承攬廣告牌安裝製作協定書 篇1
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌的製作、安裝事宜達成如下一致協定：
一、廣告牌製作
1、廣告牌規格：__________
2、材質：__________
3、要求：__________
二、廣告牌安裝
安裝地點：____________________
三、工程造價及支付方式
1.廣告牌製作費：總計人民幣__________元，大寫__________元整。
2.支付方式：
契約簽訂時甲方預付程款__________元，大寫__________元。
製作安裝完成後，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。
四、工程期限
1、自契約簽訂甲方預付工程款之日起__________天。如遇不可抗力因素工期順延。
2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導致的人、財、物的損害由甲方承擔。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責提供施工現場的水、電等設施齊全，供乙方使用。
6、按本契約規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行製作、安裝。如現場條件與施工圖方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
3、確保施工嚴格按照規定操作，未按規定操作所造成的人、財、物的損害，由乙方負責。
六、關於驗收
1、乙方全部製作安裝完工後一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2、廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到6級。
七、違約責任：
1、甲方未能按本契約第三條規定時間付款，每逾期一日，應以契約總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將契約工期順延
2、乙方如無正當理由未能按本契約第四條規定按時製作、安裝成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付契約總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，預付工程款項不予退還，乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部製作作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔：
1、在本廣告的製作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。
2、本廣告安裝製作完畢後，因不可抗力的因素如重大自然災害、安裝建築物本身質量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔任何責任。
3、由於商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛與乙方無關。
九、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目保修__________年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿後，雙方另簽維修協定進行維修。
十、本契約除簽章部分外，均為列印，手寫、塗改無效。
十一、未盡事宜雙方協商解決。
十二、本協定自簽訂之日起__________年後自動失效。
十三、此契約一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
聯繫電話：__________聯繫電話：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
承攬廣告牌安裝製作協定書 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國契約法》和有關法律、法規，就甲方委託乙方製作安裝廣告字牌的有關事宜達成如下協定，供雙方共同遵守：
一、項目概況
1、項目名稱： 。
2、規 格：
3、施工材料： 。
4、安裝地點
5‘內 容：
二、製作、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料，包質量包安全，全面負責廣告字牌製作、運輸和安裝的整個過程。
2、乙方保證嚴格國家標準標準製作、安裝，符合相關設計要求，並保證廣告字架結構達到設計強度的要求。
3、乙方保證廣告字牌製作、安裝符合國家規定的戶內戶外廣告標準及相關的質量標準。
三、製作、安裝工期：
1、乙方應在20 年 月 日完成廣告牌的製作、安裝工作。
2、乙方在施工過程中如遇大風、雨天、停電等不可抗拒的自然界災害而影響施工，乙方應及時報請甲方批准。
3、在乙方製作、安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按契約約定付款而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責。
四、契約價款及付款方式
(一)契約價款
甲方應支付給乙方貨款總額為人民幣 元整，即大寫： 元整。該款項已包含材料費、製作費、安裝費、人工費、運輸費等廣告字牌製作、安裝涉及的所有費用。
(二)付款期限和方式
1、甲方於契約生效後 日內支付契約價的50%作為預付款，即人民幣 元整，即大寫： 整。廣告牌完裝完畢經驗收合格後，乙方應於驗收後日內付清餘款 元整，否則逾期每日按契約價的5%收取滯納金。
六、雙方其他權利義務
1、甲方應向乙方提供水電以及必要的施工條件。
2、廣告字牌製作和安裝施工過程中所出現的一切安全事故，由乙方負責。
3、甲方及其委派人員有權監督乙方的施工。甲方發現乙方施工材料不合格、工程質量不達標、施工不規範等問題時，有權要求乙方予以整改，乙方應立即整改完畢;
4、乙方應當確保工地現在周圍的清潔、施工廢料及時清理乾淨
5、乙方為本項目的廣告牌提供 年的免費保修，該期限從將乙方廣告牌交付甲方使用之用日開始計算。保修期內，乙方負責免費保修、保養，並保證廣告光畫面達到正常效果;
八、其他
1、本契約自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。雙方在執行契約中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向契約簽署地點所管轄權的人民法院提出訴訟。
2、本契約一式肆份，甲方執 份，乙方執 份，具同等法律效力，若有未盡事宜，雙方另簽補充協定，補充協定與本契約具同等法律效力，若補充協定與本契約不一致的，以補充協定為準。
甲方(印章)： 乙方(印章)：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
承攬廣告牌安裝製作協定書 篇3
甲方：_________________
乙方：_________________
經甲乙雙方友好協商致同意，就乙方承包甲方高炮廣告牌建設相關事宜，雙方本著自願、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協定，由雙方共同遵守，
廣告牌安裝外包契約。
一、甲方將位於發啟裝飾城B區路邊高炮廣告牌一座的工程建設及材料承包給乙方，不含基矗地面至高炮最頂的總高為25.2米，牌面尺寸為18米_____6米雙面。
二、高炮廣告牌承包價總計人民幣壹拾萬零捌仟元整(￥108000元)，不含稅。
三、付款方式：_________________即簽訂契約後付元，完工後一次性付清元。
乙方收到款後正常施工，10日內完工。
四、此高炮必須能抗十二級颱風，其它自然災害與乙方無關，
五、甲方責任
甲方提供施工場地、運輸車輛的通行方便，保證電源的接用，調解工程期間一切的相關地方矛盾。
該高炮廣告牌的建立，甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意後方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。
甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤或停工，應按實際造成的損失進行賠償。
甲方每年需對該高炮廣告牌進行一次防鏽加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的後果乙方不承擔責任和損失。
六、乙方責任
乙方所組織的施工人員，吃、注行乙方自行安排。
乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具。
施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。
七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：_________________
因甲方提出變更、增加施工項目、改動線路及施工中改動安裝等。
因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。
因甲方未按契約支付預付款及工程進度款所延誤的工期。
八、本契約未盡事宜，甲乙雙方協商解決，並作為契約附屬檔案，雙方簽字蓋章後與本契約具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。
九、本契約一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方：_________________乙方：_________________
簽字(或蓋章)：_________________簽字(或蓋章)：_________________
日期：_________________日期：_________________