防水保溫工程承攬契約 篇1
防水保溫工程承攬契約
甲方：
法定代表人： 職務： 聯繫方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務： 聯繫方式：
身份證件：
經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其餘輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定契約後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照契約約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《民法典》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。
五、此契約在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本契約一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
防水保溫工程承攬契約 篇2
甲方：
法定代表人：
職務：
聯繫方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人：
職務：
聯繫方式：
身份證件：
經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和120防水材料及擠塑板保溫材料，其餘輔料由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。
架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定契約後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。
實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。
四、違約責任： 甲方如不能按照契約約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。
五、此契約在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本契約一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
防水保溫工程承攬契約 篇3
發包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條款》及國家建築施工契約文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下契約條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程式必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。
三、施工程式：工程所需的原材料由乙方自行採購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計畫如期完成，不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以契約總價的5‰每天進行罰款，罰款在契約總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在契約總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙範圍內契約內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。
九、備註： 本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日