正規工程建設施工契約 篇1
發包人(甲方)：x社區居民委員會
承包人(乙方)：
通過議事會、監事會、黨小組長、居組幹部會議按公開招投標程式確定了朝陽社區公共服務和社會管理實施項目中基礎設施項目承包人，依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》結合本工程具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協商達成如下協定：
一、工程承包範圍和工作內容及要求
(一)承包範圍：
1、朝陽社區四組打水泥路380米、河堤維修60米;
2、五組區域內108線高速公路下穿通道硬化，長50米;
3、朝陽社區六組(邱亞夫家旁)右乾渠道路與馭虹路接口坡道打水泥路;
4、朝陽社區飛虎老年協會內圍牆(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩鋼攻蓬一個40㎡;
5、朝陽社區八組一條消防通道硬化;
6、朝陽社區九組四條消防通道硬化。
(二)工程內容及要求：
本工程除飛虎老年協會圍牆、批批房和彩鋼蓬為包工包料工程，其餘工程皆為單包人工工程。
1、朝陽社區四組打混凝土道路一條，長380米，寬3.5米，厚0.18米，標號C25，採用鋼模置模，路面壓紋每間隔5米切割收縮縫一條，深4㎝。間距80-100米設間隔縫一條(實際總長440米，其中4社居民一事一議集體籌資自行實施60米。);河堤長60米，高2米，寬0.3米，採用C15水泥沙灰抹面。基礎採用C25毛石混泥土寬0.8米，厚0.4米。工期為天，年月日至年月日。
2、五組區域內108線高速公路下穿通道硬化，長50米，寬5米，厚0.15米，標號C25，路面為掃毛路面，每間距5米切割深度為4㎝的收縮縫一條。工期為天，年月日至年月日。
3、朝陽社區六組(邱亞夫家旁)右乾渠道路與馭虹路接口坡道打水泥路，長15米，寬3米，厚0.18米，標號C25。路面為掃毛路面，每間距5米切割深度為4㎝的收縮縫一條。工期為天，年月日至年月日。
4、①朝陽社區飛虎老年協會內圍牆(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩鋼攻蓬一個40㎡，先拆除已傾斜的舊圍牆後再砌新圍牆。(牆高2.4米，寬0.12米，全部採用標磚，牆柱為38柱，間距3.5米，用M7.5水泥沙漿砌磚，M10水泥沙漿牆體兩面抹灰。)基礎開挖寬0.50米×深0.40米，C10混泥土墊層0.10米厚，基礎砌磚2×38牆、3×24牆。②房屋借用新砌圍牆作房屋牆壁，搭建批批房兩間，約30㎡，房面為小青瓦加採光瓦。③彩鋼蓬柱子為直徑6-8㎝，壁厚3㎜的圓鋼管，蓬面彩鋼厚度不低於0.462㎜，所有鋼鐵構件做防鏽處理。工期為天，年月日至年月日。
5、朝陽社區八組消防通道一條，長70米，寬6米，厚0.12米，標號C20(實際總長150米，其中受益居民自籌資金自行實施，委託居委會實施80米)。路面為掃毛路面，每間距5米切割深度為3㎝的收縮縫一條。工期為天，年月日至年月日。
6.朝陽社區九組消防通道四條，長140米，寬4米，厚0.12米，標號C20(實際總長300米，其中受益居民自籌資金自行實施，委託居委會實施160米)。路面為掃毛路面，每間距5米切割深度為3㎝的收縮縫一條。工期為天，年月日至年月日。
二、雙方權利和義務
(一)甲方權利和義務
1、負責場地三通和所需的石料、砂子、水泥。
2、發布施工通告進行工程協調、管理、監督、驗收與及時安排下道工序。
3、涉及4組區域內項目建設產生的水電費由朝陽4社集體承擔，其餘實施項目由乙方承擔;甲方承擔甲方派出現場工程監管人員及相關人員的工資。
4、按契約約定支付工程款。
(二)乙方的權利和義務
1、收到甲方書面通知3天內進場，完成施工準備(人工以及攪拌機、振動器、壓紋器、切割機、混凝土運輸等機械設備)。在規定的期限內按時保質完成全部工程施工。
2、負責做好現場設備、材料的照管工作，做好現場施工記錄及相關聯的其它產品保護。
3、負責各種技術資料、質保資料的收集、整理、歸檔和移交甲方。
4、承擔在施工過程中的安全工作，嚴格實施安全防範措施。
三、工程價款結算及給付辦法
(一)由於該工程分布6個區域，而且有些區域暫不具備施工條件，按6個小項目為序完成一個驗收一個結算一個。工程款分四個階段給付，開工後首筆款按工程總額20%給付;工程完成80%時按工程總額的50%給付;竣工驗收並經鄉鎮項目建設監督領導小組審查同意後補足為工程總額90%，餘10%作為工程的保證金。
(二)工程價款採用不變單價：
契約為暫定量，工程量按實際工程工作量為準進行驗收結算。
1、四組水泥路硬化人工費元/m3×工程量m3，合計人工費元/m3×工程量m3，合計元。總計元。元。河堤維修
2、五組高速公路下穿通道硬化人工費元/m3×工程量m3，合計元。
3、六組右乾渠道路與馭虹路接口坡道硬化人工費元/m3×工程量m3，合計元。
4、飛虎老年協會圍牆費用元/m×工程量m，合計費用元/㎡×工程量費用元/㎡×工程量㎡，合計元。總計元。㎡，合計元。彩鋼棚元。批批房
5、八組消防通道硬化人工費元/m3×工程量m3，合計元。
6、九組消防通道硬化人工費m3×工程量m3，合計元。
1—6累計工程總價款元。
(三)以上單價全部為含稅費價格，以正式fa票為結算票據，如人工費可不要正式fa票結算則扣除稅收的6%後支付。
四、安全文明施工：
(一)、乙方應按有關管理規定及甲方現場代表的指令精心組織，文明安全施工，當乙方施工人員出現違反現場管理制度的行為時甲方有權制止，罰款直至解除契約。
(二)、乙方在施工過程中若發生安全事故，乙方承擔一切責任和因此產生的全部費用。
五、竣工驗收
乙方在工程具備驗收條件前3天通知發包人組織竣工驗收。發包人在收到通知後及時組織有關單位及相關人員進行驗收，並在驗收後2天內給予認可或提出整改意見，承包人按要求整改並承擔自身原因造成的整改費用。
六、違約責任
(一)發包人違約：
因發包人原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
(二)承包人違約：
1、因承包人原因，未按本契約約定工期按時竣工，每延誤一天，承包人按1000元/天向發包人支付逾期違約金，並承擔由此給發包人帶來的全部損失。
2、因承包人原因工程質量達不到本契約約定的質量標準，由承包人無條件進行返工、整改、修復或採取其它補救措施達到契約質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責，並且向發包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求，發包人、總承包單位提出整改要求後7天內承包人仍未予以完善的發包人有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發生的費用及損失均由承包人承擔。
七、在履行契約過程中產生爭議時，雙方首先本著友好態度協商解決;若協商不成，可向仲裁委員會仲裁。
八、契約生效與終止
(一)本契約經雙方法定代表人或其委託代理人簽字且加蓋法人公章後生效。
(二)契約訂立時間：20x年月日
契約訂立地點：
(三)發包人、承包人履行契約全部義務，承包人向發包人交付竣工工程後，竣工結算價款支付完畢，本契約即告終止。
九、契約份數
本契約正本貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。
十、本契約其它未盡事宜雙方協商解決。
發包人或委託代理人：(公章)承包人或委託代理人：(公章)
電話：電話：
簽訂地點：
簽訂時間：
正規工程建設施工契約 篇2
甲方：以下簡稱甲方
乙方: 以下簡稱乙方
根據與建設單位簽訂的《 建設施工契約》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發包，經雙方協商一致，簽訂如下施工契約：
一、工程概況
1、 工程名稱：
2、承包範圍：
3、承包形式：
二、工程期限： 年 月 日至 月 日，工期:
三、工程質量：乙方應認真按照施工規範，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工後，乙方按國家有關規定保修。
四、契約價款：乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費 %，稅金由乙方承擔。
五、安全責任：乙方應按現行安全操作規定，採取嚴格
的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發生安全事故，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
六、文明施工：乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法：
八、付款辦法：按發包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。
九、其它：
1、在簽訂契約時，乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金，待工程竣工結算後，按契約結算。
本契約一式二份，雙方簽字後生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
正規工程建設施工契約 篇3
甲方：
乙方：
為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協定。
乙方自願參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全責任、權利、義務：
1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;
2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓，並檢查安全培訓的結果;
3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;
4、在有危險的電力設施區域內作業，要求乙方制定安全措施，並配合做好相關的安全措施;
5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規模的大小收三千至一萬元。
6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;
7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。
8、做好安全措施，設監護人(工作負責人)，辦理工作許可手續。
二、乙方的安全責任、權利、義務：
1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格後方能持證上崗工作，並建立健全施工人員相應的檔案。
2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;
3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;
4、自覺接受甲方單位的監督和指導，對甲方單位安監部門提出的意見，必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。
5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;
6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”
7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;
8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面說明。
三、違約責任：
1、執行契約中有關違約處理的規定;
2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;
3、發生違章事件，執行甲方規定，進行相應處罰;
4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，並承擔全部損失。
四、執行規程：
1、雙方在履行契約時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。
2、本安全協定一式兩份，甲、乙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表人簽字：代表人簽字：
正規工程建設施工契約 篇4
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方就住宅樓建築工程承包事宜經過充分協商，達成協定，特簽訂本契約。
第一條 工程概況
1、工程名稱：甲方名下私房住宅樓。
2、工程地點： 號。
3、承包範圍：主體工程(從承台開始，圈樑，地台，一直到封頂)。內外牆批盪，四周外牆貼上紙皮磚，樓梯貼步級磚，走廊、電梯口分別貼上(詳參照以下第4條)。樓層一至八層或共層(不含夾層)，框架結構，首層為商鋪，夾層為機車庫。二層以上為住宅套房，頂層為一個樓梯房，電梯機房(結算時作投影面積計算)。
4、承包方式：包清工。所有機械設備、排柵、模板、鐵釘、鐵線等全部由甲方負責。乙方只提供線錘、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。
註：本工程的水電安裝工程(包括強、弱電)，門窗製作安裝、防雷、消防、排柵、防護網不包括在本承包內。
5、建設工期：本工程自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工(其中主體工程 個月內完成)(詳參照以下第五條)。
6、工程質量：參照國家房屋質量有關要求執行。
7、承包價格：按每層投影面積計算，每平方米為人民幣： 元整(￥元)。包括天面樓梯屋、電梯機房，基礎部分不計，化糞池不計。(凸窗部分只計一面，不計雙面)
第二條 甲方工作
1、開工前向乙方進行現場交底，清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的用水、用電等有關方面，並說明使用注意事項。
2、準備後需的設備，材料運送到工地，但不負責材料運上樓層。
3、甲方指派人員監督及保護好建築材料。
第三條 乙方工作
1、工柵搭設及施工現場每層的臨時用水、用電以及放水保養。
2、參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和計畫進度(作法說明)，交甲方審定。
3、按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格執行施工規範，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定;嚴格按照圖紙作法或說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加峻工驗收，編制工程結算。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍的建築物、設備管線，做好施工現場保衛和垃圾處理，模板等材料的堆放、清理;以及消防等方面的安全工作，協調好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關係。
6、工程峻工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
7、負責峻工後周邊、內部場地，室內地面的環境清理。
第四條 工程內容及包工範圍
1、甲方以清包工的方式發包給乙方。乙方自帶行裝及必須的生活品及用具，施工所用的平水尺、圈尺、吊錘、泥刀、灰刀等常規的使用工具。
2、包工範圍：
①從柱頭承台底標高起至正負零基礎、圈樑、平基、地面硬底化。
②電梯井、化糞池。
③主體框架結構及主體砌磚工程(砌磚外圍牆砌18cm,套間之間的間牆砌18cm,電梯井到頂四周砌18cm,其餘為12cm磚牆)。
④屋面工程的欄牆(包括樓面防水線的搗制)。
⑤室內外牆、天花板全部水泥混合砂漿掃(批)盪，主樓牆外四周圍四面貼上紙皮磚。
⑥電梯出入口四面牆全貼上瓷磚到頂，公共通道地面貼地磚，牆裙貼1.6米至1.8米高瓷磚。
⑦夾層車庫包括天花板全批盪，地面過水泥沙漿。
⑧頂層天面鋪設30cm至40cm高的預製磚塊隔熱。
⑨首層電梯入口、樓梯通道地面貼磚，通道貼磚到頂。
3、使用的泵車費用由甲方全部承擔。乙方按圖紙施工。若工程有變更修改，必須徵得甲方同意方可變更。
第五條 關於工期的約定
1、因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期順延。
2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不順延。
3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力的原因，導致停工的，工期相應順延。
第六條 關於工程質量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙的作法說明和國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
2、乙方應在接到甲方進場通知後安排施工人員進場，不得無故拖延、拒絕。應遵從甲方總施工進度計畫和工期要求。由於乙方原因造成質量事故的，其翻工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、甲、乙雙方應及時對隱蔽工程和中間工程進行檢查與驗收手續，要對工程質量進行監督，檢查隱蔽工程及負責驗收。
4、遇到以下情況之一者，經甲方審核批准後生效：
a.重大設施變更
b.不可抗力
上述情況發生兩天內，乙方應將工期延誤內容書面報告給甲方，甲方收到報告後兩天內給予答覆。
5、非上述原因，工程不能按期峻工，乙方應承擔經濟責任，每延誤一天，罰款 元，從工費中扣除。因乙方原因中途停工，造成甲方損失由乙方承擔經濟責任。
6、工程峻工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內驗收，並辦理驗收有關手續。
第七條 關於工程工費的支付及結算約定
1、本工程根據施工進度情況分次撥付進度款，按完成工程進度分工種支付70%給乙方。餘下部分待峻工驗收後結算付清。具體按工種不同依照進度情況支付。如框架部分每完成一層，按元∕平方計付70%的款項，以此類推。
2、工程峻工後，乙方按規定對工程實行保修。保修時間自通過驗收之日算起，保修一年，外牆及屋面保修二年。甲方從乙方工費中扣除人民幣 元整(￥元)作乙方的質量保證金，保修期滿則退還給乙方。
第八 有關安全生產和防火的約定
乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和相關的法規、規範。
1、乙方應按規定採取嚴格的安全措施，做到安全生產、文明施工，施工中發生的安全事故由乙方全部負責，任何人員進入工地必須戴好安全帽及其他需要的安全帶、裝置等。
2、按照施工規範的要求做好現場施工安全管理，根據需要設計現場照明和圍護設施，防止發生工傷事故，確保現場人員的生命、財產安全。若因乙方責任發生的工傷事故，應積極處理並立即報告有關部門，因此帶來的損失由乙方承擔全部費用和責任。
3、加強現場安全保衛工作，防火、防盜、防搶，確保工程建設順利進行。所用水泥袋由甲方收回處理。
4、材料堆放整齊，確保現場整潔。
5、自行辦理所屬現場施工人員的生命、財產保險，並支付保險費用。
6、接受甲方現場管理人員的監督和檢查。
其他：工程峻工、付清工程款後，本契約自動失效。未盡事宜，甲、乙雙方協商後，可作出補充協定，補充協定與本契約具同等的法律效力。
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之時起即生效。希雙方共同守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
正規工程建設施工契約 篇5
甲方：
乙方：
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協定：
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容：
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求：
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設定4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大於10%，縱坡長度不得大於80米，彎道最小半徑不得小於15米。
3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式：
1、乙方全部完成公路路基開挖工程後，由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場並完成500米的路基開挖後，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後，一次性付清工程款。
五、施工安全責任：
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切後果由乙方自負，甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務：
1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本契約一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。
甲方： 代表：
乙方： 代表：
正規工程建設施工契約 篇6
發包方(以下稱甲方)：
承包方(以下稱乙方)：
根據《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本契約。
第一條 工程項目
一、工程名稱：台江縣知行希望國小柴棚頂棚和食堂門口雨棚
二、工程地點： 知行希望國小
三、工程內容：柴棚頂棚和食堂門口雨棚
四、承包形式： 總承包，包工包料。
第二條 工程期限
一、契約工期總日曆天數10天
開工日期：20xx年8月25日
竣工日期：20xx年8月27日
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延 1、在施工中如因停電8小時以上或連續間歇性停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;停電2天以上;
2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
第三條 建築材料、設備的供應和採購
一、工程材料、設備由乙方採購。包工包料。
二、乙方採購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用於工程
第四條 工程驗收和付款
經核算，建設工程總價為：陸仟圓整(6000元)，工程竣工後，由甲方驗收合格方可向乙方付款。
第五條 附 則
一、甲方代表： 乙方代表：姜小五 。
二、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章後生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
正規工程建設施工契約 篇7
簽訂契約雙方：
建設單位：________________，以下簡稱甲方
施工單位：________________，以下簡稱乙方
為明確甲乙方雙在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成國家的基本建設任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本契約，以便共同遵守。
第一條總則
一、工程名稱：
二、國家(或各部委、或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批准投資計畫、工程項目表、申請建築許可執照，計畫任務書，初步設計、總概算等檔案號。
三、工程編號：________________。
四、工程地點：________________。
五、工程範圍：本契約全部工程建築安裝面積總計平方米(各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表略)。
六、工程造價：本契約全部工程施工圖預算造價為人民幣元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表略)。
第二條工程期限
本契約全部工程____年____月____日開工至____年____月____日竣工(各單項工程、中間交工工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表略)。
在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計畫或變更施工圖而不能繼續施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料，以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
第三條施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷：申請領取建築執照;清除施工場地範圍內影響施工的原有管線、綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的接通;應於____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員學習和熟悉圖紙，參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工地區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計畫，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條物資供應
一、本契約全部所需材料按下列項供應方式辦理。
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應;
2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;
特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應;
3.包工不包料工程，全部材料由甲方採購供應到現場或指定的加工地點;
4.________________________________
二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工、引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗。在施工現場加工的非標準設備，甲方可委託有條件的乙方加工。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續後實行，由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應之一方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應之一方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。
第五條工程款結算
一、本契約全部工程造價的結算方式，按下列第項辦理;
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;
2.按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價，包乾範圍以外的費用，另按有關規定調整包乾造價;
3.按標準施工圖單方造價包乾，包乾範圍以外的`費用另按有關規定調整包乾造價;
4.包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包於辦法結算;
5.________________________________。
二、本契約自簽訂生效之日起，甲方應在日內按工程造價總數元的百分之一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表，並據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之的尾款，待工程竣工驗收後全部付清。(基本建設投資撥款改貸款之後，貸款辦法按主管部門的規定辦理。)不按契約規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
第六條施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準，以及設計
要求組織施工，要求全部工程達到合格標準。
二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：
1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計檔案，經甲乙雙方辦理有關手續後方準繼續施工;
2.施工中如遇設計變更後超出原設計標準或規模時，須經原批准單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續後方可施工。在設計變更尚未批准前，任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由於乙方本身原因造成的停工、返工，材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄;重大或複雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽驗收手續。如甲方與沒計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，並應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以後提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中，如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而採取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔。在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，並償付逾期違約金，違約金計算辦法。
二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使乙驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據。
四、在進行地竣t212程驗收中，如發現不合格需返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，甲乙方在規定期限內完成完成後經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由於修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準及施工圖為依據，在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：
1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應儘量在原施工圖上加以註明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委託設計單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件後應在天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據以撥款。
八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量保修一年，採暖工程保修第一個採暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，並負擔全部修理費用。
第八條獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，百分之歸乙方，百分之歸設計單位。
二、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的項算造價(包工不包料工程按預算人工費計算)，由乙方償付給甲方萬分之的違約金。如乙方採取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工契約由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交有管轄權的工商行政管理部門仲裁。
第九條工程負責人和工傷事故
一、甲方派同志為駐現場負責人，乙方派同志為現場施工負責人，共同履行本契約的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交3232程驗收手續及其他事宜。
二、乙方有責任教
育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。
第十條契約份數及有效期
一、本契約一式份。其中正本兩份，甲乙雙方各執一份;副本一式________份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本契約自雙方簽訂之日生效，在本契約全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
第十一條附則
一、本契約條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本契約之附屬檔案，與本契約具有同等效力，但不得與本契約牴觸。
二、本契約訂立之前雙方簽訂的工程協定書，在簽訂本契約後，可作為本契約之附屬檔案，與本契約牴觸之處，以本契約為準。
第十二條契約附屬檔案(均略)
一、工程項目一覽表，
二、全部施工圖紙;
三、施工圖預算表;
四、甲方負責供應材料、設備一覽表;
五、國家(或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批准投資計畫、計畫任務書等份檔案。
第十三條其他條款____________________________________________。
建設單位(甲方)：(蓋章)______________
代表人：(蓋章)________________________
地址：__________________________________
電話：__________________________________
聯繫人：________________________________
銀行賬號：______________________________
施工單位：(蓋章)______________________
代表人：(蓋章)________________________
地址：__________________________________
電話：__________________________________
聯繫人：________________________________
銀行賬號：______________________________
_____________年_________月__________日
正規工程建設施工契約 篇8
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包範圍
三、契約工期
計畫開工日期：暫定 年 月 日，計畫竣工日期 年 月 ，契約
工期
( )日曆天
四、質量標準
工程質量標準：合格。
五、契約價款
金額：(大寫) 元(人民幣)￥ 元
六、組成契約的檔案：組成契約的檔案：
(1) 契約協定書
(2) 中標通知書
(3) 投標檔案
(4) 招標檔案的澄清和補遺
(5) 招標檔案
(6) 本契約專用條款
(7) 本契約通用條款
(8) 標準、規範及有關技術檔案
(9) 圖紙
(10) 工程量報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約《本協定書中有關詞語含義與本契約《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間： 年 月 日
契約訂立地點：
本契約雙方約定 日後生效。
發包方(公章)： 承包方(公章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼
B、通用條款 通用條款
按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工契約》(GF-1999-0201)示範文本執行。(具體條款略，如投標人要求可提供)
C、專用條款 專用條款
正規工程建設施工契約 篇9
出資方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委託乙方承擔本契約第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計檔案審查任務，經雙方協商一致簽訂本契約。
第一條 本契約依據《中華人民共和國契約法》及建設部第134號令簽訂。
第二條 本契約審查項目內容見下表(勘察、施工圖)：
第三條 甲方應向乙方提交以下資料及檔案：
1、建設項目立項檔案(發改委簽發的批准檔案和規劃部門簽發的規劃紅線圖);
2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);
3、全套施工圖設計檔案及相應的計算書(含計算模型光碟)。
第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發布的鄂價房服[20xx]273號檔案規定支付施工圖設計檔案審查費，本項目審查費應 為元。甲方於 月 日將商定的審查費 交乙方財務室，乙方財務確認收費後審查程式正式啟動。
第五條 雙方責任
1、甲方按本契約第三條規定內容向乙方提交資料及檔案，並對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。
2、乙方在審查程式啟動後的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格後的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設計單位修改完善後送乙方複審，複審合格後，乙方向甲方出具《審查合格書》;
3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設行政主管部門提出複審申請，並由省建設行政主管部門作出仲裁決定。
4、未經乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設計檔案;如確有需要，甲方可通過原設計單位變更設計後重新向乙方報審，並承擔相應的審查費用，乙方不承擔任何費用。
5、經乙方審查合格的項目，因勘察、設計原因發生工程質量問題，乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。
第六條 本契約一式四份，甲、乙、雙方各執一份，另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本契約成立，雙方履行完契約規定的業務後本契約即行終止;契約執行中如發生爭議雙方協商解決，協商不成時通過司法途徑解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
正規工程建設施工契約 篇10
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規，根據*縣人民政府關於中國小危房改造的有關檔案，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就*國小學校建設施工事項協定一致，訂立本契約。
一、工程概況：
1、工程名稱：*鄉*國小校舍建設
2、工程地點：*鄉*國小原校址
3、工程內容：
(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);
(2)廁所6間(約120平方米);
(3)傳達室2間(約40平方米)
(4)院牆：100米(含大門)
(5)硬化路面：厚度大於15厘米。(小計1520平方米) ①大門前主路200平方米;
②院內主路800平方米;
③教室門前340平方米
④廁所、門衛範圍內硬化180平方米。
(6)餐廳內灶台2口，操作台1個。
(7)配套水電工程。
(8)平整校園，壘擋土牆100米。
二、質量要求：
符合《*縣中國小校舍安全工程平房建設質量要求》
三、圖紙：
使用《*縣中國小校舍安全工程平房建設施工圖紙》
四、工程施工要求：
1、門窗要求：尺寸見圖紙，門框使用東北松，上亮穿16號鋼筋6根，鋼筋內塗防鏽漆，外塗調和漆，所用木材必須烘乾後製作。刮膩子刷低油，再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材，顏色由甲方定。
2、散水坡：散水坡(三面)，每間設一縱溝。
3、每口教室設前後兩塊黑板，標準為4米×1.2米。
五、承包形式：包工包料。
六、質量監督：
工程的第一質量監督責任人為施工學校校長，縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及製作、砌牆過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束後，未經質量監督人同意，不得申請驗收。
七、質量保證：
土建工程部分基礎、牆體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電：50年。
八、安全責任：
乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。
九、施工、材料質量責任：
因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如：材料、規格、型號質量不符合要求，由乙方負責調換，保證工程質量。
十、契約金額：
大寫：
小寫：
十一、資金撥付方式：
工程開工，甲方支付契約金額的30%啟動資金，剩餘款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收，質量要求達到合格後，(除契約金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項，一切責任由乙方自負。補助款撥付，乙方必須提供相關建築業手續及建築業發票。
十二、以上條款未盡事宜，施工過程中雙方協商解決。
十三、本契約一式三份，甲乙雙方各執一份，*縣危改辦一份。
十四、契約工期。
開工時間：
竣工時間：
契約工期：
十五、契約簽字生效：
契約訂立時間： 契約訂立地點：
甲方： (章) 甲方法人代表：
乙方： (章) 乙方法人代表：
甲方開戶銀行： 帳號：
乙方開戶銀行： 帳號：
正規工程建設施工契約 篇11
甲方：
乙方：
經學校會議協商，甲方將校園文化建設牆體清水牆、粉刷教室6個、灶房門前污水沉澱池工程施工承包給乙方(韋性智)。施工期限20xx年8月1日——20xx年8月20日，必須按時保質保量完工。乙方負責施工，甲方提供材料，為保證工程計畫順利完成，特制定本契約，以資信守。
一、工程概況及造價
1、部分牆體清水牆
清水牆面積(每平方米10元)
六年級教室左前方 18.5×2.0=37.0㎡
教師東後牆 28.33×1.72=49.3㎡
教室西後牆 28.23×1.72=48.6㎡
合計37.0+49.3+48.6=134.9㎡
總價格： 134.9㎡×10.00元/㎡=1349.00元
2、粉刷1—6年級教室(每間教室500元)
教室數：6間
總計：6間×500.00元/間=3000.00元
3、灶房門前污水沉定池
人工工資 120.00元/天×4天=480.00元
二、工程所用材料
1、文化牆體清水牆
水泥 1噸×260元/噸=260.00元
砂子 10方×55元/方=550.00元
合計：810.00元
2、教室牆體粉刷
膩子粉 20袋×16元/袋=320.00元
801膠 2桶×50元/桶=100.00元
乳膠漆(蘋果綠)2桶×165.00元/桶=330.00元
砂紙 20張×0.5元/張=10.00元
砂紙掌子 2個×5.00元/個=10.00元
刷子 2個×5.00元/個=10.00元
合計：780.00元
3、沉定池
U型槽 8個×40.00元/個=320.00元
4寸水管 2根×100.00元/根=200.00元
水泥 2袋×13.00元/袋=26.00元
蓋板 2個×30.00元/個=60.00元
合計：606.00元
以上一、二項合計人民幣7025.00元，大寫：柒仟零貳拾伍元整。乙方完工後，交由甲方驗收合格後，付款給乙方。本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
簽訂日期：
正規工程建設施工契約 篇12
發包人： (簡稱甲方)
承包人： (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，根據托縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協定：
一、 工程概況
工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點：托縣政協辦公樓
工程內容：樓內牆面，天棚刮膩;鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、契約工期
開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日
計畫竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日
預計契約工期：90天
三、承包方式和契約價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)契約價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任：
依照契約按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任：
1、 按照契約和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建築工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格 ，並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項：
甲方：
法人代表：(簽章)
乙方：
代表人：(簽章)
年月日：
正規工程建設施工契約 篇13
甲方：向翔
乙方：程峰
根據《中華人民共和國契約法》《國家建築施工規範》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅遊區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協定：
一、工程概況：
1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅遊賓館樓工程
2、工程地點：興安縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。
3、建築結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內容及施工範圍：土建水電工程按建築施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另契約簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
二、付款方式與結算：
1、本契約範圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙檔案。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》計價，下浮6%後結算給乙方。
2、工程範圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發布的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。
三、工期：
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)
四、質量及材料要求：
1、質量要求按國家建設質量標準規範，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。並根據驗收意見整理簽字後方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工後甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法：
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以後，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止契約，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格後，乙方資料合格後及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委託相關造價事務所審核。結算經甲方審核批准後，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按契約付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：銀行： 的帳戶上。
六、工程竣工驗收及交付：
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格後書面申報甲方和監理工程師復檢，簽字確認復檢合格後，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，並保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，並在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關係。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及藉口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規範施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規範要求時，有權要求乙方停工整改，並進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
八、違約
1、本協定條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關係，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按契約工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反契約約定，甲方有權終止該工程契約，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此契約又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叄拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此契約一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
身份證號： 身份證號：
電話號碼： 電話號碼：
簽署日期：
正規工程建設施工契約 篇14
發包方(甲方)：______________
代表人：_______________________
設計方(乙方)：______________
設計等級證書：________________
鑒於甲方是__________________項目的發包人，乙方是具備設計資質的設計方，甲方委託乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免契約履行後雙方發生不必要的糾紛，特訂立本契約規範雙方的行為，具體如下：
第一條工程概況
1、工程地點：____________________
2、設計項目：____________________
3、設計內容：____________________
4、承包方式：____________________
第二條設計依據
甲方在訂立契約時，應交付給乙方委託書及項目相關的審批檔案。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務
1、乙方接受委託書後，應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術的交底，若因施工發生困難而變更設計時，乙方應預先徵得甲方同意，但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付
1、本契約的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。
2、本契約簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖，經甲方確認驗收後，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。
5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後，甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對於本契約中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經乙方書面同意，不得將圖紙用於本契約之外的任何商業活動，也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對於本契約涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條契約中止與解除
1、甲方如有特殊情況，必須終止本契約，應書面通知乙方，並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。
2、若乙方在契約履行過程中須提前解除契約，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一併賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本契約規定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致契約無法履行的，須終止契約的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協商解決。
第八條爭議糾紛解決
雙方就本契約約定事項有所爭議時，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向契約履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。
2、設計時間於_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)
3、本契約自雙方簽字後生效，契約規定的雙方義務履行完畢後失效。
4、本契約一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
2021建設施工契約範本4
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方在建房屋___棟，建築層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆麵粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：_______________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
契約簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為___(日曆天)，從簽訂契約之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計畫，以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本契約___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：____________
乙方簽字(章)：____________
正規工程建設施工契約 篇15
發包人：應按照身份證上的姓名填寫 承包人：應按照企業法人營業執照名稱填寫全稱
按照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協定。
第1條 工程概況
1.1工程地點：1.2工程內容：房屋間數總建築面積平方米。(應按照《房屋銷售契約》填寫) 1.3承包範圍：
1.4承包方式：雙方商定採取下列第 (1)承包人包工包全部材料; (2)承包人包工包部分材料; (3)承包人包工、發包人包料。
1.5 開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
總日曆工期(包括法定節假日) 日(不應寫×個月或×年) 第2條 契約價款與支付
2.1契約價款
金額(人民幣大寫)： ￥：
2.2契約價款採用方式
雙方商定本契約價款採用第應選擇(1)或(2)或(3)種方式確定。
(1)採用固定價格。固定價格加 %包乾風險係數計算。包乾風險包括主要材料價格超過一定幅度及不可預見等因素
(2)採用可調價格，按照國家有關工程計價規定計算造價，並按有關規定進行調整和竣工結算。
(3)成本加酬金
2.3工程預付款
契約簽訂後裝飾裝修人員進場發包人向承包人預付工程款 75 %即人民幣(大寫) 預付款扣回的時間、比例：工程量完成 %，分×次扣回 2.4工程款(進度款)支付
(1)工程款支付方式：轉帳支票或現金 (2)工程款支付金額和時間：按經雙方確認的已完工程量付款，
第3條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第應選擇(1)或(2)種方式提供：
(1)發包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。
(2)由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(費用包含在契約價款內)。 第4條 發包人工作
4.1指派 為發包人駐工地代表，負責契約履行。對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
4.2裝飾裝修工程開工前，負責向物業或者房屋管理機構辦理申報登記，並應當與物業管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協定，主動接受監督管理。如確實需要拆改原建築主體和承重結構或設備管線(水、電、暖氣、煤氣管道)，負責到有關部門辦理審批手續。
4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，並說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關係。 4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。 4.5開工前應確認施工圖紙或作法說明，並向承包人進行現場交底。
4.6負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委託承包人處理，承擔相應的費用。 第5條 承包人工作
5.1指派 為承包人駐工地代表，負責契約履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
5.2嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。
5.3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
5.4未經發包人同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。 5.5工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5.6保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。 第6條 材料供應
6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。
6.2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。 6.3凡由承包人採購的材料、設備應按照設計、規範和樣品要求採購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。
第7條 安全生產和防火
7.1發包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規範。 7.2發包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規範，導致發
7.3承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定採取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
7.4由於承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，應承擔由此引發的一切經濟損失。
第8條 工程質量及驗收
8.1雙方約定本工程質量應達到國家質量評定 標準(可選擇優良或合格)。 8.2優良工程等級增加的經濟支出按省市有關規定執行
8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
8.4發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。
8.5工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，並辦理驗收和移交手續。
8.6裝飾裝修工程竣工後，承包人負責採購裝飾裝修材料及設備的，應當向發包人提交說明書、保修單。
第9條 工程變更
9.1發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工並以此為依據相應變更價款及工期。
9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經發包人批准。 第10條 竣工結算
10.1工程竣工合格後，承包人應及時向發包人提出工程竣工結算報告，辦理竣工結算。發包人接到竣工資料後三日內如未有異議，即視為同意。
10.2工程結算報告經發包人批准後，雙方簽字，三日內由發包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算，應承擔違約責任。
第11條 工程保修
11.1驗收合格後，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書(詳見附屬檔案9)。 第12條 違約責任
12.1由於發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人 元。發包人不按契約的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。
12.2由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人 元違約金。 工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的 %。
12.3承包人應妥善保護髮包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
12.4未經發包人同意，承包人擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責並承擔損失。
12.5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。
12.6未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。
12.7因一方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，辦理契約終止協定，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
12.8雙方約定其它違約責任：按雙方約定填寫(如沒有可填寫“不採用”) 第13條 爭議的解決方式
13.1本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，按下列第選擇(一)或(二)種方式解決：
(一)提交大連仲裁委員會仲裁; (二)依法向工程所在地人民法院起訴。 第14條 不可抗力
14.1雙方關於不可抗力的約定：以國家有關部門認可為準
第15條 保險
承包人負責辦理施工人員意外傷害保險
第16條 契約生效
16.1契約生效日期：××××年×月×日 第17條 契約份數
17.1本契約正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。 雙方約定契約副本份數：×份
第18條 契約備案、鑑證
18.1契約備案、鑑證：(現場簽字)
發包方： 身份證號： 承包方： 身份證號：
第19條 其它約定
雙方有關工程的洽商、變更等另行簽訂的書面協定或檔案必須與 國家的現行法律、行政法規相一致。以下無正文。
甲方：乙方：年月日：
正規工程建設施工契約 篇16
甲方：
乙方：
現甲方將 新農村工程承包給乙方，根據中華人民共和國《契約法》和《建築法》的相關規定，經甲、乙雙方協商達成契約如下：
一、承包方式：包工包料
二、承包內容：土建、水電安裝
三、施工標準：按圖施工，內門、樓梯、後院地坪用戶自理，室內借土回填有甲方負責，圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外牆窗(塑鋼)不含陽台窗，每戶一進戶門。
四、承包工程：新農村×期工程， 戶住宅。
五、承包價格：按每戶人民幣××萬元計算(不含稅率)，有甲方負責。
六、承擔風險每戶××萬元人民幣，甲乙雙方互不變動。
七、結算標準：根據建築法規則計算，根據施工幢戶數，基礎完工，甲方支付乙方每戶×萬元，一層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;隔熱層屋面瓦做好後甲方支付乙方每戶×萬元，主體粉刷完工後，甲方支付乙方每戶××元;外牆完工後，三月內甲方支付乙方每戶××元;餘款××元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自契約簽訂後 天進場。
十、質量要求：乙方根據國家施工規範要求施工，發生質量事宜，甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜，乙方依據國家建築法安全規範要求組織施工，嚴禁違章操作，發生人力不可抗拒因素，造成安全事故，甲、乙雙方協商解決，
十二、違約事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外，還要支付乙方現場工人損失每天××元整，如無其它原因，乙方無故停工造成甲方的損失，由乙方負責賠償。
十三、其它事項：契約中未盡事宜甲乙雙方協商解決，不能達成一致，可申請××市仲裁委員會仲裁，亦可訴訟××市人民法院。
十四、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
正規工程建設施工契約 篇17
一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構，因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中，1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋，要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻，確保密實，如出現質量問題，乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工契約責任時，或施工過程中出現質量問題，甲方有權終止全部契約，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時，經甲方驗收合格後，甲方付給乙方該層契約的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工，若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任，與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本契約經雙方簽字即生效，工程款結清後終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
正規工程建設施工契約 篇18
甲方：
乙方：
契約簽訂地：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協定並共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、工程範圍及內容：
工程量：
承包形式：
三、工期：
1、開工日期：
2、竣工日期：
3、契約總工期為 工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可後，工期可相應順延。
四、質量標準採用下列：
1、工程質量達到省優至魯班獎;
2、工程質量評定等級為優良;
3、符合國家質量驗收標準;
4、雙方約定的標準、具體為：
五、契約價款
本契約工程價款結算採用下列 種方式：
1、採用一次性包死總價的固定價格方式，總價為 ，如今後涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協定，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協定 。 2、按實際發生的工程量結算。並按下列約定執行：
(1) 工程預算價： (工程結束後按實結算)
工程單價: (含外運等其他一切費用)
(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核後，由會計事務所或 進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月 日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更籤證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，並在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人覆核簽字，並由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批後方可生效，否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價5%以內，無需追加契約，超過5%，須另訂契約。
(6)取費標準及說明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式說明: 完成合格工作量上報甲方審核報批，並編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認後方可。
(8)契約協定一經簽字，不受市場價格變化影響，按契約及協定約定標準進行結算。
六、付款方式
1、本工程預算款為：
扣回工程預付款的方式為:2、工程款按 方式支付，具體為：
(1)本工程無預付款;
(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認後，支付合格已完工工程款的 %;
(3)
(4)
(5)總工程款的 %作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形， 後支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應：
八、質量及驗收
1、工程質量必須符合本協定第四條約定標準，並按現行國家驗收規範執行。質量保證期 年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低於 小時，負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止契約，乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規範進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收後方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告後 小時內驗收完畢並出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。
7、竣工後，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工後 天內提供符合規範性要求的竣工圖及全部竣工資料，並應一式 份。
8、其他約定 ： 按圖紙說明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批准，安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按契約工期和批准的進度計畫組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計畫不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批後執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯後於進度計畫時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，並撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的 %支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2 ‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。
3、項目經理 ：現場代表(乙方)：
監理： 現場代表(甲方)：
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決
十、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規範。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則後果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理並承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，並處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權採取解除契約、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十一、甲方責任
1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現，應與乙方協商，並可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協定約定的義務以及負責
十二、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協定內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止契約。
3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及採取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切後果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知 日內進場維修， 日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
7、
十三、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協定，如有違反，按本協定相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期，每超過一天，按契約總價款的 承擔違約金，或每天按 1000元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題，以及違反本協定其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按契約總價款的1%-10%承擔違約金。
十四、附則
1、本協定經雙方簽章 後生效。
2、本協定於 年 月 日在 簽署。
3、本協定一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協定發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協定一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：
年 月 日 年 月 日
工程承包契約協定書範本
發包單位： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本契約。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按 米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
(1)、基底寬 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度為 米，受力部分需冷拉絲磚帶，外牆做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工後做圍牆10米左右。
(4)、牆與岸間的空隙用泥土夯實，並在牆上加適量的漏水管。
第三條：契約工期
1、經雙方協商確定,工程期為 日，暫定於自 年 月 日起至 年 月 日止，具體開工時間由甲方下達開工令後方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為 元。
2、上述總承包價為包乾價，包含本契約所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍牆)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收後付 元，除總金額的百分之五質保金外，剩餘部分 付，質保金一年滿後付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務
1、按契約向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本契約工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本契約約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除契約。
第十條：其它
本契約於 年 月 日由雙方在 簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，一式 份，上方各執一份，上交 份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章) ： 聯繫電話：
承包人(簽字或蓋章)： 聯繫電話：
年 月 日
正規工程建設施工契約 篇19
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見：
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定，將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日，付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協定，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，契約金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定，原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定，那么，有關卸船能力沒有達到契約約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明契約約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元，上述6個契約增加的工程款總計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家稅務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明