關於房屋契約模板 篇1
甲方（賣方）： 乙方（買方）： 身份證號： 身份證號：
電話號碼： 電話號碼：
經甲乙雙方協商，就甲方轉讓購買 住宅權利的相關事宜達成協定如下：
一、按照 局政策規定，甲方擁有購買即將興建的 局職工宿舍住宅房屋一套的權利。房屋價格暫定為每平方米3300元，房屋面積、住房位置等其他房屋具體情況依照官方公布確定。
二、甲方同意將該購房權利轉讓給乙方，轉讓費用為人民幣貳萬捌仟元整（￥：28000元），乙方在簽訂本協定時一次性向甲方付清該購房指標轉讓款。
三、乙方支付購房費用和其他費用後，由購買該套房屋所產生的權利義務均由乙方享有和承擔，乙方享有該套房屋的使用權和所有權。建房及交款事宜，一切按照 局合資建房方（即開發商）的進度執行，甲方應及時將有關購房信息及有關規定和要求告知乙方以便乙方及時了解和掌握，甲方有義務協助乙方及時按環保局的要求支付相應的購房款及申請辦理房屋的登記、備案等相關手續。
四、本協定簽訂後，甲方若不盡配合義務及時協助乙方辦理房屋登記、備案、交款、交房等手續或又將購房指標再行轉讓他人，導致乙方未能購買該房屋的，視甲方違約，甲方除應返還乙方已支付的房屋指標轉讓費，還要按房屋購買價與
屆時市場價差額計付乙方損失。乙方違約或終止本協定，甲方無須退還乙方已付的購房指標轉讓費。
五、若因不可抗力、政策變動、單位及開發商因素導致房屋停建，或者由於甲方工作調動而使購房指標取消，則甲方應在一周內退回乙方購房指標轉讓費。
六、本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日生效。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 年 月 日 年 月 日篇三：房屋指標轉讓協定書-2 建房指標轉讓協定書
建房指標轉讓協定書
出讓人（甲方）： 身份證號碼： 受讓人（乙方）： 身份證號碼：
見證人（丙方）： 身份證號碼：
關於房屋契約模板 篇2
出租方： (以下簡稱甲方)
承租方： (以下簡稱乙方)
乙方因經營之需，向甲方承租營業用房，現經甲、乙雙方協商一致，簽訂以下契約條款：
一、甲方有座落於紹興縣柯橋街道輕紡城大道1637號(1-3層)的營業房 號，現出租給乙方使用。
二、租賃期限為 年，自二0一 年農曆十二月廿十三日至二0一 年農曆十二月廿十三日止。第一年租金，第二年租金，第三年租金。
三、用途：經營棉織品、人造棉布。(否則甲方有權收回該營業房，並不退租金)。
四、簽訂契約時向乙方收取保證金貳萬元，保證金可抵充第三年房租。租金支付方式一年一付，第一年租金在簽訂契約同時一次性付清。後二年提前一個月支付。甲方向乙方收取水電押金人民幣 伍仟 元。該押金到租賃期滿結清。
五、租賃期間乙方不能擅自改變房屋結構，如需改動必須經甲方同意。
六、租賃期間發生的一切營業費用由乙方自行承擔。
七、租賃期滿或契約解除後，乙方應返還該房屋及附屬設施，乙方對房屋有後續裝修的，可移動部分由乙方自行收回，不可拆分部分歸甲方所有。
八、乙方在租賃期內應做好防火、防盜等一切安全防範工作，如因該租房產生事故如直接或間接財產損失，由乙方承擔全部責任，與甲方無涉。
九、魚的水商業廣場免收三年物業管理費(包括衛生費)，提供給每戶提車位一隻。
十、本契約一式貳份，甲乙雙方各執壹份，甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
出租方(甲方)： 承租方(乙方)：
關於房屋契約模板 篇3
立契約書人_________（以下簡稱甲方）_________（以下簡稱乙方）。茲為共有建物各自分管使用，同意訂立條款如下：
第一條 雙方同意依第二條所定，各自分管使用收益所持部分。
第二條 甲乙雙方間所均等，共有人坐落_________市_________路_________號，加強磚造，_________層樓房一棟。一樓面積_________平方米，二樓面積_________平方米，_________。依下列條款分管使用。
（一）甲方分管部分：
本建物_________部分。
（二）乙方分管部分：
本建物_________部分。
第三條 雙方同意嗣後，就共有土地分割時，願依本分管契約所訂定為準，申辦分割登記各取得分管土地的所有權。
第四條 本約訂定後，雙方依約分管，使用收益，不得逾越所應分管範圍而侵害他方。
第五條 關於本件物的保存行為及其所需費用，除各分管部分的簡易修繕，由分管人單獨負擔均由雙方依比率分擔。
第六條 本共有建物的改變或重大修繕，應經雙方協定同意後，始得為之，且其費用除同意時另有約定外，均應分擔。而所改良物亦為共有物。
第七條 本共有建物房屋稅由甲方負擔_________分之_________，乙方負擔_________分之_________。地價稅各自分擔二分之一。水電費依各人實際使用分擔。
第八條 雙方如有任一方將其所有權讓與第三人時，雙方同負履行本約的責任。若因而導致損害，出讓人亦同意對方的優先承購權。
本契約一式兩份，雙方各執一份為憑。
甲方（簽字）：_________ 乙方（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
關於房屋契約模板 篇4
甲方（出租方）： 證件類型及編號：
乙方（承租方）： 證件類型及編號：
根據《中華人民共和國契約法》等法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等互利的原則，乙方承租甲方出租房租的有關事宜達成如下合意：
租賃標的的基本情況：
1、房屋位置： 租賃用途：
2、房屋套型： 建築面積： 樓層： 其他：
3、配套設施：。
租期：
1、租賃期為 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、租賃屆滿，甲方有權收回出租房屋及由甲方所配置的家具、家電、乙方應如期完好交還。
3、乙方如要求續租，在同等條件下享有優續租權，但必須在本租約屆滿前 日內向甲方提出書面申請，續租租金雙方另行協商。
租金及支付方式：
1、租金每月為 （即 ）
2、租金的支付期限與方式：。
3、在本契約有效期內，租金不予調整。
押金：
乙方向甲方交付 的租賃押金。租賃關係終止時，乙方結清室內水、電、氣、網路、電話費、光纖、物業管理等相關費用，並將附屬檔案一所訴物品完好（自然磨損除外）的交給乙方後，且乙方無違反契約約定時、甲方無息歸還乙方該押金。
其他費用：
租憑期間，所發生的水、氣、光纖、物業管理等費用按房屋內人數平均承擔，所產生的電費則由甲、乙雙方按戶承擔。
其他:
1、乙方入住前，甲方應保證房屋及屋內設施完好。
2、乙方在租用期限內，未經甲方同意不得將其承租的房屋轉租他人，不得改變房屋結構，並愛護室內一切設備（第一條第3條所述）。
3、乙方應與甲方做好公共區域的清潔衛生。。
4、乙方入住後、如因乙方原因導致的損壞，乙方應負責修繕並據實賠償，如因乙方不慎或者使用不當引起的火災、電、氣災害等非自然災害所造成的.損失由乙方負責。由於地震、風暴等自然災害所造成的財產損失，甲乙雙方各對自己的財產負責。
5、乙方應按本契約規定按時交付租金、押金和各項費用。且必須嚴格遵守當地公安部門有關管理規定和暫住區域內的各規章制度。
6、乙方租用期滿，如乙方不需續租、則應在到期日30天前告知甲方。且應允甲方或其代理人帶領有意租憑或購買房屋的客人看房。
由於乙方原因導致第六條第2至6條不利情況發生，將視為違約。甲方有權終止契約，收回房屋。並且所交租金及押金不退。
補充約定：。
本協定一式貳份，甲、乙雙方各執一份。簽字後，同具法律效力。
註：該房內水電氣底數為：水 噸、電 度、氣 方。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
簽約時間： 簽約時間：
周記
關於房屋契約模板 篇5
1.拒絕以不賺錢，打折優惠為名招攬業務的單位或個人。
2.家庭裝修應有造價預算的程式：材料費、施工費、治理費、利潤等都應該明確，而沒有信譽、質量和服務保證的裝修公司或施工隊往往採取“低開高走”報價的做法承攬業務。
3.警惕所選擇裝飾企業或個人偷漏工程項目。他們往往利用客戶不懂裝修，因此在施工項目單上有意漏項，到施工期間再增項增加報價。
4.拒絕材料以次充好。報價單上的材料與實際使用的不符，特別是基層採用偽劣材料以降低本錢。或有意加大材料損耗，並借損耗之名加大工程量。
5.小心施工隊減少施工程式、偷工減料以減少本錢。如本該刷六道油漆的只刷兩道，水泥以次充好，木質基層不作牢固與防潮處理，全部變成釘子連線，乳膠漆加水等。
6.用流行的套餐報價法矇騙客戶，看似科學，實際項目含糊。
7.裝修前竭力揄揚，承攬業務，裝修竣工後，泛起質量題目便逃之夭夭，質量和維修成了大題目。
8.不能因貪圖小便宜而拋卻原則，當真選擇有信譽有實力的裝修公司或者個人，尊重其勞動所得的公道利潤。
9.要在契約簽訂前弄清自己所需要的材料、施工程式以及服務項目，檢查報價單所列項目的名稱、材料、數目、做法、單價、總價，並要求設計職員提供“材料合格證書”報表。
10.註明增減項目等有關事宜，在施工圖上註明具體的施工做法和材料品名，作為契約附屬檔案。
11.一定註明非業主意願增加項目所需款項的比例，一般不超過10%。
12.與施工企業簽訂契約前，一定談及自己禮聘裝飾監理的想法主意，假如施工方竭力牴觸，業主就要格外當心。
13.不要依靠樣板間，要以國家尺度驗收工程質量。最好選擇企業前先看看“劣質工程展覽”。
14.簽訂契約確當時一定要註明負責工程的工長姓名、籍貫，避免企業臨時僱傭施工隊。
15.前期付款的比例一定要儘量壓縮，最好執行3331制，以使自己把握主動。
16.向企業索要工商營業執照複印件，資質證實複印件，到建設主管部分或監理公司核查企業的正當性。
17.交納設計押金時一定註明，“假如業主對設計方案不滿足，應足額退還設計押金”。
18.最好採用幾個設計方案由業主組合一套完整設計方案，有3～5個施工單位報價，業主自選。
關於房屋契約模板 篇6
甲方 ：__________
乙方 ：__________
雙方經友好協商，根據《契約法》及國家、當地政府對房屋租賃的有關規定，就租賃房屋一事達成以下協定。
第一部分房屋概況
第一條甲方保證向乙方出租的房屋系 擁有完全所有權和使用權，設有房屋它項權利有________________________。
第二條房屋法律概況
1、房屋所有權證書登記人：____________，身份證號碼：________________________；
2、房屋所有權證書編號：________________________；
3、土地使用權證書編號：________________________；
4、房屋所有權證書上登記的房屋建築面積：________________________；
5、房屋的使用面積：________________________
6、房屋的附屬建築物和歸房屋所有權人使用的設施：________________________
第三條出租房屋概況
第四條租賃期限、用途
1、該房屋租賃期共______個月。自______年______月______日起至______年______月______日止。
2、乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為使用。
3、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。
乙方如要求續租，則必須在租賃期滿______個月之前書面通知甲方，經甲方同意後，重新簽訂租賃契約。
第五條租金及支付方式
1、該房屋每月租金為________元 。
租金總額為________元 。
2、房屋租金支付方式：________________
甲方收款後應提供給乙方有效的收款憑證。
第六條租賃期間相關費用及稅金
1、甲方應承擔的費用：
租賃期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門徵收本契約中未列出項目但與該房屋有關的費用，應由甲方負擔。
________________________________
2、乙方交納以下費用：
乙方應按時交納自行負擔的費用。
甲方不得擅自增加本契約未明確由乙方交納的費用。
第七條房屋修繕與使用
1、在租賃期內，甲方應保證出租房屋的使用安全。該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本契約及補充條款中約定外，均由甲方負責 。
甲方提出進行維修須提前_____日書面通知乙方，乙方應積極協助配合。
乙方向甲方提出維修請求後，甲方應及時提供維修服務。
對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2、乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如因使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或經濟賠償。
乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設定對房屋結構有影響的設備，設計規模、範圍、工藝、用料等方案均須事先徵得甲方的書面同意後方可施工。租賃期滿後或因乙方責任導致退租的，除雙方另有約定外，甲方有權選擇以下權利中的一種：
依附於房屋的裝修歸甲方所有。
要求乙方恢復原狀。
向乙方收取恢復工程實際發生的費用。
第八條房屋的.轉讓與轉租
1、租賃期間，甲方有權依照法定程式轉讓該出租的房屋，轉讓後，本契約對新的房屋所有人和乙方繼續有效。
2、未經甲方同意，乙方不得轉租、轉借承租房屋。
3、甲方出售房屋，須在_____個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。
第九條契約的變更、解除與終止
1、雙方可以協商變更或終止本契約。
2、甲方有以下行為之一的，乙方有權解除契約：
不能提供房屋或所提供房屋不符契約定條件，嚴重影響居住。
甲方未盡房屋修繕義務，嚴重影響居住的。
3、房屋租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除契約，收回出租房屋；
未經甲方書面同意，轉租、轉借承租房屋。
未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構。
損壞承租房屋，在甲方提出的合理期限內仍未修復的。
未經甲方書面同意，改變本契約約定的房屋租賃用途。
利用承租房屋存放危險物品或進行違法活動。
逾期未交納按約定應當由乙方交納的各項費用，已經給甲方造成嚴重損害的。
拖欠房租累計_____個月以上。
4、租賃期滿前，乙方要繼續租賃的，應當在租賃期滿_____個月前書面通知甲方。如甲方在租期屆滿後仍要對外出租的，在同等條件下，乙方享有優先承租權。
5、租賃期滿契約自然終止。
6、因不可抗力因素導致契約無法履行的，契約終止。
第十條房屋交付及收回的驗收
1、甲方應保證租賃房屋本身及附屬設施、設備處於能夠正常使用狀態。
2、驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等硬體設施、設備有異議應當場提出。當場難以檢測判斷的，應於日內向對方主張。
3、乙方應於房屋租賃期滿後，將承租房屋及附屬設施、設備交還甲方。
4、乙方交還甲方房屋應當保持房屋及設施、設備的完好狀態，不得留存物品或影響房屋的正常使用。對未經同意留存的物品，甲方有權處置。
第十一條甲方違約責任處理規定
1、甲方因不能提供本契約約定的房屋而解除契約的，應支付乙方本契約租金總額_____%的違約金。甲方除應按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
2、如乙方要求甲方繼續履行契約的，甲方羅體美妞每逾期交房一日，則每日應向乙方支付日租金_____倍的滯納金。甲方還應承擔因逾期交付給乙方造成的損失。
3、由於甲方怠於履行維修義務或情況緊急，乙方組織維修的，甲方應支付乙方費用或折抵租金，但乙方應提供有效憑證。
4、甲方違反本契約約定，提前收回房屋的，應按照契約總租金的_____%向乙方支付違約金，若支付的違約金不足彌補乙方損失的，甲方還應該承擔賠償責任。
5、甲方因房屋權屬瑕疵或非法出租房屋而導致本契約無效時，甲方應賠償乙方損失。
第十二條乙方違約責任
1、租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止契約，收回該房屋，乙方應按照契約總租金的_____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。
未經甲方書面同意，將房屋轉租、轉借給他人使用的；
未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構或損壞房屋；
改變本契約規定的租賃用途或利用該房屋進行違法活動的；
拖欠房租累計______個月以上的。
2、在租賃期內，乙方逾期交納本契約約定應由乙方負擔的費用的，每逾期一天，則應按上述費用總額的_____%支付甲方滯納金。
3、在租賃期內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應該按契約總租金_____%的額度向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方如逾期支付租金，每逾期一日，則乙方須按日租金的______倍支付滯納金。
5、租賃期滿，乙方應如期交還該房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付原日租金______倍的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十三條免責條件
1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔責任。
2、因國家政策需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲、乙雙方造成損失的，互不承擔責任。
3、因上述原因而終止契約的，租金按照實際使用時間計算，不足整月的按天數計算，多退少補。
4、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。
第十四條本契約未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。補充條款及附屬檔案均為本契約組成部分，與本契約具有同等法律效力。
第十五條爭議解決
本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解；協商或調解解決不成的，按下列第______種方式解決 ：
1、提請仲裁委員會仲裁。
2、依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十六條其他約定事項
1、___________________________
2、___________________________
第十七條本契約自雙方簽 後生效。
第十八條本契約及附屬檔案一式_____份，由甲、乙雙方各執_____份。具有同等法律效力。
甲方：__________
乙方：__________
身份證號：__________
身份證號：__________
電話：__________
電話：__________
傳真：__________
傳真：__________
地址：__________
地址：__________
郵政編碼：__________
郵政編碼：__________
房產證號：__________
房地產經紀機構資質證書號碼：
簽約代表：
簽約日期：_____年_____月_____
日簽約日期：_____年_____月_____日
簽約地點：__________
簽約地點：__________
關於房屋契約模板 篇7
契約編號：委託人（甲方）：
居間人（乙方）：
依據《中華人民共和國契約法》及相關法規、規章的規定，承租人與房地產經紀機構在平等、自願的基礎上，就房屋承租居間的有關事宜達成協定如下：
第一條委託事項
甲方委託乙方為其居間尋找符合以下條件的房屋（必備條件請在方格內劃鉤，參考條件請劃圈，未選條件請劃斜線），並協助其與出租人簽訂房屋租賃契約：
坐落：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁□；樓房為▁▁室▁▁廳▁▁衛□；平房為▁▁間□；無裝修□；一般裝修□；精裝修□；防盜門□；有線電視接口□；空調□；天然氣□；煤氣□；集中供暖□；土暖氣□；熱水器□；電話□；電視機□；電冰櫃□；洗衣機□；上下水□；家具：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁□；樓層：▁▁▁▁□；朝向：▁▁▁▁□；建築面積：▁▁▁▁▁▁平方米□；月租金標準：▁▁▁▁▁▁元□；大致租期：▁▁▁▁▁□；房屋用途：▁▁▁▁▁▁▁□；其他條件：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁，房屋承租居間契約。
乙方還應提供以下服務：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
第二條委託期限
自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。
第三條現場看房
本契約簽訂後乙方應陪同甲方到房屋現場看房。
陪同看房後，乙方（是/否）可向甲方收取合理的看房成本費，每次不得超過▁▁▁▁▁元。乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件的，甲方有權拒絕支付看房成本費。
第四條甲方義務
（一）應出示身份證、營業執照、▁▁▁▁▁▁▁等真實的身份資格證明；
（二）應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合；
（三）應對乙方提供的房屋資料保密；
（四）不得在委託期限內及期限屆滿後▁▁▁▁日內與乙方介紹的出租人進行私下交易；
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
第五條乙方義務
（一）應出示營業執照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明；
（二）應認真完成甲方的委託事項，按照本契約第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋，將處理情況及時向甲方如實匯報，並為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃契約提供聯絡、協助、撮合等服務；
（三）應保證為甲方提供的房屋資料已經事先核實，並且甲方滿足出租人提出的特別條件要求；
（四）不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益；
（五）應保證為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明；
（六）收取看房成本費、必要費用、佣金的，應向甲方開具合法、規範的收費票據；
（七）本契約簽訂後，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用；
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁，契約範本《房屋承租居間契約》。
第六條佣金
委託事項完成後，甲方應按照實際月租金的▁▁%（此比例不得超過100%）向乙方支付佣金。
佣金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃契約後（即時/▁▁日內）支付。
佣金的支付方式：現金□；支票□；▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
委託事項未完成的，乙方不得要求支付佣金。
第七條費用
委託事項完成的，居間活動的費用由乙方承擔，甲方支付的看房成本費抵作佣金。
非因乙方過失導致委託事項未完成的，甲方應向乙方支付必要費用如下(必要費用包含已收取的看房成本費)：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
第八條轉委託
甲方（是/否）允許乙方將委託事項轉委託給第三人處理。
第九條本契約解除的條件
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
第十條違約責任
（一）甲方未如約支付佣金、看房成本費、必要費用的，應按照▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的標準支付違約金；
（二）甲方與乙方介紹的出租人進行私下交易的，應按照▁▁▁▁▁▁▁▁的標準支付違約金，甲方與出租人私下成交的，乙方還有權取得約定的佣金；
（三）甲方違反保密義務的，應按照▁▁▁▁▁▁▁▁的標準支付違約金；
（四）乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的，除退還已收取的佣金外，還應賠償甲方因此受到的損失；
（五）乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明的，由此造成的甲方一切損失，均由乙方承擔；
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
第十一條契約爭議的解決辦法
本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解解決；協商或調解解決不成的，按下列第▁▁▁種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：
（一）提交北京仲裁委員會仲裁；
（二）依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十二條其他約定事項
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
關於房屋契約模板 篇8
甲方：_______
乙方：_______
甲乙雙方經協商，就以甲方位於_______的房屋抵頂應付給乙方的工程款事宜達成協定如下：
第一條：甲方將位於_______5號樓5-a5，建築面積為66.12㎡商鋪一套過戶給乙方，用以抵頂工程款數額為198360元（66.12㎡×3000）人民幣。
第二條：乙方代表於本協定簽訂之日向甲方出具工程款收據一張，金額為198360元。
第三條：工程結算完畢後，乙方立即為甲方辦理房屋過戶手續，所需要的各項費用由雙方按照法律規定各自承擔。
第四條：本協定書一式兩份，雙方各執一份，自雙方答案蓋章後生效。
甲方代表：
乙方代表：
二oxx年九月六日
關於房屋契約模板 篇9
本契約雙方當事人：
發包方（以下簡稱甲方）：名稱：延安市自備有限公司
地址： 延安市東關45棟2單元202室
聯繫電話：
承包方（以下簡稱乙方）：工程責任人 聯繫電話
根據《中華人民共和國經濟契約法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協定：
1、工程地點 延安市東關45棟2單元202室
2、工程承包方式：包工包料
3、工程期限 30天
開工日期20xx年01月05日
竣工日期20xx年02月05日
4 、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫） __20000.00_元。首付 18000.00第二次付20xx.00元。
5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修半年。雙方應在驗收合格簽字後，即填寫工程保修單。
7、因本契約雙方當事人中的一方不履行契約或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的損失。
8、一方原因，造成契約無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理契約終止手續，並由責任方賠償對方相應的損失。
9、契約一式兩份，甲乙雙方各持一份，契約經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。
甲方： 昆明點邦機械設備有限公司
日期：乙方： 日期：
關於房屋契約模板 篇10
甲方：
乙方：
為保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》，本著平等、自願的原則簽訂如下協定，確保雙方共同遵守執行：
一、維修地點：監獄醫院門診樓及住院部維修。
二、承包方式：包工包料保質量
三、契約金額：
合計金額為：￥8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。
四、維修標準。
1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。
2、防水材料要求：採用sbs防水卷材，厚度為4mm。
五、維修要求：
1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建築規範進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規範施工，確保工程質量。
3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。
4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。
5、完工後必須把施工中產生的廢物清理乾淨，否則視為驗收不合格。
6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規範的要求，並有產品質量證明檔案（合格證）。按國家現行質量驗收規範達到合格標準。驗收達不到契約約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。
7、維修後保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修後應當繼續最低保修五年。且在出現漏水的情況後，在甲方通知後2個工作日內回響。
六、維修工程款的發放：
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出契約金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格後，扣除工程價款的5%作為質保金，其餘工程款甲方在一周內付清。
七、其它約定：
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本契約一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。
甲方（蓋章）：乙方：（蓋章）
法定代表人（簽名）：法定代表人（簽名）：
簽訂日期：年月日
委託方（甲方）
姓名：_________
身份證號碼：_________
住所地址：_________
郵政編碼：_________
聯繫電話：_________
被委託方（乙方）
企業名稱：_________
法定代表人：_________
企業所在地址：_________
證書編號：_________
郵政編碼：_________
聯繫電話：_________
根據國家及當地政府有關規定，經雙方協商，簽訂本契約，以共同遵守。
第一條工程概況
1.工程地址_________。
2.居室規格_________室_________廳。
3.施工面積_________室_________平方米，_________廳_________平方米，廚房_________平方米，衛生間_________平方米。
4.施工內容（附施工單或施工圖）。
5.委託方式_________。
6.開工日期_________年_________月_________日。
7.竣工日期_________年_________月_________日。
8.施工總價_________元（附工程預算書）。其中：材料款_________元；人工費_________元；其他費用_________元
第二條質量要求
1.使用材料品種、規格、名稱（附清單）。
2.工藝標準雙方同意參照中國輕工總會制定的《家庭裝飾工程質量規範》。
3.施工質量檢查監督部門_________。
4.施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽訂補充契約。
5.質量保修期自工程驗收後起為_________年，保修費用由現任方負擔。
第三條價款支付
1.包工包料者契約簽約後預付_________％價款，餘款竣工驗收後一周內付清，如拖延付款，每拖延一日罰所欠款項的_________％。
2.包清工者付款方式為_________。
3.在施工過程如有項目增減，雙方應簽補充條款增減價款。
第四條違約責任
1.乙方如不能如約保證質量，應返工，費用自負。
2.因乙方原因不能按期完工，每拖延一日應由乙方支付損失費_________元。
3.因甲方原因不能按期完工，每拖延一日應由甲方支付誤工費_________元。
4.在施工過程中，甲方未經與乙方代表協商私自更改施工內容，所引起的質量問題，責任自負。
5.契約生效後，履行期屆滿前，擅自解除契約的一方，應按契約價款的_________％支付違約金；因擅自解除契約，已給對方造成的損失超過違約金的，還應進行賠償，補償違約金不足的部分。
6.由於一方要求解除契約，造成對方經濟損失的，按實際造成的損失賠償。
第五條爭議處理
契約履行中發生的爭議，雙方可以通過協商解決。協商不成時，採用下列方式解決：
1.向當地室內裝飾行業主管部門申請調解解決。
2.通過仲裁解決。
3.通過訴訟解決。
第六條契約變更
1.雙方已達成協定，如有一方要求變更內容，需徵得另一方同意並履行簽約手續。
2.契約自簽訂之日起生效；保修期內有關保修條款生效，其餘條款終止；保修期滿後全部條款終止。
第七條補充條款
_________。
第八條契約文本
本契約正本_________份，甲乙方各執_________份，副本視需要送有關部門。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
甲方：
乙方：
為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協定，確保雙方共同遵守執行：
第一條維修標準及要求
1、乙方自願選擇房屋維修形式並與甲方簽訂本契約。
2、維修地點：廠區木工房室內牆壁及地面漏水狀況維修。
3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。
第二條契約金額：合計金額為：￥760。00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。
3、維修要求：
①乙方進行施工，提供人工，材料。
②乙方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。
4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。
5、維修後保質：建設工程維修部位的保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修後應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的情況後，在甲方通知後2個工作日內回響。
第二條維修工程款的發放
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出契約金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。
第三條其它約定
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本契約自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。
甲方（蓋章）：
簽訂日期：
乙方：
年月日
關於房屋契約模板 篇11
甲方：
乙方：
因甲方商品房在使用期間出現滲雨水現象，經雙方協商一致，乙方負責對甲方的房屋進行維修,根據《中華人民共和國契約法》及國家相關規定，同意簽定本協定，有以下條款悉共同遵守執行。
一、項目內容：甲方委託乙方：
二、維修時間：20xx年 月 日－ 月 日
三、維修費用及支付方式
1.項目維修費用為人民幣1500元（壹仟伍佰元整）。
2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經甲方認可後支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。
3.在維修完畢一年期限後，甲方室內牆面未出現滲水現象，甲方負責將剩餘維修費支付給乙方；如果維修後再次出現滲水痕跡時，乙方繼續承擔維修的責任，由此發生的維修費用乙方負責，維修至室內牆面不再出現滲水後，甲方再支付剩餘750元（柒佰伍拾元）。
4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發票或收據。
五、維修要求
1.乙方負責全部的維修材料、維修過程中涉及的設備（包括維修人員的防護設備）和組織施工,對於因此出現的任何質量問題乙方負全部責任。
2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外牆窗戶及防盜設備設施，如有損壞將負責將損壞部位進行恢復，為之造成的費用損失有乙方負責。
3.乙方負責清理施工過程中產生的施工垃圾，並滿足小區物業管理要求。
4.乙方在維修時，必須執行國家有關安全管理規定，文明施工，維修過
程中如造成人身傷害或經濟損失事故時由乙方承擔全部責任。
5.維修必須經凱瑞社區物業管理部門同意認可，維修儘量不影響居民的正常休息。
6.本次維修保質期為 年。
六、違約責任
1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經濟損失。
3.竣工日期比契約規定工期每拖一天，按契約價款的百分之十扣除。
七、爭議解決方式：如雙方發生歧異時，由 物業管理負責人進行調解。
八、本契約一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
九、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方：
乙方：
二○一一年十一月十六日
關於房屋契約模板 篇12
原告(反訴被告)薛，男，19xx年X月29日出生，漢族，住廣州市路X號地下。
委託代理人王思魯，廣東環球經緯律師事務所律師。
委託代理人盧願光，廣東環球經緯律師事務所律師。
被告(反訴原告)李，男，19xx年X月16日出生，漢族，住廣州市天河區銀河橋X號之一。
委託代理人王，廣東律師事務所律師。
原告(反訴被告)薛與被告(反訴原告)李租賃契約糾紛一案，本院於20xx年3月20日受理後，依法由審判員張獨任審判，公開開庭進行了審理。原告(反訴被告)薛委託代理人王思魯、盧願光，被告李委託代理人王到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告(反訴被告)薛訴稱，我與被告於20xx年10月22日簽訂了《房屋租賃契約》，我與被告在契約中約定：被告租給我位於廣州市白雲區心誼路51-53號首層，建築面積65平方米(前廳、樓梯間)，首層建築面積(后座)95平方米及二層1100平方米建築面積;我租賃該房屋經營小童羊食府;租賃期6年，從20xx年10月18日起至20xx年10月18日;押金相當於2個月租金的數額，租金為45960元/月;我在契約簽訂時即向被告交付押金91920元;被告應協助我辦理臨時商業用途並負責費用(正常費用支付)。20xx年1月18日，我與被告在原租賃契約的基礎上籤訂了《補充協定》，約定：在原契約不變的前提下，我新增租首層(后座)建築面積94平方米;我新增租94平方米，月租金68元/平方米，總計租金為每月6392元，協定押金為12784元。我與被告簽訂《房屋租賃契約》時，被告已十分清楚我租用該物業的目的是經營小童羊食府，被告已經承諾協助我辦理臨時商業用途並負責費用(正常費用支付)。被告作為該物業的產權人，為租賃物業辦理臨時商業用途是被告的義務，而不僅僅是協助義務，如僅是協助義務，被告不必負責費用，雙方也不必多此一舉在該條款上摁手印。後我要求被告為該物業辦理商業用途時，被告卻意圖以“協助”的字樣逃避義務。《房屋租賃契約》及《補充協定》簽訂後，我積極履行契約義務，分別於20xx年10月22日、20xx年2月5日向被告支付了租賃押金91920元、12784元，押金總計104704元，並支付了20xx年2月至20xx年12月的房屋租金。我為小童羊食府的經營作了一系列的工作，包括物業裝修(該裝修損失非經過折舊後的評估價值為1157271元)，辦理了消防許可證、臨時稅務登記證、衛生許可證，多次到工商部門辦理營業執照，因被告此前拒不協助我辦理租賃物業臨時商業用途等相關手續，導致上述經營場所無法辦理營業執照。我為催促被告履行協助辦理臨時商業用途的義務，多次與被告商談，而被告每次要求我交租後卻出爾反爾，不協助辦理臨時商業用途。
關於房屋契約模板 篇13
甲 方公章 經辦人（簽名）
乙方：年 月。 日
甲方：
乙方：
甲方在業務及住房房頂因嚴重漏水需維修，乙方自願承包，經甲乙雙方協商，本著公平合理的原則，協商簽訂維修契約如下：
一、維修地點：龍溪衛生院業務用房及住房房頂。維修面積以實際驗收測量為準。
二、維修要求：採用806橡膠材料，三油兩布。
三、保質時間：十年。
四、承包方式和價格：乙方房屋維修實行承包負責制，勞動力由乙方自行聘用和發放勞資，價格： 元/平方，垃圾清理 元/平方（含各項稅收）。
五、付款方式：驗收合格後支付工程總金額的90%，其餘10%作為保證金，1年後無工程質量問題發生予付清。
五、維修質量要求及其他約定事項。
1、保證十年以內不得出現漏水現象，如有發生由乙方負責維修。
2、乙方自簽訂之日起10天內必須按甲方要求開工。
六、勞動管理和安全生產：
1、乙方所聘勞力與乙方發生勞務關係，與甲方不存在關係。
2、乙方必須嚴格遵守生產安全操作規程，如出現大、小安全事故，乙方自行承擔，概與甲方無關。
七、此契約任務必須在 20xx年 11 月 1日以內完成。
八、本契約一式三份，甲乙雙方各持一份，市衛生局持一份共同遵守執行。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂日期： 年 月 日
關於房屋契約模板 篇14
房屋契約糾紛
一、預售許可證及向法院起訴時段決定商品房買賣契約的效力?
答：出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售契約，應當認定無效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效。
二、正式商品房買賣契約簽訂前，買受人以認購、訂購、預訂向出賣人支付定金怎么處理?
答：出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣契約擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣契約，應當按照法律關於定金的規定處理;因不可歸責於當事人雙方的事由，導致商品房買賣契約未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人。
三、商品房預售契約未按規定辦理登記備案，就無效嗎?
答：當事人以商品房預售契約未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由，請求確認契約無效的，不予支持。
當事人約定以辦理登記備案手續為商品房預售契約生效條件的，從其約定，但當事人一方已經履行主要義務，對方接受的除外。
四、那些情形買受人無法取得房屋，買受人享有什麼權利?出賣人應承擔的什麼責任?
答：具有下列情形之一，導致商品房買賣契約目的不能實現的，無法取得房屋的買受人可以請求解除契約、返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任：
(一)商品房買賣契約訂立後，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;
(二)商品房買賣契約訂立後，出賣人又將該房屋出賣給第三人。
五、出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣契約，買受人應該怎么辦?
答：買受人以出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣契約並將房屋交付使用，導致其無法取得房屋為由，請求法院確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣契約無效的，應予支持。
六、將交付或已交付的房屋主體結構質量不合格，買受人的權利應該如何維護?
因房屋主體結構質量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用後，房屋主體結構質量經核驗確屬不合格，買受人請求解除契約和賠償損失的，應予支持。
關於房屋契約模板 篇15
甲方：
乙方：
總則
1.1甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定，在平等、自願的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方房產屋頂之相關事宜簽訂本契約，以資雙方共同遵守。
1.2甲方將位於區路號的房屋屋頂使用權出租給乙方作為廣告位使用，年，按季付費，每年租賃費遞增。租賃期起始日為房屋屋頂實際交付乙方使用之日的次日，租賃期6年。
1.3乙方根據設計圖紙建設廣告位，並自行經營。
第一節 甲方權利和義務
2.1 甲方提供圖紙畫定的位置建設廣告位，並保證本項目所使用的建築物屋頂具備6年以上的產權。
2.2 甲方應協助乙方辦理政府許可檔案、依照有關規定需以甲方為申請主體進行辦理的，在明確雙方權利義務關係後，甲方予以積極協助辦理，為乙方建設提供水、電、臨時場地等必要條件，據實統計和告知所發生費用交由乙方承擔。
2.3甲方應為乙方檢修維護和故障處理提供便利。如發現項目設備故障或丟失，甲方應及時通知乙方，配合乙方進行維修和監督。
2.4 甲方不得拆除、更換、更改、添加或移動項目設備、設施、
場地。
2.5乙方有需要時，甲方應保證屋頂廣告牌位的供電事宜。具體收費標準由甲、乙方雙方協商解決，所有費用由乙方承擔。
第二節 乙方權利與義務
3.1乙方按時交納租金，負責到城管等相關部門辦理廣告位全部相關審批、備案等手續，並承擔因此發生的一切費用。
3.2廣告位的製作、安裝由乙方負責。乙方必須按照抗風抗震等標準設計、製作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全，使用期間發生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。乙方應確保嚴格遵守國家有關質量安全及不得隨意改變建築物屋頂的現狀和附著物，不得破壞建築物屋頂結構層、防水層和保溫隔熱層及其他不可移除的構築物。
3.3 乙方自行承擔項目按批准的方案實施過程中涉及甲方所有的建築、電力設施等的改造、加固、維修、維護等相關費用。
3.4 因乙方原因造成甲方建築物損壞的，乙方應負責及時徹底修復，並承擔所發生費用。如由此對甲方或本幢建築物的實際使用人及其雇員、代理人、訪客造成影響或發生其它損失，損失均由乙方承擔。
3.5 乙方承諾使用甲方建築物屋頂僅用於建設廣告位於廣告大屏及附屬設施，不得用於其他用途，抵押第三方。
3.6乙方在租賃期間因廣告牌位所發生的事故及造成他人傷害的，由乙方承擔責任，與甲方無關。但因不可抗拒的原因(如地震、火災等)或者因城市規劃建設致使雙方解除契約，由此造成的經濟損失雙方互不承擔責任。
3.7廣告內容，由乙方負責審查、製作、安裝、發布，廣告內容須符合國家法律規定。
第三節 項目的更改、變更
如遇政府規劃，甲方須書面通知乙方，由乙方協調或者拆除廣告牌，如廣告牌重建本契約依然有效，甲方給予乙方三個月的免費租賃期。廣告牌拆除後，乙方預交的租賃費，10日內甲方按剩餘的天數退還乙方。雙方約定的契約條款，雙方應共同遵守，乙方應按時支付租金。
第四節 違約責任
5.1 乙方拖欠租金或其他費用45日以上，經甲方書面催告繳仍拒不補繳的，甲方有權解除契約，由此造成的損失由乙方自行承擔。
5.2 甲方在乙方審批手續完備的情況下出現無故阻礙乙方安裝、使用、維修設備，或將建築物屋頂挪作他用，或無正當理由安裝影響項目運營的附著物等行為的，甲方應根據乙方要求期限整改，並承擔相應賠償責任。
5.3 甲方擅自解除契約，提前收回建築物屋頂的，甲方應賠償乙方由此造成的損失。
5.4 甲乙雙方中任一方應採取適當措施防止損失的擴大，否則不能就擴大部分的損失要求賠償。
第五節 協定解除
6.1 因政府具體行政為及地震、颱風等不可抗力致使協定根本上無法履行，可以提前解除協定。如不可抗力事件不足以導致協定無法履行，甲乙雙方應根據其對協定履行的影響程度確定延期履行或部分協定解除
6.2 因甲乙雙方中一方不履行本協定規定的義務，導致項目無法進展或乙方進入破產程式的，另一方可書面通知對方解除本協定。
6.3 本協定解除後，項目應當終止實施，除本協定另有約定外，項目資產在雙方約定契約時間內由乙方負責拆除、取回。
6.4 本協定的解除不影響任意一方根據協定或相關法律法規向對方尋求賠償的權利，也不影響任意一方在協定解除前到期的付款義務的履行。
第六節 爭議的解決
7.1 甲乙雙方發生爭議，應根據《中華人民共和國契約法》規定協商解決。
7.2 雙方不能協商解決的，甲乙雙方均可就爭議事項向項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第七節 協定期限及其他
8.1 甲乙雙方均應對本協定涉及的所有信息承擔保密義務。未經另一方書面同意，任何一方不得以任何方式將 泄露於第三方。
8.2 甲乙雙方均需設定專職聯繫人負責項目具體工作。一方變更項目聯繫人，應在7日內以書面形式通知另一方。
8.3本協定自雙方簽字蓋章之日起生效，至租賃期滿時終止。在實施過程中，經雙方同意可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本協定一式四份，雙方各執兩份，均具同等法律效力。
(以下無正文)
甲方(蓋章)
授權代表(簽字)
聯繫人：
電話：
傳真：
電子信箱：
簽訂日期：
年 月 乙方(蓋章)
乙方(蓋章)
授權代表(簽字)
聯繫人：
電話：
傳真：
關於房屋契約模板 篇16
上海____________投資有限公司（甲方）
____________________________（乙方）
雙方同意簽訂本公寓房預訂契約，並訂立條款如下：
1.乙方向甲方預訂上海遵義南路88號“協泰中心”大廈內____________樓____________室公寓房_________套，建築面積（指建築設計圖計算）總計_______________平方米，房價總計_______________美元（附房屋平面圖一份）。
2.雙方同意公寓房屋價格以美元為計算貨幣單位。乙方以付匯方式匯入甲方指定的銀行帳戶內，匯款費用由乙方自理。
3.乙方同意在預計契約簽署後的十四天內預付房價的百分之__________（________%）即_______________美元，在預計房屋交付之日，買賣契約簽署後的十四天內付清剩餘的房價的百分之_______（_________%）。
4.若乙方在第三款所規定的付款日期內不能付訖應付房價款，甲方將向乙方按日收取滯納金，滯納金以應付房價款的千分之_____（__________‰）計算。
5.“協泰中心”是建造在上海虹橋經濟技術開發區28－3c地塊上的大廈，該土地是經xx市土地局批准，甲方以______萬美元中標，獲得50年有償使用權（截止公元_________年_________月________日），因此，乙方購入的公寓房連同相應的_______平方米的土地使用權一併購入。房產權和土地使用權期限到公元_________年_________月________日止。
6.冷暖氣管道和水、電及其他設備應安裝就緒，房內生活設施配備一應俱齊。
7.乙方付訖全部房價後，攜帶甲方發給的房屋竣工交付使用通知與甲方簽訂公寓房買賣契約，即可辦理取得房產證及土地使用權等手續。
8.公寓房買賣契約簽訂後，乙方應在一個月內按照甲方銷售說明書規定的有關建築和設備標準，對甲方交付的房屋與設備進行驗收，並由雙方交接房屋鑰匙。房屋鑰匙交接後即作為雙方房屋移交手續辦妥。
9.自房屋移交日起，房屋的所有權即歸乙方。不論乙方住進使用與否，均應自移交日起由乙方承擔該房屋的使用、管理和維修責任並負責有關本房屋而發生的一切費用。
10.乙方在簽訂房屋買賣契約後，即應向xx市房產管理局辦理房屋所有權登記手續並領取房屋產權證，同時向土地局申請辦理土地使用權過戶手續。其費用由乙方自行負擔。
11.乙方對甲方制訂的《購房須知》表示了解和同意，並願意接受執行。
12.如因土建、安裝、市政設施配套等工程施工單位施工延期，或其他不可預見原因，致使房屋不能在上述預訂日期交付，經甲方通知乙方後，本契約繼續有效。如遲延日期超過三個月，自第四個月起至實際交房日止，甲方對乙方支付的房價款，按照中國銀行上海分行當時活期存款利息率計息，作為遲延期甲方對乙方的經濟補償。甲方不再承擔其他任何責任。
如遇不可抗拒的自然災害或其他原因，致使甲方不能將房屋交付乙方，甲方應立即將已收房價款全部退還。甲方不再承擔其他任何責任。
13.本預訂房屋契約有效期內，公寓房交付使用前，乙方如遇特殊原因，需要將本契約轉讓給第三者時，應事先取得甲方書面同意後，方可辦理轉讓手續，由此發生的費用由乙方負擔。
14.凡執行本契約或與本契約有關的爭議，由雙方友好協商解決。協商不成，請中國國際貿易促進委員會仲裁委員會上海分會調解或仲裁。
15.本契約所涉各條款，均遵照中華人民共和國頒布的有關法規約束，若遇中華人民共和國政府有新規定，則按新規定執行。
本契約一式三份，甲方一份，乙方一份。
_________年_________月_________日在上海訂立。
甲方：
簽章：
地址：
電話：
乙方：
簽章：
地址：
電話：
關於房屋契約模板 篇17
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：住房裝修
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、居室規格：計*平方米。
3、施工內容：詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委託方式：包工包料
5、工程開工日期：
6、工程竣工日期：
工程總天數：
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本契約附屬檔案(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充契約。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本契約中所用材料一律實行明碼標價。詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備，詳見本契約附屬檔案(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、契約一經簽訂，甲方即應付%工程材料款和施工工費的%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的%.剩餘%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本契約附屬檔案(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本契約附屬檔案(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充契約，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本契約規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：本契約未盡事宜雙方協商解決。
第七條：本契約一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本契約自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
法人代表：
簽約日期：年月日
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________
2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛
1、______室，計______平方米;
2、______廳，計______平方米;
3、______廚房，計______平方米;
4、______衛生間，計______平方米;
5、______陽台，計______平方米;
6、________過道，計______平方米;
7、其他(註明部位)____________，計________平方米。
總計：施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委託方式：____________________________________________
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人工費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管理費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(註明內容)______________元。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本契約附屬檔案(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照XX市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充契約。
4. 質量檢查監督部門：XX市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5. 凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本契約中所用材料一律實行明碼標價。詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責採購供應的材料、設備，詳見本契約附屬檔案(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1. 契約一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(註：施工工費包括人工費)
付款百分比
按付款方式表進行(略)
甲方付清工程價款，詳見本契約附屬檔案(七)《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本契約附屬檔案(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本契約附屬檔案(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充契約，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關檔案(複印件)交給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本契約，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________
2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委託方式：____________________________________________
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人工費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管理費__________元;
7、其他費用(註明內容)______________元。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充契約。
4.凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本契約中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1. 契約一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(註：施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充契約，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關檔案(複印件)交給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。