該工程項目位於工業園區內,工程為廠房土建及鋼結構,砼框架主體、鋼結構屋頂結構。其中,鋼結構工程須由溫州市鋼結構有限公司負責施工,其餘全部工程由乙方組織施工,並由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金以及甲方與建設方簽訂的工程施工契約及往來檔案中明示或暗示的所有風險和法律義務。
2.2甲乙雙方可根據工程需要共同組成工程項目部,由乙方全權負責。項目部由乙方委派項目經理,同時組織滿足工程施工所需的人員及設備,注入工程施工所需資金,工程質量以現場監理驗收為基準,以確保實施和完成契約工程及其缺陷的修復,並使人員穩定。甲方可委派項目副經理及財務人員各一名,參加工程及財務管理工作。一切人員均應服從項目部的統一領導。
2.3在本項工程中,為保證工程款專款專用,工程順利進行,由建設方撥付的所有款項,均應直接轉至項目部指定帳戶( 銀行賬戶名: ,賬號: )。
2.4乙方應以現金或支票形式向甲方支付本項工程投標一切有關費用(包括購買資審及招標檔案、標書的編制、所需證件的公證費用、投標保證金、銀行信貸證明手續等等),以上費用應在資審遞交前和開標前支付,開標時由甲方遞交建設方。工程中標後,乙方應支付工程履約保函和工程開工動員預付款保函和相關費用,並在本工程開標前雙方議定的日期內將款項劃到甲方銀行帳戶上。乙方在本項工程施工中所需開工啟動運營資金由乙方自行解決。
2.5甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用全部由項目部直接發放。
2.6乙方向甲方支付工程有效標價5%的管理費用(不含稅金、暫定金額按實際發生計取)。管理費用支付方式:甲方要求收到建設方支付的每筆款項(包括工程預付款和計量款)後,按付款比例將應交管理費扣存。工程竣工後將應上繳甲方的管理費一次付清或按進度比例扣存的管理費按比例付給甲方指定帳戶。乙方所管理使用的資金為工程總款的95%。
第三條 甲方職責
3.1甲方負責以乙方名義與建設方簽訂《工程項目建設工程契約》,協調與建設方、監理方的工作關係及工程量變更增減等事宜。
3.2甲方應負責工程項目招投標前期的一切工作,乙方為甲方提供所必須的資質檔案。
3.3甲方必須保證所承攬的工程為合法項目,且甲方負責將與本項工程施工有關的政府法令、批文、檔案等信息及時提供給乙方。
3.4乙方所提供的人員,在施工過程中因業務素質低,不能勝任其工作的,甲方有權要求撤換。
3.5甲方應協助乙方整理工程竣工資料。
第四條 乙方職責
4.1乙方同意甲方作為本單位工程項目部對外承攬工程,並為其出具委託書。
4.2乙方保證具備投標人資格要求,即必須具備建築安裝工程二級及以上工程資質企業,且在人員、設備、資金等方面具備相應施工能力。擬派負責人須具備二級及以上註冊建築師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建工程項目的項目負責人。
4.3乙方在本項工程建設期間,支付工程所需全部費用,全面履行甲方與建設方簽定的本項工程契約中的各項要求,同時未經甲方書面同意不得將本項工程中的任何項目再次分包。
4.4乙方負責本項工程施工過程中的進度、質量、安全管理工作且對建設方負責。
4.5乙方負責所承擔工程的'竣工資料,做好工程竣工結算工作並負責所承擔工程的缺陷責任期保修工作。
4.6乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項法律、法規和規章制度。如果發生工程質量問題或重大安全事故,乙方應對此承擔全部責任,承擔由此產生的所有損失及費用,並賠償甲方相關的名譽損失費用。
第五條 違約責任
5.1甲方以乙方名義中標並與乙方簽定建設工程合作協定後,如乙方不能完成本項工程內容,不僅要承擔建設方索要的賠償金,還需向甲方支付建設方索要賠償金的50%作為補償。
5.2如甲乙雙方未按照本契約約定履行合作義務,違約方應當承擔應付款 %的違約金,並繼續承擔本契約義務。
第六條 糾紛解決
6.1雙方因本協定的履行發生糾紛,應先協商解決;協商不成,由甲方所在地人民法院管轄。
第七條 效力問題
7.1本協定壹式貳份,具有同等效力,由甲乙雙方各持一份。
7.2本協定未盡事宜,由雙方協商訂立補充協定,補充協定與本協定具同等法律效力,補充協定條款若與本協定條款相衝突,以補充協定條款為準,但不影響本協定其他條款效力。
7.3本協定自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方完成契約規定的全部權利和義務之日起失效。
第八條 其他條款
8.1甲乙雙方在本項工程開工前應先簽署本建設工程合作協定書。
8.2本項工程實施過程中,雙方應信守各自在協定中的承諾,遵守誠信原則。
8.3本協定有效期內,甲乙雙方與本工程無關的其他業務各自獨自經營,自負盈虧,雙方互不承擔本協定以外的責任和義務。
8.4雙方應本著友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則,給對方提供最大的便利,使工程順利圓滿完成。
8.5其他約定:
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
地址: 地址:
法人代表或授權人: 法人代表或授權人:
電話: 電話:
協定簽字蓋章日期: 20xx年x月x日
承攬契約範文匯總 篇3
甲方:
乙方:
1、前言
經過友好協商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本契約並共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造並供貨。
2、供貨範圍和雙方職責
(1)供貨範圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊採用“Y”型試塊並附質保書。
(2)乙方職責
完成上述規定供貨範圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,並為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型製作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)並說明材料,件數,交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。
(C)鑄件應清理乾淨,去除冒口殘餘,粘砂以及內腔殘餘物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工餘量範圍內的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、製造日期(或編號)或生產批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,並通知乙方認可。
(2)鑄件在甲方現場驗收合格後,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。
(3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的’質量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件並及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件製造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
(3)特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協定、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證:
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確係乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,並以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、契約修改:
只有在契約雙方的合法代表書面簽字同意後,才能對本契約的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的檔案與本契約具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的.損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓:
乙方不得將本承包契約所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、契約的終止和解除
(1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除契約,並有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期製造投入時。
實際製造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行契約有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除契約,並有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本契約而造成本契約無法履行時。
甲方沒有支付契約金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本契約過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由契約履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、契約附屬檔案
下述契約附屬檔案與本契約同進簽署,一併有效。
附屬檔案一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需採用書面形式,如為傳真或電傳,則發生當日視為送達。
15、契約生效
本契約一式二份,雙方各執一份,契約經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
承攬契約範文匯總 篇4
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
總則
1、甲、乙雙方經充分協商,就甲方委託乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據《中華人民共和國契約法》,一致同意簽訂本契約。
2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求,乙方據此契約規定負責顯示屏的設計、製作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為: 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
軟體要求
1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟體,可實現顯示系統本身圖文編輯、螢幕顯示控制等功能(不包括與外部數據連結)。標準用戶軟體由乙方提供,由乙方負責裝機調試。
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起),質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
3、顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協助甲方進行解決,但相關費用由甲方負責。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
(1)顯示屏控制計算機挪作他用,由於軟體病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟體。
(2)顯示屏與甲方計算機網路連線使用時,因為計算機網路出現的問題導致顯示屏及計算機和軟體損壞。
(3)由於電網浪涌波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。
(4 ) 由於人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的,如:浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預付乙方工程款 %,計¥ 元, 大寫: 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款 計¥ 元, 大寫: 。
5、甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後,產權歸甲方所有。
違約規則
乙方必須根據契約要求保證產品質量,否則乙方承擔相應責任。
爭議解決
在本契約及其附屬契約履行過程中發生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決,可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
附則
1、本契約經雙方簽字蓋章後成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號後生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發生變化,應書面通知另一方。
3、本契約未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充協定。
4、本契約的附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本契約一試 兩 份,甲乙雙方各執 一 份。
承攬契約範文匯總 篇5
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
簽約日期: 年 月 日
總則
1、甲、乙雙方經充分協商,就甲方委託乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據《中華人民共和國契約法》,一致同意簽訂本契約。
2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求,乙方據此契約規定負責顯示屏的設計、製作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為: 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
軟體要求
1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟體,可實現顯示系統本身圖文編輯、螢幕顯示控制等功能(不包括與外部數據連結)。標準用戶軟體由乙方提供,由乙方負責裝機調試。
2、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起),質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
3、顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協助甲方進行解決,但相關費用由甲方負責。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
(1)顯示屏控制計算機挪作他用,由於軟體病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟體。
(2)顯示屏與甲方計算機網路連線使用時,因為計算機網路出現的問題導致顯示屏及計算機和軟體損壞。
(3)由於電網浪涌波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。
(4 ) 由於人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的,如:浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預付乙方工程款 %,計¥ 元, 大寫: 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款 計¥ 元, 大寫: 。
5、甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後,產權歸甲方所有。
違約規則
乙方必須根據契約要求保證產品質量,否則乙方承擔相應責任。 爭議解決在本契約及其附屬契約履行過程中發生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決,可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
附則
1、本契約經雙方簽字蓋章後成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號後生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發生變化,應書面通知另一方。
3、本契約未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充協定。
4、本契約的附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本契約一試 兩 份,甲乙雙方各執 一 份。
定作方
承攬方:
承攬契約範文匯總 篇6
甲方(發包人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關法律法規之規定,遵循平等、自願、公平及誠實信用之原則,經友好協商一致,就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜,依法訂立本契約,以資雙方共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容及承包方式:甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工,如果實際工程量與預算之數量有差異,根據契約約定單價,依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更,具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等契約檔案 約定及其變更範圍內的全部工程內容以及雙方其他契約檔案約定或補充的內容為準;乙 方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。
二、工程施工期限
1、本工程總工期 日曆天,工期自 20xx 年 月 日起,至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的,應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。
2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的,乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可並辦理簽證後,可相應順延工期。
三、契約價額及付款方式
1.吊頂面積240平方,經協商按每平方 元。
2.封窗22個(2.6米1.6米),經協商每個 元。
3.甲方承擔乙方交通費用 元。
4.工程完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程
完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方支付工程款總額的95%(據實結算),工程款總額的 5 %留作工程質量保證金,工程質量保證期為三個月,期滿後三個工作日內由乙方書面申請並經甲方審核無異議的依約無息退還;)二選一
四、工程質量
乙方應嚴格按照國家及行業有關規定,取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員,並及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續,遵守本契約、設計圖紙和甲方要求及變更約定,遵照國家及行業相關標準與規範進行施工。工程竣工,應達到本契約及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的,以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的,乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。
五、甲乙雙方的責任
1、甲方應提供確保乙方順利施工條件並按契約要求及時付款。
2、乙方保證文明施工確保工程質量,施工時自負安全責任。在工程質量保證期內,乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。
3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的,乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準,相關費用由乙方自行負責。
六、違約責任
1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的,應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。
2、乙方無故停工或未按本契約約定日期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權單方解除契約,並向乙方要求支付違約賠償金 元,相關金額從乙方工程款中扣除,不足部分由乙方向甲方補足。
3、乙方工程經返工後仍未達到甲方驗收標準的,甲方有權單方解除契約,並向乙方要求支付違約賠償金 元。
七、爭議解決
甲乙雙方發生爭議協商解決,如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。
八、其他
1、本契約簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對契約條款修改,需經雙方協商同意並簽訂補充協定。
2、補充協定及附屬檔案與本契約正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本契約自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字之日起生效。
4、本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方:
授權/法定代表人: 年 月 日
乙方: 年 月 日
承攬契約範文匯總 篇7
一、甲方提供原料情況:___________________
品(材料)名:___________________
規格型號:___________________
單位:___________________
數量:___________________
單價:___________________
金額:___________________
交貨日期:___________________
超欠幅度%:___________________
供應辦法:____________
二、乙方加工產品的義務
1.質量標準:
2.質量檢驗及驗收辦法:
3.包裝要求及費用負擔:
4.交貨(運輸)辦法及地點:
5.貨款總計人民幣(大寫):
6.結算辦法及期限:
7.其他:
三、違約責任:
第一點:甲方的違約責任
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按契約規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按契約規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合契約規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,並承擔因此造成的'損失。
(2)未按契約規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,並承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合契約規定的,必須返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按契約規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合契約規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:
本契約一式 份。有效期自請填寫有效起始時間到請填寫有效終止時間止。
甲方:請填寫定作方乙方:請填寫承攬方
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
電話:__________________電話:_________________
地址:___________________地址:___________________
開戶銀行:___________________開戶銀行:___________________
賬號:___________________ 賬號:___________________
承攬契約範文匯總 篇8
承攬契約(含運輸)
訂立契約雙方:
承攬方:____,以下簡稱甲方;
定作主:____,以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐
│定作物名稱│ 型號 │ 規格 │ 質量要求 │計量單位│ 數量 │ 加工費 │
│ │ │ │ ││ ├──┬──┤
│ │ │ │ ││ │單位│總價│
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐
│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標準與方│包裝標準│包裝費承│
│ │││法 ││擔 │
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ ││││││
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ ││││││
└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,並妥當保存,作為檢驗的根據)
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點 │ 運輸方法 │ 運輸價款承擔 │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐
│材料名稱│型號│規格│質量要求│計量單位│數量│單價│總價│圖紙、技│
│││││││││術資料及│
│││││││││交付時間│
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
││││││││││
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
││││││││││
└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│
│││││││和運費承│
│││││││擔 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
││││││││
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
││││││││
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
第六條 加工費結算辦法與時間__________________。
第七條 乙方應於____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方應於____年__月__日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1。甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的`有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2。甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3。因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4。甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的____償付違約金。
5。甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。
6。由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1。乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2。乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。
3。乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4。乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5。乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6。乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在契約規定的履行期內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時,可以向人民法院起訴。
本契約於____年__月__日生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式___份,甲乙雙方各執一份,公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方:_____定作方:______
地址:______地址:_______
法定代表人:___法定代表人:____
簽約日期:____年__月__日
承攬契約範文匯總 篇9
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期
品名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交(收)貨數量
超欠幅度%
月
月
月
月
月
總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____
2.質量標準、驗收方法及地點:__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。
11.本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本契約正本兩份,雙方各執一份_______________________________________
13.本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:法人委託書號碼____
營業執照號碼
定作人:法人委託書號碼______
營業執照號碼
承攬人:
法定代表人:
開戶銀行:帳號:
電話號碼:電掛:
住址:
定作人:(蓋章)
法定代表人:
開戶銀行:帳號:
承攬契約範文匯總 篇10
甲方:______________________ 聯繫電話:______________________
乙方:______________________ 聯繫電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協定:
1.甲方為乙方提供______設備及軟體,共____。
契約總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
硬體費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
硬體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬體送達乙方指定場地經乙方點數後,乙方須當即付給甲方所有硬體費用。
完成安裝後,乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3.甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟體安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟體的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬體設備非人為損壞而引起軟體被破壞,甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以後甲方對提供設備和軟體有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設備和增加軟體支持點數的費用)。
4.乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試,均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以後使用中,由人為造成的系統的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發生的.費用全部由乙方負責。
5.其他事項
(1)不得對軟體加以仿製 ;對軟體權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。
(2)按本契約第2條的規定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止契約,由此造成的後果甲方概不負責在。
6.違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7.本契約自甲乙雙方代表簽及蓋章後生效;契約正本一式貳份,雙方各執壹份,具同等的法律效力,本契約附屬檔案共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本契約經複印或塗改後無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
承攬契約範文匯總 篇11
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《建築法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目:
二、建築面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉牆,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外牆磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積,每平方米______元人民幣大寫______元整,其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉牆,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的.使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯繫電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯繫電話:
________年____月____日
承攬契約範文匯總 篇12
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯繫電話:
乙方(承攬人):_________產品設計有限公司
地址:
代理人:
聯繫電話:
甲乙雙方經友好協商,本著誠實信用的原則,現就甲方委託乙方承攬_________________________工業設計項目,達成如下協定:
一、項目名稱及服務內容
1、________工業設計
2、服務內容包括:__________________________________;
(1)外觀造型設計;
(2)彩色及絲印等設計;
(3)結構設計;
(4)手板、模具加工及生產樣機製造過程的跟進和質量控制。
二、設計要求及項目計畫進度
1、設計要就按雙方溝通後簽署的技術檔案;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設計計畫進度表》;
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日(如五一、十一、春節等),不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬體資料之日開始算起,硬體資料包括系統及硬體構成、所有硬體的3D檔案,相關藉口及附屬檔案的規格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在契約執行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認後,乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計畫進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中,由於機房變更硬體或者設計要求等,則項目進度順延,新的時間節點雙方協商確定。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印檔案;
2、提交三位結構電子檔案,加工分類表、二維結構電子圖及圖紙檔案(只標註重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據契約法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協定所涉及的項目費用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括契約條款第一項,第二款的服務內容,提交第3項的成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付:
1、契約簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作為預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審後三日內,甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結構設計完成,甲方支付設計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一個工作日內,乙方向甲方提交全套正式開模檔案。
4、模具驗收或試產________後三日內,支付餘款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,並獲得其智慧財產權,甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元,付費方式為:外觀設計去人付______%,結構設計完成,提交所有設計後一日內,甲方再支付設計費用的_____%;模具驗收量產______付餘款。
五、雙方責任和義務
1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段,項目啟動後向甲方提供項目組成員名單及聯繫方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功,並接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。
3、甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,並對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合,並對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的複雜性,對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。
6、甲方應按照本契約規定,按時向乙方支付費用。
六、智慧財產權
1、甲方應對其選用的方案所涉及的智慧財產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的`方案(包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任;
2、除以執行本契約為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方智慧財產權(包括專利權、商標和本次設計成果);
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的,並保證其設計成果不侵犯第三人的智慧財產權及其他權利;
4、本協定中乙方受甲方委託設計所陳勝並最終由甲方確認的開發設計成果的智慧財產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢後均歸甲方所有。
七、保密義務
1、契約履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內容以及本協定的存在富有保密義務,未經對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務的有效期限至本契約終止後_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止契約,並書面通知乙方;契約預付款不退回;如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續提供造型方案供甲方評審,延長的時間是契約協定的無責任時間;
2、乙方未履行保密義務而使第三人直繫上述技術信息和商業秘密,甲方有權利解除契約,並有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失;
3、如甲方未根據契約按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止契約,或等到甲方履行該付款後,通過協商重新安排後續工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔;
4、因甲方的元嬰導致本協定所議項目取消或者計畫改變,乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術檔案,在相應責任人簽字後可生效。
十、僱傭約定
本協定履行期間及協定終止後兩年內,雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,並且不得勸說或者誘使他們終止與對方的僱傭關係,如有違反本限制,應向對方賠償相當於此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協商解決,如不能協商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結束後,乙方開具收款收據給甲方。
本契約自雙方簽字日起生效,契約本人一式四份,甲乙雙方各執二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
承攬契約範文匯總 篇13
發包人:________________________(以下簡稱甲方)
承包人:________________________(以下簡稱乙方)
根據《_________》和《中華人民共和國建築法》等有關規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在契約履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協商,達成以下協定:
一、工程慨況
工程名稱:_______________________________________工程地址:________________________________________________
二、契約價格
木質門_________元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、承包範圍
承包的內容:_____________________________________________
四、工期期限
1、開始工作日期:_________年_________日,結束工作日期:門必須於_________年_________日完成。
2、乙方必須按甲方計畫完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質量組織施工,若乙方不能按約定完成,甲方有權解除本契約,乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明檔案(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式1、付款方式:每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位後,甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95%;
(4)其餘5%作為質量保證金,保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1.本契約項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2.工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3.甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收,並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。
4.經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本契約約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5.驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、_____教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現場管理人員統一指揮,遵守現場管理的一切規章制度,配帶安全設施,按相關操作規程作業,保證安裝質量。做到工完場清,保證制安現場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規,嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程,發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方,並保護好現場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本契約約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。
2、在本契約簽訂後五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本契約約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、覆核工作。
(1)乙方在門製作前,應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測,並提交甲方審核確認,但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次複測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,並按甲方要求執行。否則,視為乙方認可施工現場條件,由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理,負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,並在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委託他人清理,所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計畫。
3、雙方確認:對於涉及工程價款的確認,雙方協商後進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前,乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責並承擔所發生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復並承擔費用。
發包人:________________________
_________年_______月_______日
承包人:________________________
_________年_______月_______日
承攬契約範文匯總 篇14
甲方(發包方):_______________
乙方(承包方):_______________
依照《_______________》以及相關法律法規,遵循平等、自願和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協定如下:
第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:__________年_________月________日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備:序號__________、機械名稱__________、規格__________、型號__________、數量__________(台)。
二、工程款計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎________元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次台班完工後,由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據,
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除台班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照契約約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附屬檔案、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本契約約定的工程款外,其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受託方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無__________常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,並報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障,安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照契約約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本契約。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,並不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照契約約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付契約價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等檔案。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照契約約定收取契約價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行契約義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按契約約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本契約並要求甲方支付違約金並損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按契約的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與契約不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致契約無法履行的,甲方有權解除契約並要求乙方支付違約金並賠償損失。
2、乙方未按契約約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金_________元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除契約。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本契約第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本契約,要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本契約其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本契約後,乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時,甲方有權單方解除本契約且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本契約發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條契約的生效及其他
1、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。木契約及附屬檔案共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小契約附屬檔案以及契約履行過程中形成的各種書面檔案,經雙方簽署確認後為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以檔案生成時間在後的為準。
3、本契約未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
甲方(公章):________________________乙方(公章):___________________
法定代表人(簽字):___________________法定代表人(簽字):__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬契約範文匯總 篇15
委託方(甲方):
承接方(乙方):
第一條甲方委託乙方承擔_____________項目的______________________專業設計,經雙方協商一致,簽訂本協定。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成後,需經甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本契約項目的`設計費為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為:
簽訂本契約後,甲方應在本契約簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本契約總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計並得到甲方書面簽字確認後5個工作日內支付給乙方本契約80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規定的時間內向乙方提交資料及檔案,並對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本契約第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計檔案。
乙方對設計檔案出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責採取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,並根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設計費金額相等。
由於乙方自身原因,延誤了按本契約第四條規定的設計檔案交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
契約生效後,乙方單方提出解除契約的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況,甲方有權索賠。
第七條本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定作為附屬檔案,補充協定與本契約具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本契約經甲、乙雙方蓋章簽字後自年月日生效。本契約一式兩份,雙方各執一份。
甲方簽字:
簽定日期:___________
乙方簽字:
簽定日期:_________
承攬契約範文匯總 篇16
經甲___________、乙____________ 雙方協商,簽訂本契約,共同信守。
品(材料)名
規格、型號
單位
數量
單價
金額
交貨日期
超欠幅度%
貨款總計人民幣(大寫)___________________________________________________
1.質量標準:____________________________________________________________
2.交貨(運輸)辦法及地點:______________________________________________
3.質量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________
5.結算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失________
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按契約規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按契約規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他_________________________________________________________________
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合契約規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,並承擔因此造成的損失。
(2)未按契約規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,並承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合契約規定的,必須返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按契約規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合契約規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:________________________________________________________________
本契約一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
甲方:________________
乙方:______________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
電話:________________
電話:______________
地址:________________
地址:______________
開戶銀行:____________
開戶銀行:__________
帳號:________________
帳號:______________
承攬契約範文匯總 篇17
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。
第一條加工成品
品名:____規格(長,寬,高):____單位:cm數量:____備註:____
玻璃櫃檯:__件;
塑膠台面櫃檯:__件
其中不帶抽屜:__件
玻璃台面櫃檯:__件
棉布貨架:__件
大百貨電器貨架:__件
小百貨貨架:__件
第二條加工成品質量要求:
一、材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款_________0元(貳萬元)。甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的'責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,_____,也可以直接向人民法院起訴。
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:(蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
日期:___________
承攬契約範文匯總 篇18
【判斷題】
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。( )
(對 、錯)
正確答案: 對
答案解析 :
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
【判斷題】
運輸契約中,因託運人託運貨物時的過錯造成多式聯運經營人損失,如果託運人已經轉讓多式聯運單據,則託運人不再承擔責任。( )
(對 、錯)
正確答案: 錯
答案解析 :
因託運人託運貨物的過錯造成多式聯運經營人損失的,即使託運人已經轉讓多式聯運單據,託運人仍然應當承擔損害賠償責任。
相關只收到呢:
承攬契約法律特徵
承攬契約是諾成、有償、雙務、非要式契約,具有以下特徵:
1.承攬契約以完成一定的工作並交付工作成果為標的。在承攬契約中,承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作,但定作人的目的不是工作過程,而是工作成果,這是與單純的提供勞務的契約的不同之處。按照承攬契約所要完成的工作成果可以是體力勞動成果,
也可以是腦力勞動成果;既可以是物,也可以是其他財產。
2.承攬契約的標的物具有特定性。承攬契約是為了滿足定作人的`特殊要求而訂立的,因而定作人對工作質量、數量、規格、形狀等的要求使承攬標的物特定化,使它同市場上的物品有所區別,以滿足定作人的特殊需要。
3.承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務,不受定作人的指揮管理,獨立承擔完成契約約定的質量、數量、期限等責任,在交付工作成果之前,對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性,這種獨立性受到限制時,其承受意外風險的責任亦可相應減免。
4.承攬契約具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作並對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成,且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。但是如果經過定做人的同意,承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人,但注意的是工程成果承攬人還是要負責的人。
承攬契約具有多種多樣的具體形式。按照契約法第251條[1] 的規定,承攬包括加工、定作、修理、複製、測試、檢驗等工作,因而也就有相應類型的契約。
5.承攬契約是諾成契約、有償契約、雙務契約。
6.承攬契約強調履行的協作性。
7.承攬契約的雙方是相互獨立的責任主體。
承攬契約範文匯總 篇19
甲方:_____住所地:____法定代表人:____電話:
乙方:____住所地:____法定代表人:____電話:
鑒於:甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務;乙方擁有____品牌售後服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致,就共同合作開辦____維修售後業務達成如下協定:
一、合作項目標的:維修售後服務。
二、合作時間及地址:____年____月____日至____年____月____日。
地址:____(詳見附圖),其中車間____(平方米),鈑金、噴漆____(平方米),接待室____(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣____萬元及現金人民幣____萬共____萬元作為投資;乙方以設備折價____萬及現金____萬共出資____萬元作為投資。
雙方約定:
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認後作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認後購置,作為雙方共有的固定資產以及今後設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式:雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售後服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協定生效____個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認後作為本協定的補充協定,並享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設定雙方共同確認的資金帳戶(含轉帳帳戶及現金帳戶),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用)後盈虧按甲方____%、乙方____%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤:鑒於甲方目前每年場地費為____萬元,合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年____萬元整,由甲方提供正規房屋租賃發票於每年____月____日前入帳。從____年度開始,合作項目按每年____萬元分攤場地費,於每年____月____日前入帳。
七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:
(一)、甲方:
①繼續開發和擴大現有維修業務,並在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關係處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
(二)、乙方:
①將原有的賓士、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
②為賓士、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發客戶並介紹給甲方。
九、特別約定:
①原__汽車場地係為爭取”4s”品牌而設定,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優先參與權。
②在本契約有效期內任何一方不得在____市區(除外)內與第三方就本項目進行合作。
③自合作協定生效後,因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致,可以解除本協定,互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要,甲方可以向乙方提出在____市區內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任:①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的.行為的。守約方有權要求對方賠償損失並有權解除本協定。如損失難以計算的,損失賠償數額為____萬元/年乘以本契約未到期年度(不滿一年的按一年計)。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本契約合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為____萬元/年乘以本契約未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協商解決,協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
十三、文本:本協定一式肆份,雙方各執貳份,於雙方簽字後生效。
甲方:____乙方:
法定代表人:____代理人:
日期:
承攬契約範文匯總 篇20
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國契約法》和《建築工程承包契約條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協定。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:
1、房屋主體結構施工,內牆粉刷,外牆施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的`圖紙保質保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須於________年____月____日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一台,抽水機一台、刨床機一台、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的貼上,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本契約一式二份,雙方各執一份。
2、本契約自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋x) 乙方(簽字蓋x)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋章)
承攬契約範文匯總 篇21
委託方: 紡織器材廠(甲方) 承攬方: 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:通過銀行托收。
7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方: 紡織器材廠 乙方: 電鍍廠
法定代表人: (蓋章) 法定代表人: (蓋章)
地址: 地址: 銀行帳號: 銀行帳號:
年 月 日
承攬契約範文匯總 篇22
甲方(託運人):________________
地址:________________
乙方(承運人):________________
地址:________________
為確保甲方的_______貨物能安全、快捷、準確地通過鐵路運輸發至目的地。甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利的精神,經友好協商,甲方同意將鐵路運輸業務委託乙方辦理,並簽訂本契約。
一、甲方的責任及義務
1.甲方負責以網際網路(電話或傳真)的方式將鐵路運輸計畫通知乙方,包括:貨物品種、數量、體積、重量、提貨時間、到貨時間要求以及收貨人、地址、電話等相關資料;
2.甲方負責發貨地點、交貨地點的裝卸;
3.甲方提供貨物運輸途中需要的相關證明檔案,如《貨物送貨單》、《貨物調撥單》等;
4.甲方委派專人負責相關業務協調,便於與乙方聯繫、溝通,解決日常往來業務問題。
二、乙方的責任及義務
1.乙方必須按甲方的指令要求到指定的發貨倉庫提貨,並及時將貨物送到指定的收貨地址及收貨單位;
2.乙方須滿足甲方提出的要車計畫,並按甲方的時間要求準時把貨物送抵目的地;
3.乙方將貨物送達目的地後,必須將《產品送貨單》交收貨方進行簽收;
4.如因政策性原因導致鐵路出現停裝、限裝等情況,乙方必須及時通知甲方並提供鐵路部門的證明材料;
5.甲方的貨物在發貨倉庫交付給乙方驗貨、簽收後,貨物的安全風險責任由乙方負責,直至終點交付貨物為止;
6.乙方須書面委託1至兩名業務代表負責甲方業務的協調,保證日常的聯繫、溝通,出現問題及時解決。
三、具體操作方式
1.甲方在貨物發運前以網際網路(電話或傳真)的方式或其他適當的方式將鐵路運輸計畫通知乙方;
2.乙方收到指令後根據指令要求安排車輛到甲方指定的倉庫提貨、中轉,並安排和辦理車皮發貨等一切相關手續;
3.乙方持《產品送貨單》到甲方指定的收貨地點辦理貨物簽收手續;
4.乙方整理簽收後的《產品送貨單》到甲方辦理運費結算手續。
四、鐵路貨運事故的處理及保險
1.甲方貨物的運輸保險由乙方負責,保險索賠具體事宜由乙方負責;運輸途中一切貨損由乙方承擔並按照甲方出廠價進行賠償;
2.鐵路運輸保價費用由乙方自行承擔;
3.在運費結算時乙方必須對運輸途中造成的短少、貨損等一切在途損失按照甲方出廠價進行賠償;
4.對於重大事故(如整車丟失、損壞等)造成的損失,乙方必須在定損後_______周內以現金的方式賠付。
五、運輸費用的結算
1.乙方憑收貨方簽收的《產品送貨單》,按契約的鐵路運輸價格表向甲方申報結算運費;
2.乙方按甲方核實後的費用開具正式發票送交甲方,甲方根據發票及驗貨記錄原件及時向乙方支付運費;
3.甲方用支票形式向乙方承付費用。
六、違約保證金的收取及違約責任
1.在契約簽訂後的_______天內,乙方必須向甲方支付________元保證金;
2.在契約有效期內,如乙方單方面提出終止契約時,甲方將不予返還保證金;
3.雙方將《運輸管理考核辦法》作為本協定附屬檔案。
七、契約期限
1.本契約自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日;
2.本契約一式_______份,甲、乙雙方各執_______份;
3.如契約有未盡事宜,經雙方協商解決,協商不成,由_____________鐵路運輸法院裁決。
甲方:________________乙方:________________
授權代表:________________授權代表:________________
日期:________________日期:________________
承攬契約範文匯總 篇23
立契約人(以下簡稱甲方),印刷廠(以下簡稱乙方),甲方一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數量:本,每本頁。
二、價款:每本人民幣X元,全部價款合計人民幣X元整。
三、規格:二十四開本,用磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前後顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精緻精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限於X年X月X日,乙方將印製成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一併交與甲方。
六、付款辦法:立約後甲方賦予乙方總價百分之,即人民幣X元整,其餘價款須待製成品交清,經驗收無誤,甲方一次付清餘款百分之,即人民幣X元整。
七、價款追加或追減:本契約全部價款X元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的'金額,以不超過百分之為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之。
九、保證:乙方須覓資本額在X元以上的同業兩家,以為保證,如乙方不能履行本契約的業務,保證人應繼續完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限:本契約訂立後,經對保無誤之日起生效,至價款付清後失效。
十一、附則:本契約正本兩份,雙方各執一份(印花自貼),副本份,交甲方備用。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負責人(簽字):負責人(簽字):
X年XX月XX日X年XX月XX日
承攬契約範文匯總 篇24
委託方(甲方):_____________公司
承接方(乙方):________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方房屋進行窗戶更換,訂立本協定,以共同恪守。
一、工程地點:________
二、形式結構:________普通裝修
三、工程項目:________
1、見預算書。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:________乙方包工包料。
五、質量標準:________施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格後,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:________以雙方確定的預算書價格為準,驗收後,雙方可以在預算書的`價格基礎上協商最終工程款,協商不成以預算書為準。
七、付款方式:________工程驗收合格後支付元。為確保工程質量,暫扣元押金,____年___月___日至____年___月___日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協定一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協定自雙方簽字之日起生效。註:________以上工程金額稅收由甲方負責,乙方協助辦理。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬契約範文匯總 篇25
甲方:______________________ 聯繫電話:______________________
乙方:______________________ 聯繫電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協定:
1、甲方為乙方提供______設備及軟體,共____。
契約總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
硬體費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
硬體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬體送達乙方指定場地經乙方點數後,乙方須當即付給甲方所有硬體費用。
完成安裝後,乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟體安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟體的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬體設備非人為損壞而引起軟體被破壞,甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以後甲方對提供設備和軟體有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設備和增加軟體支持點數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試,均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以後使用中,由人為造成的系統的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟體加以仿製 ;對軟體權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。
(2)按本契約第2條的規定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止契約,由此造成的後果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7、本契約自甲乙雙方代表簽及蓋章後生效;契約正本一式貳份,雙方各執壹份,具同等的法律效力,本契約附屬檔案共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本契約經複印或塗改後無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
系統設備工程承攬契約工程承攬契約(3)
委託方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1、契約內容
本契約項所指的項目是:___________________________
(系統配件參考“附屬檔案一:物料清單”)
2、契約金額
2、1 契約總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2、2 契約總價已包括執行本契約內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3、1 付款
契約簽訂後兩天內,由甲方向乙方支付契約總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3、2 設備進度款
當乙方進場並系統布線完畢後,甲方向乙方支付契約總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3、3 工程結算付款
本契約項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起後兩天內,甲方向乙方支付契約總價的`_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3、4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之後的____________個工作日後,甲方向乙方支付契約總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、契約雙方責任
4、1 甲方責任
4、1、1 按本契約第3條款規定及時向乙方支付契約款。
4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、1、4 協調各施工單位的關係,避免直接影響乙方施工進度。
4、1、5 工程安裝調試完畢後,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4、2 乙方責任
4、2、1 按契約規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4、2、3 確保所提供的設備材料與 附屬檔案一 質量相符。
4、2、4 向甲方提供及時的售後服務支持。(回響時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5、1 安裝及調試責任
乙方根據契約規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5、2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本契約中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方:________________ 乙方:___________________
地址:________________ 地址:___________________
電話:________________ 電話:___________________
傳真:________________ 傳真:___________________
簽約代表:____________ 簽約代表:_______________
指定聯絡人員:________ 指定聯絡人員:___________
附屬檔案一:物料清單
序號
名稱
型號
數量
單位
單價
總價
備註
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)x6%
d
工程總價=a+b
承攬契約範文匯總 篇26
委託單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規範裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本契約並共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包範圍:參見契約附屬檔案之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定採取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖採取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認後,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本契約的附屬檔案。
7.甲方自願將 項目委託給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(契約已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設採取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的'監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計畫交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時並給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照契約規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
契約簽訂後 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收後兩日內
40%
竣工驗收一個月後
10%
七、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本契約一式 份,
2、本契約自雙方代表簽字、蓋字後生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。
3、本契約簽訂後,若雙方需要提出修改時,經協商一致後,可簽訂補充協定,作為本契約的補充契約。
4、雙方因履行契約發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
承攬契約範文匯總 篇27
外發方:_________________,以下簡稱甲方;
承攬方:_________________以下簡稱乙方。
1.乙方根據甲方的產品2D和3D要求來設計模具,並按客戶確認好的2D結構圖製作以上模具。
2.此款模具是日本出口模,要求很高:模具所有外觀面要求光亮平整,線條清晰。加工精細,完全按標準製作。
3.乙方保證此款模具完全採用客戶要求的進口鋼材牌號,模胚LKM及配件HASCO標準進行一流工藝製作。
4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規正牌來源,鋼材須有正規鋼廠的材質證明及熱處理證明。
5.甲方因乙方鋼材及配件的`品質問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔。
6.乙方保證此模具試模的樣品,完全達到客戶的2D產品圖的尺寸公差要求.並每次附有產品全檢報告。
7.乙方每次須提供不少於50個試模樣件給甲方.最後一次試模及小批量試產材料由甲方提供。
8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此生產數量之內模具出現異常(不含人意破環)則由乙方負責維修,一切費用由乙方承當。
9.模具開始時間,從簽訂契約日開始計。
10.乙方模具逾期,不能按期交付合格樣品時,甲方會處罰每天以該模具總款5%的賠償金,直到甲方收到合格樣品為止,如果逾期時間超過15天乙方所開的模具還不能達到甲方的品質要求,甲方有權拒支付乙方一切費用並取消以後的合作供應商資格,模具甲方收回處理。
11.交貨方法:
工廠提貨。
12.付款方式:
契約簽訂一周內預付40%,試模合格樣板付30%(走模前),交模並確認後90天內付清30%(走模後)。
13.解決契約糾紛的方式:
雙方一旦產生爭議,應通過友好協商解決。協商不能達成一致,提交東莞市經濟契約仲裁委員會申請仲裁。
14.其它約定事項:
本協定一式兩份,雙方各執一份,示盡事宜甲乙雙方協定解決,本協定在雙方簽字或蓋章後生效。
甲方(公章):_________________
乙方(公章):___________________
法定代表人(簽字):___________
法定代表人(簽字):___________
_________年_______月____日
__________年__________月____日
承攬契約範文匯總 篇28
承攬契約樣板的通用版
契約編號:____________________簽訂地點:___________________
簽訂時間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(註:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術標準、質量要求:
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條結算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:
第十三條解決契約糾紛的方式:本契約在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交_______________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬契約範文匯總 篇29
甲方: ___________
乙方 :___________
根據國家有關法律法規的規定,經甲乙雙方平等協商一致,自願簽訂本承攬製作契約,雙方的權利、義務已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬製作範圍。
乙方是以承攬製作小組的形式,組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員,從事專業廣告製作業務的經濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告製作業務,全部交由乙方進行承攬統一製作,同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果,即按時製作完成,且製作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方並有權按本契約約定收取製作承攬業務費。
二、契約期限。
本承攬製作發布契約期限暫定年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。契約期滿後,雙方可協商再行簽訂。
三、承攬製作業務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告製作業務,具體製作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算,核定價格為萬。在乙方完成製作承攬業務之時,甲方應按核定計算標準支付承攬製作費。
3.2在製作發布之後,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修,相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬製作過程中,出現未按時保質等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬製作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定),並且乙方應及時無條件返工,直至製作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算,結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之後,甲方應在規定時間裡,清結乙方的業務費。如需提前預付或預支,再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告製作業務,如有逾期或質量不合格,則無權領取製作承攬業務費,並應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成製作業務並向甲方交付廣告製作成果,如乙方在製作過程中無法按時保質完成,則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在契約期限內,雙方均不得無故提前解除本契約,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在契約期限內,由於乙方的製作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權提前解除本契約。
4.5在契約期限內,如乙方提前解除本契約,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意後,方可提前解除本契約,並按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自願放棄甲方應支付承攬製作業務費,並按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協定自雙方簽字後,即行生效,且乙方應在製作工作中遵守相關法律法規之規定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協定壹式二份,甲乙雙方各執壹份。
甲方: ___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬契約範文匯總 篇30
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬契約範文匯總 篇31
委託方(甲方):
承接方(乙方):
第一條甲方委託乙方承擔_____________項目的______________________專業設計,經雙方協商一致,簽訂本協定。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成後,需經甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本契約項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為:
簽訂本契約後,甲方應在本契約簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本契約總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計並得到甲方書面簽字確認後5個工作日內支付給乙方本契約80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規定的時間內向乙方提交資料及檔案,並對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本契約第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計檔案。
乙方對設計檔案出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責採取補救措施外,應免收受損失部分的'設計費,並根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設計費金額相等。
由於乙方自身原因,延誤了按本契約第四條規定的設計檔案交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
契約生效後,乙方單方提出解除契約的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況,甲方有權索賠。
第七條本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定作為附屬檔案,補充協定與本契約具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本契約經甲、乙雙方蓋章簽字後自 年 月 日生效。本契約一式兩份,雙方各執一份。
甲方簽字:(蓋章)
簽定日期:___________
乙方簽字:(蓋章)
簽定日期:___________
承攬契約範文匯總 篇32
承攬契約(半成品)
契約編號:_____________
定作方:(甲方)________________
承攬方:(乙方)________________
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:______________________
經充分協商,簽訂本契約,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │
│
│
├──┬──┤或完成工作日期│
│
│
│
│
│單價│金額│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求:________________________
檢驗及提供方法:__________________
價款處理方法:____________________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
承攬契約範文匯總 篇33
甲乙雙方本著平等互利的原則,經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協定,根據中國有關法律、法規訂立本契約。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)後將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數量:_________.
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,並辦理交接手續。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_____%,其損耗率由乙方免費供應,如損耗率超過______%,應由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責任
1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。
4.按照本契約規定按質、按量、按時向乙方交付成品。
5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。
五、乙方責任
1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期為______年。
2.為使加工生產正常化,由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在契約期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。契約期滿後,由乙方自行處理。
3.按照本契約規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。
六、加工產品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續:
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上籤字蓋章。
七、產品質量
1.產品質量,以乙方提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較複雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4.技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5.不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。
八、工繳費
1.試產期(包括對職工培訓)為______天,採取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2.試產期滿後,採取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,並在生產加工契約中訂明為確保工人的`合理收入,工繳費平均每人每月不低於_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方________元,作為工作管理費。
九、結算方式結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據,採取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付結匯,每月總結。
乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續______天不支付,甲方有權停止交付產品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。
十一、保險
甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保,所需費用各自承擔。
十二、稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
十三、擔保為了保證雙方履行契約和及時按契約規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
十四、設備安裝與技術培訓由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協助安裝,並對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。
十五、違約責任
1.乙方應按本契約規定的規格、質量、數量和時間要求進料,並及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償。
2.甲方應按本契約規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背契約的規定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。