城中村房屋拆遷協定書 篇1
集體土地拆遷住宅用房貨幣補償安置協定(新明街道)[2]
(第一聯:_________________拆遷人)
NO:_________________
拆遷人:_________________寧波國家高新技術產業開發區房屋拆遷管理辦公室(2)(以下簡稱甲方)
被拆遷人:_________________(以下簡稱乙方)身份證號碼:_________________
根據甬高新[20__]第94號檔案,乙方所有住宅已列入老廟社區舊城改造項目拆遷範圍,根據《寧波市徵收集體所有土地房屋拆遷條例》、《寧波市徵收集體所有土地房屋拆遷條例實施細則》及高新區《新明街道老廟社區集體土地房屋拆遷補償安置實施方案》(以下簡稱《條例》、《細則》、《方案》)的規定,現就房屋拆遷貨幣補償安置等事宜簽定如下協定:
第一條:乙方被拆房屋座落於老廟社區,貨幣補償安置確權建築面積平方米。
第二條:被拆住宅貨幣補償單價按每平方米5981元結算,一次性過渡補貼費元。乙方合計拆遷補償資金為元(大寫:_________________萬仟佰拾元角分)。
第三條:乙方保證在___ 年 ___ 月 ___ 日前搬遷並騰空房屋,移交給甲方。乙方舊房及附屬物歸甲方所有,乙方不得拆除、損壞房屋,違者照價在房屋補償金額中扣除。乙方交清應交款項並搬遷,經拆遷單位驗收後10日內,甲方一次性支付給乙方拆遷補償資金。
第四條:甲方未能在約定的時間內支付拆遷補償資金的,從逾期之日起按房屋拆遷補
償金額每日萬分之二的標準向乙方支付違約金;乙方未能在約定的時間內將舊房交付給甲方,從逾期之日起按房屋拆遷補償金額每日萬分之二的標準向甲方支付違約金。
第五條:甲、乙雙方如有違反本協定的,按市有關規定處理。
第六條:本協定由雙方簽字蓋章後生效。
第七條:本協定一式三份,甲、乙雙方及拆遷主管部門各持一份。
拆遷人:_________________(蓋章)被拆遷人:_________________(蓋章)
經辦人:_________________聯繫電話:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
城中村房屋拆遷協定書 篇2
甲方:
(拆遷人)______________
地址:______________________
營業執照註冊號:____________
法定代表人:________________
聯繫電話:__________________
委託代理人:________________
聯繫電話:__________________
受委託拆唬篲___________
地址:______________________
營業執照註冊號:____________
法定代表人:________________
經辦人:____________________
聯繫電話:__________________
乙方:
(被拆遷人)____________
法定代表人:________________
聯繫電話:__________________
住(地)址:________________
身份證號碼:________________
聯繫電話:__________________
委託代理人:________________
身份證號碼:________________
根據國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《陝西省城市房屋拆遷補償管理條例》及其他有關法律、法規之規定,甲方和乙方在平等、自願、協商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協定:
第一條拆遷房屋依據
甲方因項目建設需要,經審查批准,於____年____月____日,取得了拆許字第號《房屋拆遷許可證》,實施房屋拆遷。
乙方所有的房屋屬於該拆遷許可證核准的拆遷範圍內。
第二條乙方房屋的基本情況
乙方房屋坐落於________,土地為____,房屋用途為____,建築結構為_____,建築面積為______平方米,附屬物包括:______,證件名稱:_______,證件:______號,地籍:________號。
第三條補償金額
甲方補償乙方各項費用和金額如下:
1、房屋的貨幣補償金額為人民幣佰拾萬仟佰拾元整(詳見附屬檔案一評估報告)
2、附屬物補償金額為人民幣佰拾萬仟佰拾元整(詳見附屬檔案一評估報告)
3、搬遷補助費為人民幣佰拾萬仟佰拾元整
4、停產停業的直接經濟損失補償費為人民幣佰拾萬仟佰拾元整
5、_______________________
6、_______________________
總計補償金額(大寫)人民幣佰拾萬仟佰拾元整。
第四條產權調換房屋
1、甲方用於產權調換的房屋為現房,坐落於____________________,建築面積平方米(其中:套內建築面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積平方米)。產權調換房屋的價款總額人民幣佰拾萬仟佰拾元整。
2、甲方用於產權調換的房屋為期房(房屋平面圖見附屬檔案二,房號以附屬檔案二上表示為準),坐落於_______,建設用地規劃許可證為,建設工程施工許可證為,[土地使用證號][土地使用權批准檔案],房屋用途為,屬結構,層高為,建築層數為,地上層,地下層。(房屋裝飾、設備標準見附屬檔案三)
⑴、該房屋陽台是[封閉式][非封閉式]。
⑵、該房屋協定約定建築面積為平方米,其中,套內建築面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積平方米。
⑶、該房屋單價為每平方米元(人民幣),總金額為人民幣佰拾萬仟佰拾元整。
⑷、協定約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
房屋交付後,產權登記面積與協定約定面積發生差異,雙方同意按下列方式進行處理:
①_____________________________________
②_____________________________________
③_____________________________________。
⑸、規劃、設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更,甲方應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知乙方。
乙方在通知到達之日起15日內有權做出是否退房的書面答覆。
乙方在通知到達之日內起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。
甲方未在規定時限內通知乙方的,乙方人有權退房。
乙方退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方的房屋拆遷補償金額支付給乙方,並按利率付給利息。
乙方不退房的,應當與甲方另行簽訂補充協定。
第五條差額結算
被拆除房屋與產權調換房屋差價款為,由支付給對方。
該款於年月日前結清。
第六條搬遷
乙方在年月日前搬遷騰空房屋,經甲方確認,舊房由甲方拆除。
第七條產權調換房屋的交付
1、甲方在年月日前將產權調換房屋交付給乙方。
2、甲方應當在產權調換房交付使用後日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。
如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,甲方按補償金額的%向乙方支付違約金。
第八條過渡方式
乙方按下述第種選擇過渡方式,甲方按乙方選擇的方式給予支付臨時安置補助費或提供周轉用房:
1、乙方自行解決過渡用房。
在過渡期內,臨時安置補助費為每月元,按個月計算,計元甲方先支付乙方個月,計元,余個月,計元,由甲方在的產權調換房屋交付時給付。
(臨時安置補助費自乙方舊房搬遷騰空驗收合格之日起按月計算,發至產權調換房屋交付後四個月止。)
2、甲方提供周轉用房。
在過渡期內,甲方不支付乙方臨時安置補助費。
在甲方將產權調換房屋交付給乙方使用後四個月內,乙方騰退周轉用房。
第九條違約責任
因甲方的責任延長過渡期限的,乙方自行解決過渡用房的,自逾期之月起,甲方按照支付給乙方臨時安置補助費,逾期超過六個月的,從第七個月起按支付給乙方臨時安置補助費乙方使用甲方提供周轉用房的,除甲方繼續提供周轉用房外,自逾期之月起,甲方按照支付給乙方臨時安置補助費。
第十條註銷
乙方應在年月日前向甲方移交有關房屋、土地證件,由甲方統一向房管、土地部門辦理註銷手續。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續,乙方自行到有關部門申請辦理,並結清已使用的水、電、氣等費用。
第十一條協定的爭議解決
本協定的履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,按下述第種方式解決:
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十二條本協定未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。
協定附屬檔案與本協定具有同等法律效力。
第十三條本協定自雙方簽訂之日起生效。
第十四條本協定連同附屬檔案共頁,一式份,甲乙雙方各執份。
甲方:
(簽章)____________
乙方:
(簽章)___________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
委託代理人(簽章):_____
委託代理人(簽章):_____
_______年______月______日
________年______月_____日
受委託拆遷單位:________
法定代表人:____________
經辦人:_________________
____年____月___日簽於____
城中村房屋拆遷協定書 篇3
委託人:
受託人:
甲方與乙方約定,由乙方處理甲方 及房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利義務,依照《中華人民共和國民法典》及其有關法律法規的規定,經雙方充分協商,訂立本契約。
第一條 委託事項
甲方委託乙方處理甲方因建設需要之拆遷相關的事項及周邊的建築物。
第二條 費用
乙方在處理委託事務時,甲方付給乙方人民幣 萬元整;進場時,先付 萬元整;待工程結束後,甲方向乙方付清剩餘款項。其它費用由乙方自行承擔。
第三條 乙方責任拆遷過程中之一切事務由乙方負責,垃圾清運、場地平整,在拆遷工作整體完成後,向甲方移交工地。甲方向乙方移交工地後七日內拆除完畢。
第四條 違約責任
在本契約履行過程中,乙方未按甲方要求完成拆遷工作的,由甲方監督實施,達到甲方要求為準,甲方如未在規定的時間內向乙方移交工地,所造成的後果全部由甲方負責。
第五條 契約糾紛的解決辦法
本契約在履行中若發生糾紛,甲乙雙方應本著友好的精神予以協商解決,協商不成的,任何一方可向本契約簽訂地法院起訴。
第六條 其他條款
本契約若有未盡事宜,由雙方協商達成補充協定。
補充協定與本契約具有同等效力。
乙方與被拆遷戶簽訂的拆遷契約,應按照甲方提供給乙方的《房屋拆遷契約》的條款規定,否則甲方的一切直接和間接損失均應由其負責賠償。
本契約一式兩份。契約正本雙方各執一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
城中村房屋拆遷協定書 篇4
編號:建設單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方。
根據__________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以供雙方遵守執行。
一,乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二,乙方應於一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費_____元。
三,甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1,乙方自行找房周轉,每人每月補助______元;
2,由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助______元取暖費,並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
四,甲方安置乙方的住房位於______,共______套______間,______層______號,配有______等設備。
五,乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其他文字上籤字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
六,甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金______元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
七,其它:______________________________________________________________.
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請契約管理機關_____或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式__
__份,交____市(縣)房地產管理局,建設銀行,建委,計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方):_____________________________________(公章)
城中村房屋拆遷協定書 篇5
拆遷人(以下簡稱甲方):_________。
被拆遷人(以下簡稱乙方):_________。
房屋承租人(使用人)(以下簡稱丙方):_________。
根據《城市房屋拆遷管理條例》及______省有關城鎮房屋拆遷的法規、規章等規定,甲方_________拆遷項目已經______省建設廳和______省發展與改革廳批准(建住房函[20_________]_________號文附屬檔案第_________項),已列入______省20_________年度拆遷計畫,並取得《______省城鎮房屋拆遷許可證》(_________拆許字第_________號),對乙方的房屋進行拆遷,根據《民法典》及其他有關法律法規之規定,甲、乙、丙_________方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋拆遷補償安置達成如下協定:
第一條 被拆除房屋基本情況
(一)房屋所在地點,建築面積_________平方米(其中有產權證的建築面積_________平方米,房屋使用面積_________,房屋產權證號_________),房屋的用途_________,房屋的產權性質_________,房屋的結構_________,房屋的總樓層數_________,房屋所在的樓層數_________。
(二)房屋內部設施及裝潢情況:_________。
(三)房屋的附屬物及構築物情況:_________。
(四)機械設備情況:_________。
(五)其他情況:_________。
第二條 乙方或丙方基本情況
(一)被拆除房屋為住宅:
1.乙方有正式戶口_________人(其中常住人口_________人),分別是:
序號 姓名 性別 年齡 與戶主關係 身份證號碼
2.丙方有正式戶口_________人,分別:
序號 姓名 性別 年齡 與戶主關係 身份證號碼
(二)被拆除房屋是非住宅:
1.乙方情況:_________
2.丙方情況:_________
第三條 房屋拆遷補償選擇第_________種方式:
1.貨幣補償;
2.房屋產權調換;
3.貨幣補償與房屋產權調換相結合。
第四條 貨幣補償
(一)貨幣補償金額的確定選擇第_________種方式:
1.根據當事人共同推薦的房地產估價機構的估價結果確定;
2.當事人約定的其他作價方式。
(二)被拆遷房屋補償金額(大寫):人民幣_________元整。
1.房屋貨幣補償金額。被拆遷房屋建築面積_________平方米,按建築面積每平方米_________元計價,小計_________元。
2.土地使用權貨幣補償金額。被拆遷房屋占地面積_________平方米,按占地面積每平方米_________元計價,小計_________元(若房屋貨幣補償金額含土地使用權貨幣補償,此項可不另行計算)。
3.房屋裝潢作價方式:_________,補償金額_________元(若房屋貨幣補償金額含房屋裝潢補償,此項可不另行計算)。
4.房屋內的電話、有線電視、煤氣、網際網路等配套設施、設備的遷移費或者初裝費,補償金額_________元。
5.附屬物及構築物補償金額_________元。
(三)補償款由甲方於_________年_________月_________日前支付給乙方,支付方式:_________。
(四)實行貨幣補償的,甲方對丙方不再承擔安置責任,由乙方對丙方進行安置。
第五條 房屋產權調換補償
(一)甲方提供位於_________,結構為_________,用途為_________,房屋號_________,建築面積_________平方米的【現房】【期房】【土地】。產權調換房屋的樓層、房號、土地的確定方法:_________。
(二)產權調換的安置房屋應符合以下標準:
1、甲方提供給乙方的安置房屋,應當符合國家質量安全標準;
2、房屋內應當有以下設施:
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________;
(4)_________;
(5)_________。
3.房屋裝飾與設施標準詳見附屬檔案4。
4.新建房屋竣工後質量應經建設工程質量安全監督部門登記備案。
5.甲方應協助乙方辦理房屋所有權證書。
(三)被拆遷的房屋及產權調換的安置房屋的價格均按本協定第四條第(一)、(二)、(三)款統一方式進行確定,並結清產權調換差價。
(四)按被拆遷房屋與產權調換的安置房屋的價格結算產權調換差價。差價金額_________。
(五)差價由_________方於_________年_________月_________日前向_________方支付;支付方式:_________。
第六條 房屋產權調換的過渡安置
(一)過渡方式按以下第_________方式確定。
1.【乙方】【丙方】選擇自行過渡安置;
2.由甲方提供周轉房過渡安置。
(二)【乙方】【丙方】過渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
(三)【乙方】【丙方】選擇自行過渡安置的,甲方應當按本協定第七條的約定向【乙方】【丙方】支付臨時安置補助費;【乙方】【丙方】選擇由甲方提供周轉房過渡安置的,其周轉房的地址為_________,戶型為_________,建築面積_________平方米。
(四)甲方保證【乙方】【丙方】在過渡期限內按本協定第五條規定進行安置。【乙方】【丙方】使用甲方提供的臨時過渡周轉房的,應當在得到安置房後_________日內騰出周轉房。
(五)【乙方】【丙方】在臨時過渡期內,收到甲方安置通知(通知方式為_________)之日起3個月內,應到甲方辦理安置手續;甲方應從發出安置通知後再支付【乙方】【丙方】三個月臨時安置補助費;逾期不到甲方辦理安置手續的,不再享受各種補助費或補償費。
第七條 房屋拆遷補助費
(一)甲方按規定標準,支付【乙方】【丙方】搬遷補助費_________元,臨時安置補助費_________元,提前搬家獎勵費_________元;其他補助費_________元,總計人民幣(大寫):_________元整。
(二)拆遷非住宅房屋,甲方按規定標準,支付【乙方】【丙方】設備搬遷和安裝補助費_________元,因拆遷造成停產、停業損失補償費_________元,提前搬家獎勵_________元;其他補助費_________元,總計人民幣(大寫):_________元整。
(三)甲方應於_________年_________月_________日前,將房屋拆遷補助費支付給【乙方】【丙方】,支付方式:_________。
第八條 【乙方】【丙方】在_________年_________月_________日前應將被拆遷房屋騰空,並交甲方拆除。
第九條 【乙方】【丙方】的違章建築及其附屬設施應在_________年_________月_________日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方將依法實施拆除。
第十條 逾期安置的違約責任。
甲方應在本協定第六條第(二)項約定的臨時過渡期期滿前,保證【乙方】【丙方】按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿_________天前通知【乙方】【丙方】,按下列約定處理:
1、甲方應按本協定第七條約定的臨時安置補助費的2倍向【乙方】【丙方】支付臨時安置補助費。
2、逾期_________個月內,甲方應按本協定第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%,向【乙方】【丙方】加付停產停業損失補償費;逾期超過_________個月,甲方應按本協定第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%,向【乙方】【丙方】加付停產停業損失補償費。
3、逾期18個月的,【乙方】【乙方在徵得丙方同意的情況下】有權要求重新選擇貨幣補償或另行選擇安置房。
4、_________。
5、_________。
第十一條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
(一)因不可抗力造成安置房屋建設延期的;
(二)因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
(三)_________。
因以上情況造成或安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:_________。
第十二條 甲方關於安置房標準的違約責任。
(一)甲方交付的安置房標準應符合第五條第(一)項及附屬檔案4標準的約定。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按約定標準進行整改,並賠償人民幣_________元。
(二)安置房屋面積確認及面積差處置方式:
本款規定以【建築面積】【套內建築面積】(本款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處置。
本協定約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。產權登記中面積記載不明確的,應由原產權登記部門重新確認。
安置房交付後,產權登記面積與本協定約定面積發生差異,甲、乙雙方同意按_________種方式進行處置:
1、雙方自行約定:
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________。
2、雙方同意按以下原則處置:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,按第五條規定原則據實結算差價;
(2)面積誤差比絕對值超出3%的,當產權登記面積大於本協定約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款按第五條規定原則據實結算差價;超出3%部分的房屋價款,不找差價,由甲方承擔,產權歸屬乙方。
(3)面積誤差比絕對值超出3%的,當產權登記面積小於本協定約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款按第五條規定原則據實結算差價;超出3%部分的房屋價款,由甲方按超出3%部分的房屋價款的雙倍返還乙方。
面積誤差比=(產權登記面積-協定約定面積)/協定約定面積______100%
(三)安置土地面積誤差參照本條第(二)項處理。
第十三條 甲方逾期支付拆遷補償資金(貨幣補償、搬遷補助費、臨時安置補助費、設備搬遷安裝補助及損失費、停產停業補償費)的違約責任。
甲方如未按本協定規定的時間付款,按下列第_________種方式處理:
(一)按逾期時間,分別處理(不實行累加制)
1、逾期在_________日之內,自本協定約定的應付款期之第2天起,至實際全額支付應付款之日止,甲方按日向【乙方】【丙方】支付逾期應付款的千分之_________的違約金,協定繼續履行;
2、逾期超過_________日後,自本協定約定的應付款之第2天起,至實際全額支付應付款之日止,甲方按日向【乙方】【丙方】支付逾期應付款的千分之_________(該比率應不小於前款中的比率)的違約金,協定繼續履行。
本條中的逾期應付款指依本協定規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
(二)_________。
第十四條 其他違約責任:
(一)_________;
(二)_________。
第十五條 乙方安置屬於臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知_________日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的,不再享受各種補助費,並每逾期1天罰款_________元。
第十六條 本協定在履行過程中發生的爭議,由當事人協商解決,協商或調解不成的,按下述第_________種方式解決:
(一)向_________仲裁委員會申請仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
第十七條 本協定未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。
第十八條 協定附屬檔案與本協定具有同等法律效力。本協定及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十九條 本協定自契約當事人簽字蓋章之日起生效。
第二十條 本協定一式_________份,甲、【乙】、【丙】方各持1份。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________。
委託代理人:_________ 委託代理人:_________。
_________年____月____日 _________年____月____日。
丙方(簽章):_________
委託代理人:_________
_________年____月____日
城中村房屋拆遷協定書 篇6
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建築物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:
經公開招標,拆除項目總金額為:_____________元(¥____________元)
2、結算方式:
(1)契約簽訂時,乙方一次性付清工程款。
(2)乙方報名時的報名費轉為押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格後,退還乙方的押金。
三、施工日期:
1、本契約工程定於20____年____月____日開工,於20____年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力:
1、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定葛為工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施,。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素髮生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全_____,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本契約規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、契約執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
1、本契約簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對契約條款修改,需經方協商同意並簽訂補充協定。
2、補充協定及附屬檔案與本契約正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本契約自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
4、本契約一式____份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執____份,具有同等法律效力。
城中村房屋拆遷協定書 篇7
甲方:白湖鎮初級中學
乙方:
甲方將位於學校食堂前面的9間房屋讓乙方拆除、清運垃圾、平整場地等。經甲乙雙方協商達成以下協定:
1、承包方式
乙方採取全包乾方式,應在 20__年 11月6——7日完成拆除及場地清理工作。拆除磚由甲方運走,乙方承擔垃圾清運、場地平整等所有費用。房屋的行條、瓦、門窗等歸乙方所有。拆除完畢,要求現場垃圾清運乾淨,場地整潔,無任何遺留物。
2、拆除費用結算
甲方將拆除的物品按照第一條規定給乙方抵算拆除費用。
3、安全責任
乙方自行負責拆除安全工作,拆除過程中發生的任何安全事故,甲方不承擔任何責任。
以上協定,經甲乙雙方簽章後生效。
甲方:白湖鎮初級中學乙方:
代表人:代表人:
城中村房屋拆遷協定書 篇8
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方將位於學校食堂前面的9間房屋讓乙方拆除、清運垃圾、平整場地等。經甲乙雙方協商達成以下協定:
1、承包方式
乙方採取全包乾方式,應在20__年11月6——7日完成拆除及場地清理工作。拆除磚由甲方運走,乙方承擔垃圾清運、場地平整等所有費用。房屋的行條、瓦、門窗等歸乙方所有。拆除完畢,要求現場垃圾清運乾淨,場地整潔,無任何遺留物。
2、拆除費用結算
甲方將拆除的物品按照第一條規定給乙方抵算拆除費用。
3、安全責任
乙方自行負責拆除安全工作,拆除過程中發生的任何安全事故,甲方不承擔任何責任。
以上協定,經甲乙雙方簽章後生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
代表人:_________________代表人:_________________
城中村房屋拆遷協定書 篇9
整村房屋拆遷訴求書
原告:______________,女,漢族,_____________年__________月__________日生,住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告:______________,男,漢族,_____________年__________月__________日生,住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告:_________________上海_________________實業有限公司法定代表人:______________聯繫電話:_____________地址:_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼:_________________200000
第三被告:_________________上海___________________房地產開發有限公司法定代表人:__________________聯繫電話:_____________地址:_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼:_________________200000
訴訟請求:
1.確認三被告簽訂的關於本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協定無效;
2.請求法院重新做出拆遷補償安置;
3.本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:
被告二、三於20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住於_______________路_____________弄_______________號底後的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由於歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底後房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨一個戶口簿並作為戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)_____________(被告一的兒子)_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底後的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告於_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權無果,無奈於_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院後,通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底後房屋的部分拆遷補償安置協定【協定編號為:_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協定原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底後房屋的拆遷補償安置協定,並且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)_____________(戶口在_____________區_______________路)一併作為動遷安置人口在動遷房屋安置協定中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協定後,一共獲得3百餘萬元,而原告僅獲得動遷款10餘萬元。由於3被告簽訂的安置協定侵害了原告依法享有安置房屋的權利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護自己的合法權利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協定無效,並且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
此致
上海市________________區人民法院
具狀人:_________________
__ 年 ___ 月 ___ 日
城中村房屋拆遷協定書 篇10
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商如下:
一、甲方現有飯廳、住宿樓、倉庫、門房、燒火房全部拆除,以 元整給乙方拆除。
二、甲方只搬室內電器、辦公及用具,其它的全部歸乙方。
三、甲方不能動門、窗、上下水管、電線、檁木、磚、板、鋼筋、磚碴,全部由乙方自行處理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工過程中安全全部由乙方負責,甲方不負任何責任。
五、為了順利拆除,若有其它干擾由甲方協調解決。
六、拆除工期根據實際情況再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
城中村房屋拆遷協定書 篇11
甲方:
乙方:
甲方與乙方約定,由乙方處理甲方房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利和義務,依照《中華人民共和國契約法》及其相關法律法規的規定,經雙方充分協商,訂立本契約。
第一條 委託事項
甲方委託乙方處理甲方因建設需要的拆遷事宜,包括拆遷過程中因拆遷完所產生的房屋剩餘價值。拆遷戶總計 戶。
第二條 費用及其支付
1、 按拆遷房屋間數計算:
(1)對於多數房屋較好的按每間人民幣 元。
(2)對於部分房屋較舊的乙方免費負責清除。
2、乙方在拆遷之前須向甲方交納 50 萬元保證金,該保證金在乙方拆遷房屋的同時按乙方拆遷的實際數量予以扣除。
(1)若乙方在拆除全部房屋之後,其契約價款未達50萬元,則甲方退還乙方餘下保證金;
(2)若乙方在拆遷房屋過程中,其契約價款已達到或已超過 50萬元,則乙方須向甲方續交20萬元保證金,依次類推,待乙方拆除全部房屋後,甲方退還乙方餘下保證金。
2、 乙方在處理委託事務時,其他費用及損失由其自行承擔。
第三條 委託事務的終止
(1) 在拆除過程中,雙方產生分歧的,在對乙方從事本委託契約的費用給予補償後,可終止本和同。
(2) 乙方遇政府對本單位職能將進行調整,而致無法履行本契約的,在賠償甲方相應損失後可終止本契約。
第四條 違約責任
乙方未按本契約完成拆遷工作的,應賠償甲方因此所受的直接及間接地損失。
第五條 其他條款
契約自甲乙雙方簽字之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。
(本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
城中村房屋拆遷協定書 篇12
甲方:x有限公司,位於xx鎮四巷號,法人代表
乙方:,xx鎮xx村村民,住xx鎮x5號。
丙方:擔保人xx鎮xx村
甲方因開發需要,受xx市土地收儲中心委託,徵收並拆除乙方位於xx鎮x5號的房屋。參照《國有土地上房屋徵收與補償條例》,現行最新中華人民共和國土地管理法有關規定,雙方在丙方監督下,就拆遷還建、安置補償有關問題進行了協商,達成協定如下:
一、乙方房屋、地基、菜地現狀,宅基地面積總計280平方米,其中空地170平方,住宅面積單層110平方,四層,其中一、三層為住房,二層為兩個門面、頂層2m以上,是收納兼廚房,也可住人,底層架空。住房建築面積總計330平方米,門面二個,(每個開間4.15m,進深(13.3+1.2)面積各為60平方米,)門面建築面積120平方米。房屋右側與後方有村級公路,房屋前面臨x大道,可資利用的公共通道面積約80平方(52.2+31.92),前、後、右側三方共可停小車7至10輛。三相電到戶,內三相表一塊,兩相表四塊,水到戶,內有水錶三塊,電視電話均到每套房屋。
一二樓均已租出,每年房租收入10000元。
乙方土地使用證號:x集用第號
二、甲方以新建的房屋置換乙方被拆房屋,地點位於乙方現有房屋地點段,甲方給乙方的置換新建房屋為1-4樓,分別為一樓住宅房一套,地面必須為架空層。二樓門面二間,三、四樓住宅房二套,車位2個。面積大小的處理按以下方案:
還建房面積大於原房屋面積,乙方以建築價格購買。
還建房面積小於原房屋面積,甲方按同等地段房屋銷售價格加相應稅、費乘以差額面積,現金補償乙方。
還建房交房期限時間為兩年,自簽約日起計算。
甲方承諾,還建給乙方的房屋終身免交物業管理費。
三,還建房屋質量要求:
所有房屋均應按xx市現行商品房標準建造,抗震為6-8級,並受監。其中第一層應為架空層
每套住房及門面均應水、電(其中一戶三相)電視到戶,其費用均由甲方承擔。其中水管到戶直徑不低於25,電到戶電線截面不低於25.(其中一戶三相)
每套住房均應有進戶門一塊,窗戶均裝鋁合金,
門面應有進戶門(卷閘門),窗戶均裝鋁合金。水、電電視到戶,其費用均由甲方承擔。
四、甲方給乙方的還建房屋的各項證件,應含土地使用證,房屋使用權證,水、電、電視開戶證件,所有證件的稅、費均由甲方承擔。並在交房時一併將所有證件交給乙方。
如甲方交付的還建住房只可供乙方一戶出入,所有證件可只辦一個。如二戶或多戶進出,每套房均應有各自的證件。
所有的土地使用證年限均應在70年以上(含70年)。
交房時,應同時給乙方車位所有權終身免交物業管理費的證件或承諾書。
五、甲方除給乙方還建房屋外,考慮到還建房屋內部僅為裸房等因素,補償給乙方臨時安置補助費,內部裝潢補償費,搬家費,乙方房屋租賃損失費,青苗補償,農民宅基地占用補償等費用總計x萬元。其中,臨時安置補償費(過渡期乙方租房房租)12000元(兩年),乙方經營性損失20000元(乙方原租房收入,兩年)搬家費1000元。內部裝潢補償等項747000元。
六、違約責任及處理:
在約定的交房時間到期後,開發商不能按期交房時:
逾期,開發商應支付相應的房屋租賃費(6000*120%/年),房屋出租損失補助費(10000*120%/年),不足一年的按月計算。
因其他原因,甲方無法履約交房,丙方應承擔擔保責任。督促甲方履約。仍無法交房時,按照xx市xx鎮同等地段房屋在履約期的銷售價格,加上應交各項稅、費(含各種辦證)合併計算應補償的房屋價款,補償給乙方。即採取貨幣補償方式。甲方到期無履約能力,則由丙方擔保人承擔責任。
在契約簽字前,開發商與擔保人應先簽字,再將所有款項轉到指定的帳戶。經確認後,被拆遷人簽字,同時交出土地證,則表示房屋已轉到開發商手中,被拆遷人在20天內搬遷完畢。並通知開發商及擔保人。乙方交房時應保證不得拆除門窗及防護網。
本協定一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,簽字蓋章生效。
立協定人
甲方:xx市xx房地產開發有限公司
法人
乙方:
丙方:x鎮xx村村委會
法人
20xx年11月7日