維修契約協定書 篇1
甲方：
乙方：
甲乙兩方根據《住宅維修管理辦法》的有關規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成一致意見，就甲方的自有住房維修事項簽訂如下契約，確保雙方共同遵守執行：
第一條 維修標準及要求
1、甲方將位於寶積山路的房屋維修委託給乙方，各種材料由甲方自行購買。
2、乙方要根據甲方的要求進行維修，甲方將監督乙方實施。
3、維修項目：整個屋頂翻新，及牆體刷白。
4、維修要求：
①乙方自行組織維修施工隊，並負責做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。
②乙方要在甲方指定的時間內負責清理完該工程造成的余泥雜物，逾期不清理的，甲方組織人員清理，費用由乙方負擔，並從甲方付給乙方的維修款中扣除。
5、乙方對甲方的房屋維修負責，要儘量保護室內的所有設施。
第二條 付款
甲方向乙方支付3000(叄仟元整)元工人工資，乙方用於勞務支出。
第三條 契約期限
契約有效期為 年 月 日至 年 月 日。
本契約未盡事宜，由雙方友好協商後解決，如無法解決，可向契約簽訂地法院提起訴訟。
本契約自雙方簽名蓋章時生效，一式二份，甲、乙雙方各執一份，
甲方(簽名、指)： 乙方(簽名、指)：
簽訂日期： 年 月 日
維修契約協定書 篇2
委託方： (簡稱甲方)
施工方： (簡稱乙方)
按照空調設備運行的要求，確保空調維修質量和時間，經甲、乙雙方共同協商，簽訂本契約：
一、工程項目及價格：
二、本價格包括維修過程中上述表格中不含的其他所需的零配件材料，但在檢修過程中發現有大故障(如拆壓縮機、熱交換器穿孔等)的維修，則據其具體故障分別報價。價格由雙方協商定價，由甲方購買或由乙方代購。
三、技術要求：
主機維修後，經調試運行，各維修部件能達到正常的製冷要求。
四、委託方的權利與義務：
1、應及時提供必要的水、電、氮氣等。
2、應積極配合乙方的施工。
3、在施工過程中委託方可隨時監督施工方的'施工質量。
五、施工方的權利與義務：
1、按質、按期完成工程。
2、乙方進入甲方施工現場後，應遵守甲方的一切規章制度。
3、負責辦理進場前的有關手續及費用。
4、自備維修所需工具、清洗藥水及維修所需的材料等。
六、施工期限：
自本協定簽訂之時起10天內完成全部工程內容。
七、本工程價格及付款方式：
1、本工程包乾價：人民幣捌萬零伍佰壹拾柒元整(￥80517.00)。
2、契約簽訂後3日內，甲方支付乙方工程款的30%，即：貳萬肆仟壹佰伍拾伍元整(￥24155.00);工程完工經甲方驗收合格後，10日內甲方向乙方支付工程款的60%，即：肆萬捌仟叄佰壹拾元整(￥48310.00);餘款(工程款的10%)捌仟零伍拾貳元(￥8052.00)在質保期後一次性結付。
八、質量保證期為六個月，自工程驗收交甲方使用之日起計算，六個月內如發生因乙方維修部分質量問題(甲方違規操作造成的除外)，由乙方返工，一切費用由乙承擔。
九、責任事故：
在施工中乙方造成的一切安全事故，全部由乙方負責。損壞甲方的設備及設施，由乙方照價賠償。
十、違約責任：
雙方友好協商解決，如協商不成，按國家《契約法》的有關規定辦理。
十一、未盡事宜，由雙方友好協商解決。
十二、本協定一式四份，甲方執三份，乙方執一份，協定自簽字之日生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修契約協定書 篇3
供方： (以下簡稱甲方) 契約編號： 需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：
根據《中華人民共和國契約法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在契約期內為乙方提供服務，達成如下協定：
一、契約價款
項目為通信線路維修，採購總金額為：9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知後24小時能到達現場並處理好故障問題，若甲方未能在規定時間內完成故障處理，應按契約價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規規定及各專業施工規範要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規範要求的，乙方有權中止直至解除具體契約/訂單，並要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》後一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款後開具維修費發票。
五、契約糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本契約，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、契約生效
雙方授權代表簽字並蓋章後本契約生效，本契約一式二份，各執一份。
甲方：
乙方：
維修契約協定書 篇4
甲方：
乙方：
甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協商，達成如下協定。
1、工程概況
臨建地點位於__以南，__以東，數量暫定為 間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。
2、雙方責任
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建築物的建設施工，門窗安裝。
3、房屋構造
單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低於cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，並覆蓋油氈。牆壁應採用厚度不低於5cm，價格不低於4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地後15日內完成所有房屋的建設。
5、價格及結算方式
乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋後，同乙方結算工程款的95，其餘5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年後付清。
6、違約責任
乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。
7、本協定一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。
甲方：________
乙方________
日期：
維修契約協定書 篇5
供方： (以下簡稱甲方) 契約編號： 需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：
根據《中華人民共和國契約法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在契約期內為乙方提供服務，達成如下協定：
一、契約價款
項目為通信線路維修，採購總金額為：9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知後24小時能到達現場並處理好故障問題，若甲方未能在規定時間內完成故障處理，應按契約價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規規定及各專業施工規範要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規範要求的，乙方有權中止直至解除具體契約/訂單，並要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》後一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款後開具維修費發票。
五、契約糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本契約，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、契約生效
雙方授權代表簽字並蓋章後本契約生效，本契約一式二份，各執一份。
甲方：
乙方：
日期：
維修契約協定書 篇6
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協定：
一、維修費用
甲方要求乙方維修屋頂防水240平方，維修單價20元/平方，總計金額 元。屋頂更換的材料要求：防水材料用威牌0.4厘米
二、質量標準
1、乙方施工必須規範，不能粗製濫造、野蠻施工;
2、工程質量保修1年，若甲方發現質量問題，乙方應及時維修;
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本契約後，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格後一次性付工程款 元。
四、安全責任
1、乙方必須規範施工，按照國家的相應的施工規範操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關係或僱傭關係。
五、其他事項
1、本契約簽訂後，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本契約一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
日期：
維修契約協定書 篇7
甲方(定作人)：__________
法定住址：__________
法定代表人：__________
職務：__________________
委託代理人：__________
身份證號碼：__________
通訊地址：__________
聯繫人：__________
電話：__________
傳真：__________
帳號：__________
電子信箱：__________
乙方(承攬人)：__________
法定住址：__________
法定代表人：__________
職務：__________
委託代理人：__________
身份證號碼：__________
通訊地址：__________
聯繫人：__________
電話：__________
傳真：__________
帳號：__________
電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協定：
第一條修繕修理項目、數量、報酬
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條材料
第五條檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準：__________、方法：__________、時間：__________、地點：__________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準：__________、方法：__________、時間：__________、地點：__________
第六條修繕修理時間
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：__________
第八條資料提供
1、定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：__________。
2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______________日內答覆。
第九條轉包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協定中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協定的執行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1、雙方同意在本契約執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條協助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________，並滿足以下要求：__________。
2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除契約。
第十三條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件：
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件套用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工後，交付時間：__________，交付方式：__________，交付地點：__________。
第十七條驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據_________，具體驗收時間為：__________
第十八條修繕費用
本次修繕的費用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_______________日內將尾款_______________元全部付清。
第十九條結算方式
報酬與材料費的結算方式為：
第二十條保修
設備修復後，對於該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條契約的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協定。
1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本契約的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外，本契約所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人：
1、定作人保證其有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1、承攬人保證其有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：__________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之________日起_______________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_______________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力，則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本契約簽訂________日之後出現的，使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確，契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十九條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第三十條契約的效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之________日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：__________承攬人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：__________
委託代理人(簽字)：__________委託代理人(簽字)：__________
簽訂地點：__________簽訂地點：__________
_________年____月__________日_________年____月__________日
維修契約協定書 篇8
甲方：
地址：
法人代表：
電話： 傳真：
乙方：
地址：
法人代表：
電話： 傳真：
根據北京市消防局消監字《20xx》140號通知規定，為了保證消防器材的正常使用，甲方委託乙方對 大廈內 具4Kg乾粉ABC滅火器進行維修年檢，每具維修費用為 元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提，明確雙方的權利及義務，特達成如下合作事項：
一、 維修明細及費用
具4Kg乾粉ABC類滅火器(具體明細詳見附屬檔案)，每具維修價格 元人民幣，維修費用合計： 。人民幣大寫： 。以上報價含稅金及乙方滅火器材維修、運輸等全部費用。
二、維修日期：
三、交貨地址：將維修合格消防器材送至 。
四、驗收方式：甲乙雙方在 大廈現場驗收維修合格消防器材，滅火器外觀、噴射軟管良好，壓力充足。
五、付款方式：甲方驗收合格並收到乙方提供符合國家和甲方要求的發票後10日內將 維修款以支票形式付給乙方。
六、質保期：乙方對所負責維修的甲方 具乾粉ABC滅火器材免費質保1年，一年內滅火器出現壓力不足、軟管開裂等情況，乙方負責免費上門維修。
七、甲方責任
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在乾燥防潮的地方。
2、甲方一旦發現消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況後及時通知乙方，乙方須在24小時內及時給予維修。
3、認真履行契約，對工作任務的完成情況和工作質量進行監督檢查和驗收。
八、乙方責任
1、乙方必須按照國家的有關標準進行滅火器的維修，嚴格質量管理，保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質保期內乙方對需要進行維修的滅火器實行免費上門服務，維修後的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在乾燥防潮的地方。
4、本協定書採用固定總價方式即：協定依據報價時的所有工程量固定，人、材、機及取費全部固定。負責提供本協定施工材料、零配件和工具，對人工費乙方不再單獨收費。
5、協定價款已結合工程具體情況考慮了技術措施費及保證工期、質量等因素所需的趕工費等全部費用。
6、本工程以乙方包材料設備、包工期、包施工、包質量、包材料檢驗、包安全的形式進行承包。
八、本協定一式肆份。甲、乙雙方各持貳分，具有同等法律效率。本協定自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
年月日：
維修契約協定書 篇9
甲方：
乙方：
一、概括：供熱循環泵維修及更換配件(45KW二台)
二、雙方權利及義務
1：甲方權利及義務
甲方有權指定專業人員在維修現場監督、配合、驗收乙方的維修工作甲方應為乙方提供維修場所的方便條件確認現場水泵交接前的狀況，雙方認可後各自留底
2：乙方的權利及義務
乙方在進入甲方的工作場地時，應聽從甲方安排，服從甲方的管理，遵守各項規章制度，接受甲方專業人員的監督。維修時對甲方的成品進行現場保護，做到文明施工，高難度及危險操作時必須有監護人，做好安全防護措施。乙方在維修更換零件時，不得損壞工作場所的裝飾，如有損壞照價賠償。
三、費用付款方式
總費用為人民幣(大寫)：玖仟元整 ￥：9000元維修完畢經調試合格後甲方應支付乙方人民幣(大寫)玖仟元整 所有更換配件保質期為三個月在契約有效期內，甲乙雙方在契約出現爭執時，雙方應協調解決，若爭議無法解決時可像人民法院提出訴訟，在契約爭議期間，不得影響契約繼續執行。
甲方：甲方蓋章：甲方負責人簽字：
乙方： 乙方蓋章： 乙方負責人簽字：
年月日：
維修契約協定書 篇10
甲方(委託維修及配件需求方)： 簽訂地點：
乙方(維修及配件供貨方)： 簽訂時間：*年 *月28日
乙方接受甲方委託，作為甲方的相關維修定點單位，對甲方的提供電機、水泵及相關設備進行維修、提供相關配件。為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國契約法》，甲乙雙方友好協商簽訂本協定。
乙方保證其具有維修電機及相關設備的資格證照，有權從事維修電機、水泵及相關設備。
雙方現就以下事項進行正式約定：
第一條：更換配件
1、乙方提供更換配件必須保證為與設備同品牌原裝配件，如有特殊情況乙方需在與甲方協商認同後更換與原配件套用功能與技術指標相近的部件。
2.更換配件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高於電機及相關設備的生產商在*市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
3.乙方未經甲方同意不應自行僱傭未經甲方書面同意的第三方更換或拆卸配件。更換配件時，未經甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，乙方退還甲方所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成電機損壞，乙方要按市場價格進行賠償。 第二條 交付
1.甲方將需維修的電機及相關設備告知乙方，乙方協同甲方確認後自行取走。
2.維修項目完工後，乙方有義務告知甲方確認維修項目和更換配件明細。交付時間：維修項目完工後3日內。交付方式：乙方將維修完工的電機及相關設備移交給甲方。交付地點：司院內。
第三條 驗收
1.雙方約定由甲方和乙方共同來進行維修的驗收工作。
2.修繕修理項目檢驗標準依據國家相關標準執行。
第四條 保管義務
乙方應當妥善保管甲方提供的電機及相關設備。因運輸、維修過程中，因保管不善造成毀損、滅失的，乙方應當承擔損害賠償責任
第五條 上門服務
1、對電機、水泵及相關設備的安裝、使用過程的疑問，乙方免費提供上門服務。
第六條 保修
電機、水泵修復後，在正常的使用環境下，對於該電機、水泵的同一故障，乙方提供1個月的保修。 但下列情況不屬保修範圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經乙方人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第七條 費用結算、支付的方式
1、維修產生的費用單據必須經由甲方經辦人簽字確認，方才有效。
2、因為維修電機、水泵及相關設備的型號、數量、更換配件的不確定性，費用結算時雙方依據結算周期內實際發生的維修相關費用為結算金額，出具結算單。
3、雙方約定按4-6月為固定結算周期。
4、維修費用支付條件：質量、服務無糾紛，由乙方提供3%稅務代開發票後，甲方一次性付清。
第八條 違約責任: 違約責任;
1. 契約簽訂後若供方不能按約定日期供貨。使需方造成損失，供方應償付需方此批貨款總價的違約金。
2. 供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者給需方造成損失的，供方應償付需方此批貨款總值的違約金。任意一方如提出增減契約數量，變動交貨時間，應提前通知對方，徵得同意。
3. 供方所供貨品有不和質量標準規格、質量或霉爛等情況，需方有權拒絕接收，如已付款，供方應全部退還，如經供方要求代為保管，需方可代為保管，應此所發生的一切費用損失，由供方負責，如經供方要求代為處理，必須負責迅速處理，需方須迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定
4. 約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括契約履行後可以獲得的利益，但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失
第十二條 當事人一方因不可抗力不能履行契約時，應當及時通知對方，並在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任
第十三條 契約執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，並互相換文或另訂契約，方為有效 第十四條 雙方在履行本契約期間，如發生糾紛應通過協商方式解決，若協商後仍不能解決，一方或雙方需 在契約簽訂地()法院通過訴訟方式解決，當爭議標的額超過500萬元的，雙方在仲裁委員會通過仲裁的方式解決。
第十五條 本契約的簽訂地為。
第十六條 契約有效期限：簽訂之日生效，雙方權利義務終止時止。
第十七條 本契約一式四份，甲方兩份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 本契約一式陸份，甲方肆份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
維修契約協定書 篇11
甲方：
乙方：
甲方現有辦公設備一批，需進行維修保養，乙方願為甲方提供長期維修、保養服務。。特此簽訂如下協定：
一、維護服務內容
1、甲方單位在與乙方簽約維護協定後新購的設備，若由乙方提供的設備，在保修期內，由乙方提供正常的硬體保修維護服務,軟體維護服務不包含在本維護契約中。經甲乙雙方協商確認後，可將該設備追加到《代維服務設備清單》，按本契約規定進行維護。
2、辦公設備僅限於附屬檔案《代維服務設備清單》所列出的設備，超出範圍的設備需要維護，乙方將另行收費。
3、乙方負責甲方辦公自動化設備，包括：電子計算機、印表機、複印機、傳真機等維修和保養工作，並按協定規定工作日為甲方提供上門服務，如遇國家法定節假日順延上門維護時間。
4、乙方為甲方提供電子計算機方面的系統維護，常用軟體安裝、定期病毒代碼更新，防毒軟體由甲方提供並使用，重要數據備份、軟體備份所使用的介質由甲方提供，如刻錄機、光碟等，作業系統災難性恢復、系統重新安裝、硬碟檢測。乙方應協助甲方製作常用作業系統及應用程式的軟體備份，其中涉及軟體著作權責任的，由甲方自行負責。
5、乙方為甲方的印表機、傳真機、複印機等辦公設備提供正常保養及清理，如甲方機器需大修時，乙方應免收大修維修費用。
二、乙方負責對甲方所有代維設備進行統一標示，在設備明顯位置貼上標籤，協助甲方做
好固定資產管理工作，協定簽約後第一次上門維護時做好《代維電腦設備配置詳細列表》登記工作。
三、乙方應為甲方提供及時、周全的6×8小時服務，若故障報告時間晚於下午5：30，則
上門維護時間順延至下一個工作日;維護回響時間為每周一至周六上午8：30至下午17：30，接到甲方報障後應在2小時內到場維護;一般故障，應在24小時內修復，重大故障應在3天內修復;若因需要訂購維修備件而不能在此時限內修復時，乙方必須及時與甲方協商落實完成。
四、乙方為甲方的辦公設備提供零配件和消耗品的報價及其它方面的諮詢，如甲方從乙方
處購買配件和消耗品，甲方可享受乙方提供的優惠價格。
五、保養周期：
乙方在每個月第四周的星期二或三到現場進行維護，並做好服務登記(乙方在維護過程中需有甲方人員陪同);乙方若未能按協定規定的服務周期提供保養服務，甲方可向乙方上級部門進行投訴。
六、乙方在履行契約過程中，知悉甲方的一切商業秘密，無論是在本契約期限內還是契約
終止後，均應保密。
七、服務費與付款方式：
1、甲方每月支付乙方保養費人民幣￥300.00，包括交通費和勞務費用，但不
包括耗材和零配件的費用;如更換零配件，需由甲方同意並確認後，費用由甲方支付。
2、乙方在協定簽訂後3天內將全年保養費的50%支付給甲方，維修年度到期前10天內將餘款付清。
八、本協定未盡事宜或協定期限內發生異議，雙方應本著友好原則協商解決。
九、本協定有效期為壹年，自協定蓋章之日起生效。
十、本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，經雙方蓋章後生效。
附屬檔案：代維辦公設備清單
甲方：乙方：
蓋章：蓋章：
代表人(簽名)：代表人(簽名)：
日期：X年X月X日日期：X年X月X日
維修契約協定書 篇12
甲方：
乙方：
甲乙雙方在自願、公平、公開的基礎上，經協商一致，共同訂立協定如下：
一、甲方車輛在乙方定點維修期間，乙方向甲方提供以下服務：
1、相同客戶要服務最好;同類維修項目、要價格最低、質量最優、速度最快。
2、對甲方維修車輛大保的發動機，要保證3萬公里不出問題。如出現技術和配件問題由乙方承擔。如駕駛員造成的機械故障由甲方承擔。
3、做好甲方車輛的二級維護保養，對維修後出現的問題，要優質、快速、無償的給予修復，並辦二級維護髮票。
4、做好甲方上線車輛年審的辦理，確保合格通過。
5、負責協調交管部門，及時解決甲方車輛因此而造成的交通滯留問題。
6、乙方對甲方車輛要優先給予經維修，對拋錨在路上的甲方車輛能夠隨叫隨到，及時給予搶修。
二、車輛維修
1、甲方車輛到乙方維修時，需持有甲方負責人簽字或蓋章的車輛維修單，乙方見單後方可按此協定維修車輛。
2、甲方車輛維修單上須註明送修項目和經辦司機的姓名。
三、維修項目
1、維修項目由甲方在車輛維修通知單上註明，車輛維修需經領導批准，並加蓋公章。
2、乙方在維修過程中如發現其他故障需增加維修項目時，乙方應及時通知甲方，甲方派人查驗認可後，由乙方維修。
3、乙方維修完車輛後，須把與本次維修有關的工時費、配件費等詳細簽字或蓋章後一併交於甲方司機。
4、未按規定手續進行維修的或甲方司機未經同意私自維修的，甲方不承擔任何費用。
四、結算方式
甲方交乙方大保的車輛3公里運轉正常後，乙方可執維修報告與甲方對所修車輛費用進行結算，其他維修車輛零修費用每月結算一次。
五、契約日期：
自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。契約期為一年。
六、本契約一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。
七、未盡事宜，雙方協商決定。
甲方：
代表簽字：
_____年_____月_____日
乙方：
代表簽字：
_____年_____月_____日