樓頂廣告牌有償租賃契約 篇1
甲方：
法定地址：
法人代表：
乙方：
法定地址：
法人代表：
甲、乙雙方，根據《中華人民共和國廣告法》，《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國相關法律法規的規定，本著互惠互利的原則，經友好協商，就乙方租賃使用甲方坐落於事宜達成如下協定，以資共同遵守。
第一條租賃內容
1、租賃名稱：
2、租賃位置：
3、廣告規格：
4、廣告形式：
第二條租賃期限
租賃期限為年。
以甲、乙雙方就製作後的螢幕驗收合格並簽訂補充協定之日起算租賃期間。
第三條權屬與維護
1、廣告牌產權屬甲方所有，乙方只擁有該廣告看板的使用權。
2、本契約項下螢幕由乙方負責設計，內容必須符合《中華人民共和國廣告法》的有關規定，經乙方最終確認後進行報批工作，甲方給予相關協助，協助過程中產生的費用由乙方負擔。
3、乙方負責螢幕的維護、噴繪、安裝等具體製作施工工作，費用由乙方負擔。
4、乙方須定期對螢幕進行安全檢查，遇颱風、暴雨等惡劣天氣應當採取安全防範措施。螢幕陳舊、破損的，乙方必須及時整改、修繕。因乙方管理維護不善導致螢幕造成人身安全及財產損失的，乙方承擔全部責任。
5、經甲、乙雙方協定，螢幕安裝截止日期為_____年_____月_____日，
於_____年_____月_____日螢幕正常使用。
6、在本契約項下，螢幕廣告發布期間內，甲方保證亮燈時間為具體亮燈開始和結束時間會隨天氣和季節變化進行一定調整，總亮燈時間不變。如果因電源原因不亮燈，甲方應在24小時內進行修復;如果不亮燈時間連續超過兩天，則按不亮燈實際天數順延補足。
第四條費用支付及結算
1、契約保證金：為保證契約有效履行，契約簽訂當日，乙方向甲方支付契約保證金人民幣元
2、租金：
乙方以年為單位向甲方支付租金：
租金的支付方式：
乙方每年分兩次向甲方支付租金，分別於每年一月、七月的最後10日向甲方支付，每次支付當年租金的50%.
3、電費：
經甲、乙雙方初步預算，螢幕電費每月元，全年合計元，乙方於每年元月10日前向甲方支付預算電費，由甲方代為繳付，繳付電費以乙方自行設立的電錶為準。每年12月15日至31日，甲乙雙方對當年電費進行結算，超出部分乙方另行支付，剩餘部分自行轉為下一年預付電費。
4、行政收費：
租賃期間，因螢幕而產生的一切行政收費均由乙方承擔。
5、款項支付：
甲方向乙方設立專門賬戶：
開戶行，
賬戶：.
乙方應將本契約項下所有應向甲方支付的款項匯至上列賬戶，如甲方變更賬戶資料，必須書面通知乙方。
第五條甲方的權利與義務
1、甲方有權就螢幕的整改、防腐及安全性技術等方面情況向乙方提出整改方案，並敦促乙方整改。
2、甲方保證對承載螢幕的廣告看牌擁有合法產權，並承諾向乙方提供甲方《企業法人營業執照》副本的有效複印件備案。
3、在本契約約定的租賃期限內，如在租賃位置周邊出現其他建築，設施影
響乙方廣告正常發布或發生其他足以影響乙方廣告正常發布的情形，導致乙方預期的廣告發布目的或效果落空或存在落空的風險，乙方應儘快通知甲方，甲方應在自身能力範圍內盡最大努力予以排除，並按廣告發布受影響時間順延本契約約定的租賃期限;如影響廣告發布的情形無法排除，乙方有權解除本契約，並按實際租賃的天數計算租金及其他相關費用，甲方對超出部分的費用應當及時返還乙方。
上述情形發生後，甲乙雙方也可以協商其他補償方法予以解決。
4、由於甲方的原因造成乙方螢幕廣告損害的，乙方有權解除契約，甲方應當向乙方承擔賠償責任。
5、乙方逾期不繳納租金及相關費用時，甲方有權從逾期之日起按日向乙方收取年度租金‰的滯納金。
第六條乙方的權利與義務
1、乙方必須按照本契約第四條規定，按時足額支付租金及相關費用。逾期支付應當按照本契約第五條第5款的約定向甲方支付滯納金。
2、乙方應保證螢幕廣告的宣傳內容真實合法，並出具相關證明性檔案交由甲方備案。
3、乙方應提供乙方《企業法人營業執照》副本的有效複印件向甲方備案。
4、由於乙方的原因造成甲方螢幕廣告損害的，甲方有權解除契約，乙方應當向甲方承擔賠償責任。
5、乙方每天為甲方免費播放其宣傳視頻，贈送時間為每天合計3小時。播放時間由乙方自主安排，不限時段。
第七條智慧財產權
本契約項下的廣告畫面及發布內容等所產生的智慧財產權由相關智慧財產權權利人享有。因上述智慧財產權所產生的一切糾紛與甲方無關。
甲方有權就乙方播出的內容進行確認並向乙方提出合理建議。
第八條保密條款
甲乙雙方承諾並保證對本契約的相關信息及資料、在契約履行期間知悉的對方商業秘密及在螢幕上發布廣告商家的商業技術數據、信息等的負有保密義務。任何一方不得擅自向第三方披露。否則，違約方應向守約方承擔違約責任並承擔由此而產生的一切不利後果。
第九條契約的變更和解除
1、契約變更
本契約簽訂後的變更須以雙方法定代表人正式訂立書面變更協定的方式進行;任何未經另一方簽字認可的變更通知均不發生契約變更的效力。
2、契約解除
契約解除應當簽訂書面解除協定。
本契約簽訂後，任何一方未有法定理由或者本契約規定事由，不得擅自解除契約。
3、如因不可抗力或政府行政行為導致設立發布手續等問題發生糾紛，甲方應在發生後一個工作日內通知乙方，甲乙雙方應當在友好協商的前提下變更或者解除本契約。
第十條違約責任
1、由於甲方原因致使螢幕廣告不能如期發布，甲方應及時通知乙方，在事先徵得乙方書面同意的前提下，可以順延租賃期限;如未得到乙方同意，每逾期一日，按應付租金的1%向乙方支付違約金;逾期滿7日，乙方有權解除契約，甲方須返還乙方已支付的租金及相關費用。並支付乙方當年租金的20﹪作為違約金。
2、乙方如未按期足額支付租金及相關費用的，每逾期一日，則按應付租金的1%向甲方支付違約金，如逾期10日仍未支付，甲方有權解除本契約，收回廣告看板，乙方並支付甲方當年租金的20﹪作為違約金，不足彌補甲方的損失部分，乙方仍應賠償。
3、在本契約履行期限內，一方非因法定理由或本契約規定事由單方面解除或終止履行本契約，違約方除應賠償給守約方造成的損失外，還應按本契約約定已支付租金總額的20%向對方支付違約金。若甲方在契約期內將本廣告看板向第三方出售，則按已支付租金總額的20%向乙方支付違約金。
第十一條不可抗力及政府行為
因不可抗力或政府行為造成其中一方或雙方無法繼續履行本契約的，則本契約自動終止。
因不可抗力或政府行為造成其中一方或雙方無法完全履行本契約的，甲乙雙方應當在友好協商的前提下變更或者終止本契約。
因不可抗力或政府行為導致契約終止，租金及相關費用按照乙方實際租賃的時間以天為單位計算，甲方只按實際天數收取租金及相關費用，餘款退回乙方。
本契約任何一方因不可抗力或政府行為不能履行或不能完全履行本契約義務時，應當在事件發生後的一個工作日內通知另一方，並向另一方提供由有關部門出具的證明資料。不可抗力或政府行為發生時，雙方均應盡一切合理努力減輕由此造成的不利後果，遲延履行契約後發生的不可抗力或政府行為，不能免除違約責任。
第十二條法律適用和爭議解決
本契約適用中華人民共和國法律。
契約雙方就本契約的解釋或履行發生爭議時，應當友好協商解決，如協商不成，任何一方均有權向人民法院提請訴訟。
第十三條契約生效及其它
本契約自雙方法定代表人簽字並加蓋公司印章後生效。
本契約未盡事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式簽訂《補充契約》，該補充契約與本契約具有同等法律效力。本契約的附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
本契約一式貳份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
第十四條契約通知
1、任何一方向對方發出的任何通知均應採取書面形式，並以電話通知對方加以確認，本契約履行中的通知，如使用特快專遞郵件，以寄出日後的第四日視為收件日期如使用電報或傳真，以發出後的第二日視為收件日。
2.除非一方書面通知更改地址，一切通知均應發往本契約首頁列明的地址和號碼。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
日期：日期：
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇2
雙方本著公平，共贏原則，簽頂如下協定：
1.甲方同意將______________商場樓頂(由_________向_________)_______米長的位置代理給乙方做廣告媒體使用。
2.乙方自行負責對媒體的廣告招商、管理、製作及維修、維護。
3.媒體代理費為_________元/年。代理費的交納應從協定簽定之日起，由乙方每半年預付給甲方一次。
4.廣告發布期間，涉及到一切與廣告有關的社會因素，均由乙方協調。
5.媒體代理從協定簽字之日起執行。
6.在乙方代理過程中，無論有無商戶，甲方不得擅自將其廣告位置轉讓或租賃給其它單位或個人。如有違約，甲方應按廣告發布的費用全額支付給乙方。
7.乙方應嚴格把握施工質量。
8.在使用過程中，因乙方原因造成甲方樓體的損壞，由乙方承擔經濟責任。
9.因乙方原因，從樓體掉下的所有物體，給行人身體、物品造成的損壞，由乙方承擔經濟責任。
10.此協定經甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
11.未盡事宜，另行商定。
甲方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇3
甲方(承租方)：
乙方(出租方)：慶陽市金典廣告有限公司 地址：慶陽市西峰區西大街12號
根據《中華人民共和國契約法 》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協定：
第一條
廣告位基本情況：
1、投放位置：
2、投放數量：
3、主材規格： 6米×18米
第二條
租賃期限：該廣告位租賃期限為一年，即從 年 月 日至 年 月日止。
第三條
契約金額：
1、單立柱廣告發布費總金額總計人民幣：人民幣元/年 (大寫： )
2、上述費用包括乙方對該廣告的策劃、製作、建造、報建、維護、維修、租金、電費和稅金等。
第四條
雙方責權：
(一)甲方責任：
1、甲方必須保證其真實性、合法性。
2、甲方須及時向乙方繳交廣告發布租金。
(二)乙方責任：
1、廣告其製作材料、施工費、用電增容、電費等一切費用由乙方自行解決和支付，施工安裝均需達到安全生產要求及廣告牌美觀、完整。
2、乙方負責做廣告維修和保養工作。如出現光源故障、廣告畫面損壞等情況，乙方應於及時修復。
3、乙方在發布廣告時必須按照國家、省、市有關廣告規定辦理好有關手續及繳交有關費用。
(三)租用期內，甲、乙雙方不能無故終止契約，但如因市政或城市規劃要求等原因導致甲方廣告位不能使用時，則雙方不負責任何賠償責任，其租金乙方按甲方所租用實際時間計算。
(四)如因颱風、地震等不可抗力造成雙方不能履行契約的，雙方免責。
第五條
租賃期滿：租賃期滿後，本契約即終止，甲方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如甲方續租，須提前一個月書面向乙方提出申請。
第六條
違約責任：
雙方簽訂契約必須信守，任何一方違反本契約的規定，違約方需按當年租金的50%作為違約金支付給守約方。
第七條
其他：
1、本契約未盡事宜由雙方共同協商解決，並簽訂補充契約，補充契約與本契約不一致的，以補充契約為準，補充契約與本契約具有同等法律效力。
2、本契約一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽名、蓋章後生效。
甲方： 乙方：慶陽市金典廣告有限公司
代表人： 代表人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇4
認立契約雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 契約簽訂後，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂契約之日起計算日。
交提定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自__年__月__日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式__份，交__(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)
代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇5
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，就乙方承包甲方廣告牌建設相關事宜，雙方本著自願、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協定，由雙方共同遵守。
一、甲方將位於路邊廣告牌的工程建設承包給乙方。牌面尺寸為: 。乙方承諾 日內完工。
二、廣告牌總計人民幣 。
三、付款方式： 。
四、此廣告牌必須能抗十二級颱風，其它自然災害與乙方無關。
五、甲方責任
1、甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意後方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。
2、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤與乙方無關。
3、甲方每年需對該廣告牌進行一次防鏽加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的後果乙方不承擔責任和損失。
六、乙方責任
1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具設備及用電。
3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要
求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。
七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：
a)因甲方提出變更、增加施工項目及施工中改動安裝等。
b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。
八、本契約未盡事宜，甲乙雙方協商解決，並作為契約附屬檔案，雙方簽字蓋章後與本契約具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。
九、本契約一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方： 乙方：
簽字(或蓋章)： 簽字(或蓋章)：
日期： 日期：
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇6
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的效果圖施工，廣告牌加工安裝，工程做法及選材標準應按相關要求執行。
2、乙方負責
三、項目總價款
本契約總價款為人民幣
四、工程價款支付、結算方式：等工程完工驗收合格後一星期內一次性付清。
五、 工程期限為 15天。
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方負責牌的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場的主線由乙方負責。
3、加工好的半成品由甲方負責看管保護。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、如甲方未按約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告柱進行處理或拍賣，同時此契約終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成廣告牌設計基本風壓為 KN/m2(抗風設計值為11級)。廣告塔質保期為三年，保修期為一年，在質保期如因焊接出的問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告牌損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在每逾期一日按工程總造價的5%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、在施工期間如有人員傷害和其他損失乙方責任自負、與甲方無關。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇7
委託方 契約編號：
簽訂地點：
承攬方 簽訂日期： 年 月 日
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介)：
1.2 廣告內容及有關證件名稱、編號 承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：按提供樣稿
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起訖時間、日期：
1.7 其他要求：
第二條 費用及支付辦法。
2.1 費用：
2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及期限：發布後一個工作日內雙方到場驗收，合格後契約生效。
第四條 違約責任。
4.1 委託方中途廢止契約，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過契約規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2% 償付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，退還未履行部分的廣告費，並按未履行部分廣告費的 10 %，向委託方償付違約金;不能按期履行契約，每逾期一天，逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.3 其它違約責任按《加工承攬契約條例》執行。
第五條 糾紛解決方式。發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理： 1、向 2、向
第六條 雙方商定的其他事項：非委託方原因造成的一切損壞由承攬方承擔，廣告製作安裝或修復期間的安全由承攬方自負。
第七條 附則。
7.1 本契約附屬檔案
7.2 本契約正本一式兩份，契約雙方各執一份。副本份，送：
7.3 本契約有效期：
委託方
承攬方
年月日：
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇8
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協定：
第一條 廣告位基本情況：
1、廣告位位置：
2、廣告牌規格：
3、廣告畫面：
第二條 租賃期限：
該廣告位租賃期限為
第三條 契約總額和付款方式：
1、 廣告牌發布費總金額總計人民幣：
2、 上述費用包括甲方對該廣告的製作、安裝、維護，維護期為________年。
3、 廣告發布費支付時間和支付方式：契約簽訂之前乙方支付元預付款，廣告發布後三天內付清餘款。
第四條 雙方責權：
(一) 甲方責任：
1、甲方應遵守廣告製作的有關規定，一切製作費用都由甲方自行承擔。
2、租期內畫面出現撕扯、脫落，甲方應無償給予更換。
3、甲方必須在雙方約定的時間____日內發布廣告，否則每逾期一天甲方收取乙方100 元 (壹佰元整)作為滯納金;逾期一個月未完工，則甲方有權取消契約。
(二) 乙方責任：
1、乙方須及時提供甲方所需的檔案資料，否則因此引發的一切責任甲方概不負責。
2、乙方有權決定廣告發布內容，但必須保證其真實性、合法性。
3、乙方須及時向甲方繳交廣告發布租金。
(三) 租用期內，甲、乙雙方不能無故終止契約，但如因市政或____市規劃要求等原因導致乙方廣告位不能使用時，則雙方不負責任何賠償責任，其租金甲方按乙方所租用實際時間計算。如果雙方同意移址重建，另簽補充契約。
(四) 如因颱風、地震等不可抗絕的自然災害造成雙方不能履行契約的，雙方免責。
第五條 租賃期滿：
租賃期滿後，本契約即終止，乙方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如乙方續租，須提前兩個月書面向甲方提出申請。
第六條 違約責任：
雙方簽訂契約必須信守，任何一方違反本契約的規定，違約方需按當年度租金的30%作為違約金支付給守約方。
第七條 其他：
1、本契約未盡事宜由雙方共同協商解決，並簽訂補充契約，補充契約與本契約不一致的，以補充契約為準，補充契約與本契約具有同等法律效力。
2、本契約一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
甲 方(章)： 乙 方(章)：
簽 字： 簽 字：
____日 期：____日 期
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇9
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據有關法律、法規，就甲方委託乙方廣告牌工程施工的有關事宜達成如下協定，供雙方共同遵守：
一、項目概況
1、項目名稱：廣告牌設計與安裝。
2、數量、規格、材料與報價表;詳見本契約附屬檔案一(報價單)。
3、安裝地點：
二、契約價款及付款方式
1、契約價款
甲方應支付給乙方的製作和安裝費用總計：￥元(大寫：整)。
2、付款方式
①甲方於契約生效後3日內支付乙方契約總額%的款項，即人民幣元整，即大寫：整。
②本契約第一條項目概述中所述項目整體安裝驗收合格後，甲方支付給乙方契約總額的%，即人民幣元整，即大寫：整，在安裝完畢後7日內支付。
③以上工程費用乙方如向甲方出具等額的合法有效的發票。
三、製作、安裝方式及質量、安全要求
1、甲、乙雙方共同負責相關部門的協調工作。
2、乙方包工包料，包質量包安全，全面負責所述項目的製作、運輸和安裝的整個過程。
3、乙方保證嚴格按照本契約附屬檔案一的材料標準製作、安裝本契約一所述項目，所採用的材料與報價一致，符合相關設計要求，並保證結構達到設計強度。
四、製作、安裝工期
1、乙方應在20__年月日前製作安裝完成。
2、在乙方製作、安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按契約約定付款而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，工期順延。
五、製作、安裝的驗收
乙方在契約規定期限內製作安裝完成後，甲方須在3日內驗收，並通知乙方驗收是否合格，甲方3日內未通知乙方視為合格，如不合格，乙方應在接到甲方的通知後返工達到契約約束的製作標準與安裝要求。
六、雙方權利和義務
1、甲方應向乙方提供廣告所需的資料，保證其內容符合法律、法規的規定。
2、廣告牌製作和安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
3、甲方及其委派人員有權監督乙方的施工。
甲方發現乙方施工材料不合格、工程質量不達標、施工不規範及施工過程中發現廣告牌施工方案不合理等問題時，有權要求乙方予以整改，乙方應立即整改完畢。
4、甲方應當負責現場施工的總協調工作，並為乙方提供水電，施工過程中產生的電費由甲方自行承擔。
5、乙方應當保證施工程式符合行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合契約約定。
6、乙方應當確保工地現在周圍的清潔、施工廢料及時清理乾淨。
7、廣告牌所有權歸甲方所有，拆除工作由甲方組織實施。
七、違約責任
1、若甲方逾期付款的，乙方有權催促甲方付款，並要求甲方支付違約金，每逾期一日的逾期違約金為500元支付給乙方。
2、乙方不能按本契約的約定完成製作、安裝工作並經驗收合格的，每逾期一日應向甲方支付違約金人民幣500元。
八、其他事項
1、本契約附屬檔案是本契約的有效組成部分。
雙方在執行契約中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向契約簽署地所管轄權的人民法院提出訴訟。
2、本契約若有未盡事宜，雙方另簽補充協定，補充協定與本契約具同等法律效力，若補充協定與本契約不一致的，以補充協定為準。
3、本契約自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代表人：代表人：
聯繫電話：聯繫電話：
簽訂時間：
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇10
經甲、乙雙方協商同意，就租用______廣告牌一事，達成如下協定，共同遵守。
一、廣告牌要求
甲方將位於____________路邊的一個廣告牌，每個規格為______，面積為______平方米，提供給乙方作為其經營範圍的商品宣傳之用，有關廣告內容的責任全由乙方自負。
二、廣告牌租用期限
廣告牌租賃期限為X年(即從_________年______月______日起至______年______月______日止)。乙方交納廣告牌射燈的電費。向工商、稅務部門申報安裝廣告事宜由甲方代辦，但因此而發生的費用，則由乙方自行承擔。
三、乙方所發布的廣告內容必須符合如下要求：
1.所發布的廣告內容必須與______產品相關。
2.廣告內容及畫面必須與工商登記內容、畫面一致，不能違反國家政令法規。
3.乙方必須在簽訂本契約即日起______(即______年______月______日前)將廣告畫安裝完畢。若乙方不能按時裝上廣告畫，甲方則有權立即將廣告牌收回，另行安排，乙方不得有任何異議。
四、廣告畫的設計、製作、安裝
1.廣告畫統一使用噴畫形式設計、製作、安裝，均由乙方負責，由此發生的費用亦全由乙方自負。
2.在安裝廣告畫前，乙方必須將要製作的廣告畫樣本交付甲方審核，經甲方書面同意後，方可製作安裝。否則，由此造成的一切後果由乙方自負。
五、其他規定
1.廣告發布後，若乙方要求修改廣告畫的規格、內容、版面等，須以書面形式通知甲方。經甲方同意後，才能重新確定修改，由此造成的設計、製作、安裝費用均全由乙方自負。
2.因政府行為、場地拆遷或不可抗力因素從而導致廣告終止發布，本協定立即終止，雙方不負任何違約責任，甲方已收費用不退還。
3.在同等的條件下，乙方有優先承租原廣告牌位置的權利。
本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，從雙方簽字日起即時生效，均具有同等法律效力。
甲 方：____________ 乙 方：____________
代 表：____________ 代 表：____________
電 話：____________ 電 話：____________
簽約日期：____________年____月____日
簽約地點：____________________________________
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇11
甲方：________有限公司
乙方：________傳媒公司
________縣________有限公司與________傳媒公司就使用甲方廣告牌位一事，達成如下協定。
一、 廣告發布內容：________冰櫃、洗衣機。
二、 廣告發布地點：________________
三、 廣告牌位使用期限為兩年。 年 月 日至 年 月 日止。
四、 廣告牌位面積： 平方米。
五、 廣告租金每年________元，兩年合計________元。
六、 付款方式：現金支付，廣告牌位使用之日起一次付清一年租金________元， 第二年租金提前當年時間兩個月付清，否則按自動放棄由甲方處理。
七、 其它事項。
乙方提供噴繪畫面內容，由甲方負責安裝，負責協調工商市政。其它事項都由乙方負責。
此契約一式兩份，各執一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇12
認立契約雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交日期計算，雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為契約簽訂後，訂作商付給承攬方元，在加工量達到_%，定作方付給承攬方_元，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方_元，預留_元作為質保金一年後付清。定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金__元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%或酬金總額的__%違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自__年__月__日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式__份，交__各留存一份。
定作方：承攬方：
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇13
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經雙方友好協商，乙方將 部門牌、形象牆、門牌號、公司門口標誌 交與甲方設計與製作。結合製作具體情況，根據《中華人民共和國廣告條例》、《廣告管理條例》簽訂本契約，以共同遵守。
一、 廣告承攬要求：
1、項目名稱： 部門牌、形象牆、門牌號、公司門口志
2、廣告內容： 總經理室、副經理室、經理室、財務室(附圖紙)
3、規格或材料： 總經理室、副經理室、財務室規格：(20cm*35cm) 經理室規格：(25cm*30cm) 材料：
4、其他要求： 無
5、簽訂契約本日起至 20xx 年 月 日前製作完工，遇特殊原因延期。
二、付款方式：
1、在簽訂契約後三天內，乙方須交付報價單總額50%的定金。設計製作完成後，經乙方驗收合格，(乙方)將全款三天內一次性付清，不得拖欠。
2、執行契約中發生爭執，雙方通過友好協商解決，如協商不成，方可向當地人民法院起訴。
三、附則
1、如遇惡劣天氣和特殊情況順延工期。
2、本契約附屬檔案 件，名稱：
3、本契約正本一式兩份，雙方各一份，本契約有效期自雙方簽名生效之日起，至結清全部款項止。
4、甲乙雙方如遇其他事項另行商議，作為本契約的補充協定，並享有與本契約同等法律效力。
四、契約期： 年 月 日至 年 月 日止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇14
甲方：________________
法定代表人：________________
住所：________________
電話：________傳真：________
乙方：________________
法定代表人：________________
住所：________________
電話：________傳真：________
甲方受________小區_______號樓的產權人——________公司的委託，對該樓進行管理，甲、乙雙方就乙方在甲方進行管理的________小區_____號樓的指定位置進行公司廣告宣傳和舉辦產品銷售活動事宜，經友好協商，達成如下協定：
一、甲方向乙方提供的進行廣告宣傳、產品銷售活動的場所為：_______號樓大廳的_______位置，具體位置根據乙方使用當天的具體情況由甲方確定，面積為：______。
二、在乙方使用上述規定中指定的場所時，如確有必要，甲方可以為乙方出具一份使用場所的說明，該說明在乙方活動結束後交回甲方。
三、乙方使用甲方提供的場所的時間為：共_____天。自________年_____月_____日至________年_____月_____日。
四、乙方使用該場所的租金標準為：________元/天，使用不足一天的，按一天計收使用場所的租金。乙方此次活動使用場所的租金總計：________元。乙方交納租金的時間為：在本協定約定的活動開始日的前一天交納完畢。如乙方未按本條約定時間交納場所租金的，甲方有權禁止乙方使用該場所，並有權解除本協定。乙方未交納租金的，無權在甲方管理的小區某號樓進行任何形式的廣告宣傳、產品銷售活動[或寫明具體的活動]。
五、甲方同意乙方為進行此次活動可以進入小區的工作人員數為：________人，乙方應在舉行活動之前_______日，將乙方參加活動的人員名單報送給甲方，以便甲方通知保全進行準備工作，人員一經確定，不得改變。甲方可根據情況，安排製作乙方參加活動的人員進出小區或指定場所的標牌等。在乙方交納租金時，須同時將上述人員的身份證明複印件交給甲方一套備案。
六、乙方的義務：
1、乙方須向甲方交納保證金。保證金數額為：________元。該保證金的交付時間為：在乙方向甲方交付租金時一併交納。在此次活動結束後，如乙方無違反本協定約定的行為，也未發生安全事故，未違反甲方的有關規定，則甲方將保證金退還，但不必支付利息。如乙方有違反本協定約定的行為，或發生安全事故，則保證金不予退還。該保證金的退還與否，不影響乙方因違約行為須向甲方承擔的違約責任。
2、乙方必須遵守太陽園小區的各項管理規章制度，服從甲方的管理。
3、乙方進行的公司廣告宣傳、產品銷售[或寫明具體的活動]活動必須符合我國相關法律法規的規定，取得相關政府主管部門的許可手續。如乙方從事違法行為，甲方有權立即解除本協定，乙方必須立即撤離小區，甲方對乙方的違法行為有權向相關部門舉報。
4、乙方在活動中，因各種原因導致小區建築設施、業主人身、財產受損害的.，應當承擔全部賠償責任。如因此使甲方承擔賠償責任的，甲方有權向乙方追償全部損失。
七、違約責任：
甲、乙任何一方有違反本協定約定的行為，須向對方支付違約金為：________元。
八、爭議的解決：
因本協定產生的一切糾紛，甲、乙雙方應友好協商。如協商不成，任何一方有權向________________人民法院提起訴訟。
九、本協定有效期為：________天，自________年_____月_____日至_______年_____月_____日。本此活動結束時，乙方應將使用的場所和自己的物品，廣告牌等清理乾淨，並將物品等帶出________小區。乙方未進行清理的，由小區保潔公司清理，該清理費用從乙方交納的保證金中支付，保潔公司的清理費用為：________人民幣。
十、對因履行本協定產生的雙方需協商的其他事項，甲、乙雙方另行簽訂補充協定。補充協定與本協定具有同等法律效力。
十一、本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。本協定的內容已經得到產權人的認可。
甲方：________________乙方：________________
法定代表人：________法定代表人：________
簽約時間：________年_____月_____日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇15
委託方 契約編號：
簽訂地點：
承攬方 簽訂日期： 年 月 日
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介)：
1.2 廣告內容及有關證件名稱、編號承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：按提供樣稿
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起訖時間、日期：
1.7 其他要求：
第二條 費用及支付辦法。
2.1 費用：
2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及期限：發布後一個工作日內雙方到場驗收，合格後契約生效。
第四條 違約責任。
4.1 委託方中途廢止契約，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過契約規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2%償付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，退還未履行部分的廣告費，並按未履行部分廣告費的 10%，向委託方償付違約金;不能按期履行契約，每逾期一天，逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.3 其它違約責任按《加工承攬契約條例》執行。
第五條 糾紛解決方式。發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理： 1、向 2、向
第六條 雙方商定的其他事項：非委託方原因造成的一切損壞由承攬方承擔，廣告製作安裝或修復期間的安全由承攬方自負。
第七條 附則。
7.1 本契約附屬檔案
7.2 本契約正本一式兩份，契約雙方各執一份。副本份，送：
7.3 本契約有效期：
委託方
承攬方
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇16
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙雙方在平等自願的情況下，經協商一致，根據《中華人民共和國民法典》及有關法律規定，簽訂本契約並共同遵守。
1. 合作事項：乙方租賃____大樓外牆廣告位，並支付一定的租賃費於甲方。
2. 廣告設定地點：____省____市____路____號____大樓外牆，具體位置見22.1 《效果圖》。
3. 廣告規格及廣告牌製作形式
3.1 靠____一邊：____米(寬)×____米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;
3.2 靠____一邊：____米(寬)× ____米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;
3.3 大樓正面：____米(寬)×____米(高)=____平方米，鋼構架、三面翻和射燈加背膠噴畫。
4.權力與義務
4.1 乙方負責廣告位的規劃和廣告牌形式的設計。
4.2 乙方負責廣告牌的設計、建設、安裝、建設所產生的所有費用，和租賃期內向城市管理局繳交其規定的場地占用費。
4.3 乙方負責租賃期內廣告牌、三面翻機構、廣告畫面、電氣照明系統等申報、安裝及維護，並承擔由此而產生的費用。
4.4 乙方負責租賃期內廣告牌的一切招商工作，所有收益歸乙方所有。
4.5 乙方建設廣告牌時，不得隨意加建或更改經由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結構，以免影響建築物結構，如因現場條件的限制，可建議可行的解決方案，與甲方協商解決。
4.6 乙方與甲方協商並取得認可後，有權將此廣告牌經營權外包給第三方，其不影響本契約的效力。
4.7 乙方在租賃期內發布的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規，並承擔違反《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規而產生的責任。
4.8 乙方確保在同等條件下，____大樓的租戶和業主擁有優先投放廣告的'權利。
4.9 乙方承擔廣告牌圖紙審核費(______萬元內)設計費(______萬元)鋼結構安裝施工資質掛靠費(______萬元內)甲方工程師驗收費(______萬元);如在簽訂契約後，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產生其它的費用，乙方無需負責。
4.10 甲方有責任協助公關____省____市城市管理局、____省____市規劃局等政府行政部門，令該受租賃的廣告位置可按規定發布廣告，及協助乙方獲得該位置的廣告發布權。
4.11 建設期間，甲方有責任協助乙方創造有利的施工環境，安排好場地、用電及協助溝通的人員。
4.12 甲方作為建築物業主對廣告牌擁有建議權和驗收權。
4.13 甲方有義務監督廣告牌的運作是否正常，如見不正常，即通知乙方。
4.14 甲方有責任在力所能及的情況下，按乙方的請求，設定有利於招商的條件或環境(如：幫助乙方收集並提供租戶的聯繫資料;介紹租戶給乙方認識;協助乙方設立招商電話等等)
4.15 甲方享有建築物業主的權利，有責任在乙方的付款期內以書面的形式向乙方催收場地租賃費，並享有乙方付予的場地租賃費。
5.場地建設期：______年______月至______年______月 ，如遇 不可抗力因素，時間相應順延;
6.場地租賃期及租賃費：
6.1 完工並驗收合格之日或 二零零 年 月 日(兩者取早發生的時間)至 二零零 年 月 日，即 年時間;
6.2 場地租賃管理費(含稅價)______元/年 ×______年=____________元;即大寫人民幣：__________________.
7.付款方式
7.1 自工程完工並經驗收合格之日起______個工作日內，乙方向甲方支付首年第一期租賃費，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：__________________;
7.2 ______年______月______日前後各一周內，乙方向甲方支付首年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣： ________________________;
7.3 ______年______月______日前後各一周內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第一期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;
7.4 ___________年______月______日前後各一周內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;
7.5 其它的租賃款支付方式，依此類推;
8.驗收
8.1 廣告牌完工後，由甲方、乙方委託的施工方、設計方、甲方選定的工程師或驗收機構進行四方驗收;
8.2 驗收合格後，四方各執一份驗收報告留底。
9. 質量保證
9.1 甲乙雙方應保持密切的溝通，乙方每次的畫面更換，廣告牌、三面翻、電氣照明系統等維護，應將情況全面如實地e-mail、電話、傳真或上門通知給甲方，以令甲方有所準備;
9.2 乙方須保證戶外廣告設定物及廣告畫面質量良好;如在發布期內廣告畫面出現破損或嚴重褪色，乙方應在______個工作日內將其修復或更換，並將修復或更換的情況通報甲方;如該廣告牌因不可抗力的因素令發布受影響，甲方在得到市有關主管部門的認可後，按每延誤一天順延一天廣告位租賃期給乙方;如該廣告牌因意外暫時停止發布，乙方應及時通知甲方;如該廣告牌在發布期內被政府徵用，甲方應及時通知乙方，並與乙方協商後，方能答覆政府，同時甲方還應配合乙方向政府辦理相關費用補償事宜，所有費用補償金歸乙方所有。
9.3 廣告照明時間每天不少於______小時(廣告照明時間視季節而調整，一般為每日的______—______)三面翻運轉時間為每天______個小時，即每日的______—______，可視需要而調整。
10.產權關係
10.1 乙方擁有廣告牌在租賃期內的產權所有權，
10.2 乙方的租賃期滿後，在甲方向乙方支付完廣告牌的剩餘價值之前，此廣告牌的所有權仍歸乙方所有，甲方不得擅自處理此廣告牌的租賃權;在甲方向乙方支付完此廣告牌的剩餘價值之後，此廣告牌的所有權歸甲方所有，甲方處理廣告牌的任何事項都與乙方無關。
10.3 乙方在租賃期內和租賃期滿後甲方支付剩餘價值前，雖然擁有廣告牌的所有權，但不能因雙方的合作終止而擅自拆卸廣告牌。
10.4 廣告牌的所有權和剩餘價值的交接只由甲乙雙方操作。
11.租賃期滿處理方式
11.1 待乙方的租賃期將滿的半年內，甲方須以建築物業主的身份或建築物業主委託人的身份及時與市城管局、市規劃局等政府相關部門協商，爭取此廣告牌的擁有權、租賃權或支配權;
11.2 乙方的租賃期滿後，若甲方擁有該廣告牌資源的擁有權、租賃權或支配權，應優先考慮將廣告牌資源租賃權交給乙方，並保證乙方在同等條件下擁有該廣告資源的優先租賃權;
11.3 若乙方的租賃期滿後，甲乙雙方的任何一方經再三思量後，無意再繼續合作下去，在沒有第三方願意承接此廣告牌的租賃權前，甲方可延遲支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值，但此期間不可發布任何形式的廣告;在有第三方願意承接此廣告牌的租賃權後，甲方應在第三方承接此廣告牌之日起的一個月內向乙方支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值;如甲方逾期不付給乙方，乙方有權阻止第三方承接單位發布廣告。
11.4 廣告牌的剩餘價值應由甲乙雙方友好協商，或由甲乙雙方認可的工程評估公司或個人評估，雙方任何一方不認可的評估公司或個人評估出來的剩餘價值都視作無效;如甲乙雙方經友好協商和評估公司或個人的評估都無法解決的，可向當地訴訟委員會或人民法院訴訟解決。
12.政府因素：在媒體發布期內，如因國家或地方政府的政策、法規、法令等原因，造成本契約無法繼續履行或中斷履行的，甲乙雙方在與政府處理完相關事宜後，應順延廣告位租賃期，其善後事宜由雙方友好協商解決。
13.不可抗力：指本契約簽訂後發生的一方無法合理控制的、阻止並妨礙一方全部或部分履行其在本契約項目義務的任何事件，包括但不限於地震、颱風、水災、大雨、其它自然災害、戰爭、動、騷亂、譁變等。由不可抗力因素造成本契約無法履行或延遲履行，甲乙雙方應盡力消除，並可免除責任;但在不可抗力因素消除之後，雙方繼續履行契約，廣告位租賃期也相應順延。
14.安全責任：在安裝和租賃期內，因廣告牌、廣告畫或廣告牌的相關設備而造成人員、財產等損害，與甲方無關，應由乙方承擔所有責任;在安裝和租賃期以外，與此廣告牌有關的任何責任、事故，都與乙方無關，其責任人為甲方。
15.保密制度
15.1 甲乙雙方應保密雙方的合作關係和方式，不得向第三方透露;
15.2 甲乙雙方應保守契約條款的秘密，不得向任何第三方透露契約的條款。
16.本契約自雙方簽章之日起生效，至租賃期結束且甲方已經支付廣告牌的剩餘價值之日止，如需續期，需另行簽訂契約。
17.違約責任
17.1 若因乙方無故拖延工期而影響了甲方的正常營業，每逾期一天，乙方支付甲方一年場地租賃管理費的______元作違約金;
17.2 如乙方未能按本契約約定的時間內支付場地租賃管理費給甲方，甲方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利，並自本契約約定的付款時間算起，每日按一年場地租賃管理費的______向甲方支付違約金;若經甲乙雙方協商後對工作一致推遲，則收款時間相應順延;
17.3 如因甲方的原因導致乙方的工期延誤、契約不能履行等，乙方有權單方面終止本契約，並由甲方賠償乙方的一切損失;
17.4 因一方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，並友好協商，辦理契約終止手續，並由責任方賠償非責任方由此造成的經濟損失;
17.5 甲方必須確保乙方的租賃期，不得因____大樓的業主或____大樓的承包商的變更而影響了本契約規定乙方所擁有的權益，否則視為甲方毀約，並由甲方賠償乙方的一切損失。
18.爭議或糾紛處理：在本契約履行期內，雙方發生爭議時，雙方可採取友好協商解決或請有關部門進行調解;如當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
19.在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽訂補充契約，並具有同等法律效率。
20.如因甲乙雙方的任何一方的變更，其責任與義務應由變更方的下一繼承者承擔，本契約的法律效率依然有效。
21.本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
22.附屬檔案
22.1 《效果圖》
22.2 《廣告牌結構圖》
甲方：_______________ 乙方：__________________
簽字代表：___________ 簽字代表：______________
開戶銀行：___________ 開戶銀行：______________
帳號：_______________ 帳號：__________________
地址：_______________ 地址：__________________
電話：_______________ 電話：__________________
傳真：_______________ 傳真：__________________
簽字日期：____________年___________月________日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇17
甲方：
乙方：
根據《民法典》的有關細則規定，甲方委託乙方包工加工廣告牌鋼版面結構主體製作。結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同尊信執守：
一、項目名稱
1、項目名稱：①廣告字牌製作及安裝。
2、項目範圍：__________________;
3、_____________;
二、工程內容
1、依據甲方確認的工程做法及選材標準詳見清單，甲方委託乙方在甲方指定地點安裝一塊戶外廣告牌。
2、甲方負責提供內容及噴繪布面。乙方負責現場製作，組裝、安裝。
三、工程期及進度要求
1、製作周期為天(年月日—年月日)。
2、乙方一次安裝完畢，乙方保證廣告牌安裝質量，製作完成後，甲方進行現場驗收。
3、施工期間現場安全責任由乙方承擔，廣告牌安裝完成後一年內，如果廣告牌如果由於質量問題，出現倒塌、傾斜等，乙方承擔由此造成的一切損失。
四、承包方式及造價
總造價： 元整(元) 乙方銀行賬戶信息：
開戶名：開戶行：帳 號：
五、工程款支付、結算方式
契約簽訂一日內，甲方支付乙方元( 元)預付款，甲方驗收合格後，支付該次精細化廣告牌製作款餘款 元( 元)給乙方，乙方向甲方開具等額發票。
六、違約責任
如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決。若協商不成時，由該 工程承所在地人民法院裁決。
七、附屬檔案
1、契約未盡事宜，由雙方協商解決，補充協定作為契約附屬檔案共同遵守。
2、本契約一式兩份，具有同守效力。甲、乙雙方各執一份。
甲方： (蓋章)乙方： (蓋章)
代表人簽字： 代表人簽字
年月 日 年月 日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇18
1.廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側，面積_________平方米。
廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付：
2.1本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
2.2廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日，支付餘額_________元整。
2.3自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
4.1未按本契約的約定支付設定費;
4.2廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
4.3甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本契約的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇19
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及有關法律、法規、規章的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，簽訂本契約。
廣告客戶名稱(甲方)：__________________________
廣告發布單位名稱(乙方)：______________________
第一條 廣告發布概況
(一)廣告發布內容：_______________________________________。
(二)廣告媒體形式：_______________________________________。
(三)廣告發布時間：_______________________________________。
(四)廣告發布地址和位置：_________________________________。
(五)媒體規格和面積：_____________________________________。
(六)廣告發布數量：_______________________________________。
第二條 契約價款及支付方式
(一)本契約價款為：人民幣_____________元，大寫________________________圓。一次性支付。
第三條 乙方提供發布的內容必須符合《廣告法》及相關法規的要求，因其內容及著作權問題所導致的法律責任由乙方承擔相應後果。
第四條 乙方需向甲方提供本單位的資質證明。若提供虛假證件，所造成的一切後果由乙方承擔。
第五條 發布內容採用經乙方簽字認可後的樣稿內容。定稿後，甲方不得隨意改動。
第六條 雙方責任：
1、甲方負責向主管部門辦理相關報批手續，藥品、醫療器械、食品、農藥、房地產等行業須相關部門特殊廣告批文的，由乙方負責提供。
2、甲方負責契約期內廣告及載體的安全、養護和維修。
3、乙方簽字確認後的廣告樣稿為本契約附屬檔案，與本契約一併保存。
4、定稿後乙方再提出修改要求，所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間由乙方負責。
5、乙方應在甲方提交樣稿之日起3個工作日內定稿，逾期視為同意發布。
6、乙方應在契約簽定後7個工作日內付款，否則，除支付拖欠的廣告費用外，按每日契約總額3向甲方支付違約金。
7、甲方未按契約約定的要求發布廣告，若無正當理由的，應向乙方支付契約總額3%的違約金。
8、契約簽定後，定稿前若乙方提出撤消的，應向甲方支付契約總額3%的違約金。
9、在契約期內，如因廣告設備被盜、損壞及供電部門的原因導致廣告不能正常發布的，不視為甲方違約。如因惡劣氣候或其它不可抗力影響廣告正常發布的，雙方互不承擔責任。
10、若遇市政建設或行政管理需要，政府有關部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應無條件執行，甲方不負違約責任，但應向乙方退還相應的廣告費用。
1
1、甲方有義務為乙方保守其商業機密。
第七條 契約續簽：
契約期滿前1個月，雙方可重新商討延長本契約事宜。同等條件下，乙方享有優先權。如契約期滿前1個月乙方未辦理續簽手續，則契約期滿後乙方不再享有優先權，其廣告位置不予保留。
第八條 附則：
1、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
2、契約附屬檔案為本契約不可分割的一部分。
3、契約中未盡事宜或本契約如需修改，可簽訂補充契約。
4、本契約自簽字蓋章之日起生效。
5、契約內容如與國家法律、法規相衝突的，以國家法律、法規為準。
6、因本契約產生的爭議，雙方當事人應友好協商解決。協商未果，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
第九條 其他約定事項：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代表簽名： 乙方代表簽名：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
________年____月____日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇20
甲方：
乙方：
甲方有魏牆村第六小組3號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協定如下：
第1條 甲方廣告牌位於魏牆村第六小組3號橋頭西側(橫山縣魏牆村)。
第2條 甲方所轉讓的此廣告牌用地是與魏牆村第六小組所取得契約用地，時間為四年，即從20xx年9月12日至20xx年9月12日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂契約之日)至20xx年9月12日止。20xx年9月12日以后土地使用權由乙方自己承擔。在20xx年9月12日前乙方不再承擔有關租用土地費用。
第3條 由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。
第4條 付款方式：簽訂契約之日，乙方一次付清轉讓金柒萬伍千元(75000元)。
第5條 此契約履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。
第6條 本協定一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此契約至簽字之日起生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
電 話：
法定代表人(簽字)：電 話：
年 月 日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇21
訂做方(甲方)： 製作方(乙方)：
根據《中華人民共和國契約法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌採用厚型不鏽鋼壓制高精度背膠、鋼管採用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工製作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
契約簽訂後甲方開始製作廣告牌，乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容。完成後乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應嚴格遵守本契約的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
七、解決契約糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇22
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，就乙方承包甲方廣告牌建設相關事宜，雙方本著自願、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協定，由雙方共同遵守。
一、甲方將位於路邊廣告牌的工程建設承包給乙方。牌面尺寸為： 乙方承諾 日內完工。
二、廣告牌總計人民幣 。
三、付款方式：
四、此廣告牌必須能抗十二級颱風，其它自然災害與乙方無關。
五、甲方責任
1、甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意後方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。
2、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤與乙方無關。
3、甲方每年需對該廣告牌進行一次防鏽加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的後果乙方不承擔責任和損失。
六、乙方責任
1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具設備及用電。
3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要
求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。
七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：
a)因甲方提出變更、增加施工項目及施工中改動安裝等。
b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。
八、本契約未盡事宜，甲乙雙方協商解決，並作為契約附屬檔案，雙方簽字蓋章後與本契約具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。
九、本契約一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方：
乙方：
日期：
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇23
屋頂設定廣告牌契約
甲方：_________
乙方：_________
_________廣告公司（以下簡稱甲方）與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司（以下簡稱乙方），就乙方建築物屋頂設定廣告牌事宜訂定契約如下：
1.廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側（靠近_________），面積_________平方米。廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付：
a.本契約成立之時，先支付總費用的30％，計_________元整。
b.廣告牌設定完成之日，即_________年_________月_________日（廣告牌設定完成日），支付餘額_________元整。
c.自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌：
a.未按本契約的約定支付設定費；
b.廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時；
c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本契約的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止，為期_________年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇24
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙雙方在平等自願的情況下，經協商一致，根據及有關法律規定，簽訂本契約並共同遵守。
1.合作事項：乙方租賃____大樓外牆廣告位，並支付一定的租賃費於甲方。
2.廣告設定地點：____省____市____路____號____大樓外牆，具體位置見22.1《效果圖》。
3.廣告規格及廣告牌製作形式
3.1 靠____一邊：____米(寬)________米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;
3.2 靠____一邊：____米(寬)________米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;
3.3 大樓正面：____米(寬)________米(高)=____平方米，鋼構架、三面翻和射燈加背膠噴畫。
4.權力與義務
4.1 乙方負責廣告位的規劃和廣告牌形式的設計。
4.2 乙方負責廣告牌的設計、建設、安裝、建設所產生的所有費用，和租賃期內向城市管理局繳交其規定的場地占用費。
4.3 乙方負責租賃期內廣告牌、三面翻機構、廣告畫面、電氣照明系統等申報、安裝及維護，並承擔由此而產生的費用。
4.4 乙方負責租賃期內廣告牌的一切招商工作，所有收益歸乙方所有。
4.5 乙方建設廣告牌時，不得隨意加建或更改經由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結構，以免影響建築物結構，如因現場條件的限制，可建議可行的解決方案，與甲方協商解決。
4.6 乙方與甲方協商並取得認可後，有權將此廣告牌經營權外包給第三方，其不影響本契約的效力。
4.7 乙方在租賃期內發布的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規，並承擔違反《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規而產生的責任。
4.8 乙方確保在同等條件下，____大樓的租戶和業主擁有優先投放廣告的權利。
4.9 乙方承擔廣告牌圖紙審核費(______萬元內)、設計費(______萬元)、鋼結構安裝施工資質掛靠費(______萬元內)、甲方工程師驗收費(______萬元);如在簽訂契約後，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產生其它的費用，乙方無需負責。
4.10 甲方有責任協助公關____省____市城市管理局、____省____市規劃局等政府行政部門，令該受租賃的廣告位置可按規定發布廣告，及協助乙方獲得該位置的廣告發布權。
4.11 建設期間，甲方有責任協助乙方創造有利的施工環境，安排好場地、用電及協助溝通的人員。
4.12 甲方作為建築物業主對廣告牌擁有建議權和驗收權。
4.13 甲方有義務監督廣告牌的運作是否正常，如見不正常，即通知乙方。
4.14 甲方有責任在力所能及的情況下，按乙方的請求，設定有利於招商的條件或環境(如：幫助乙方收集並提供租戶的聯繫資料;介紹租戶給乙方認識;協助乙方設立招商電話等等)。
4.15 甲方享有建築物業主的權利，有責任在乙方的付款期內以書面的形式向乙方催收場地租賃費，並享有乙方付予的場地租賃費。
5.場地建設期：______年______月至______年______月，如遇不可抗力因素，時間相應順延;
6.場地租賃期及租賃費：
6.1 完工並驗收合格之日或`A年月日(兩者取早發生的時間)至年月日，即年時間;
6.2 場地租賃管理費(含稅價)：______元/年__________年=____________元;即大寫人民幣：__________________。
7.付款方式
7.1 自工程完工並經驗收合格之日起______個工作日內，乙方向甲方支付首年第一期租賃費，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：__________________;
7.2 ______年______月______日前後各一周內，乙方向甲方支付首年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;
7.3 ______年______月______日前後各一周內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第一期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;
7.4 ___________年______月______日前後各一周內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;
7.5 其它的租賃款支付方式，依此類推;
8.驗收
8.1 廣告牌完工後，由甲方、乙方委託的施工方、設計方、甲方選定的工程師或驗收機構進行四方驗收;
8.2 驗收合格後，四方各執一份驗收報告留底。
9.質量保證
9.1 甲乙雙方應保持密切的溝通，乙方每次的畫面更換，廣告牌、三面翻、電氣照明系統等維護，應將情況全面如實地-、電話、傳真或上門通知給甲方，以令甲方有所準備;
9.2 乙方須保證戶外廣告設定物及廣告畫面質量良好;如在發布期內廣告畫面出現破損或嚴重褪色，乙方應在______個工作日內將其修復或更換，並將修復或更換的情況通報甲方;如該廣告牌因不可抗力的因素令發布受影響，甲方在得到市有關主管部門的認可後，按每延誤一天順延一天廣告位租賃期給乙方;如該廣告牌因意外暫時停止發布，乙方應及時通知甲方;如該廣告牌在發布期內被政府徵用，甲方應及時通知乙方，並與乙方協商後，方能答覆政府，同時甲方還應配合乙方向政府辦理相關費用補償事宜，所有費用補償金歸乙方所有。
9.3 廣告照明時間每天不少於______小時(廣告照明時間視季節而調整，一般為每日的______—______)。三面翻運轉時間為每天______個小時，即每日的______—______，可視需要而調整。
10.產權關係
10.1 乙方擁有廣告牌在租賃期內的產權所有權，
10.2 乙方的租賃期滿後，在甲方向乙方支付完廣告牌的剩餘價值之前，此廣告牌的所有權仍歸乙方所有，甲方不得擅自處理此廣告牌的租賃權;在甲方向乙方支付完此廣告牌的剩餘價值之後，此廣告牌的所有權歸甲方所有，甲方處理廣告牌的任何事項都與乙方無關。
10.3 乙方在租賃期內和租賃期滿後甲方支付剩餘價值前，雖然擁有廣告牌的所有權，但不能因雙方的合作終止而擅自拆卸廣告牌。
10.4 廣告牌的所有權和剩餘價值的交接只由甲乙雙方操作。
11.租賃期滿處理方式
11.1 待乙方的租賃期將滿的半年內，甲方須以建築物業主的身份或建築物業主委託人的身份及時與市城管局、市規劃局等政府相關部門協商，爭取此廣告牌的擁有權、租賃權或支配權;
11.2 乙方的租賃期滿後，若甲方擁有該廣告牌資源的擁有權、租賃權或支配權，應優先考慮將廣告牌資源租賃權交給乙方，並保證乙方在同等條件下擁有該廣告資源的優先租賃權;
11.3 若乙方的租賃期滿後，甲乙雙方的任何一方經再三思量後，無意再繼續合作下去，在沒有第三方願意承接此廣告牌的租賃權前，甲方可延遲支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值，但此期間不可發布任何形式的廣告;在有第三方願意承接此廣告牌的租賃權後，甲方應在第三方承接此廣告牌之日起的一個月內向乙方支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值;如甲方逾期不付給乙方，乙方有權阻止第三方承接單位發布廣告。
11.4 廣告牌的剩餘價值應由甲乙雙方友好協商，或由甲乙雙方認可的工程評估公司或個人評估，雙方任何一方不認可的評估公司或個人評估出來的剩餘價值都視作無效;如甲乙雙方經友好協商和評估公司或個人的評估都無法解決的，可向當地訴訟委員會或人民法院訴訟解決。
12.政府因素：在媒體發布期內，如因國家或地方政府的政策、法規、法令等原因，造成本契約無法繼續履行或中斷履行的，甲乙雙方在與政府處理完相關事宜後，應順延廣告位租賃期，其善後事宜由雙方友好協商解決。
13.不可抗力：指本契約簽訂後發生的一方無法合理控制的、阻止並妨礙一方全部或部分履行其在本契約項目義務的任何事件，包括但不限於地震、颱風、水災、大雨、其它自然災害、戰爭、暴動、罷工、騷亂、譁變等。由不可抗力因素造成本契約無法履行或延遲履行，甲乙雙方應盡力消除，並可免除責任;但在不可抗力因素消除之後，雙方繼續履行契約，廣告位租賃期也相應順延。
14.安全責任：在安裝和租賃期內，因廣告牌、廣告畫或廣告牌的相關設備而造成人員、財產等損害，與甲方無關，應由乙方承擔所有責任;在安裝和租賃期以外，與此廣告牌有關的任何責任、事故，都與乙方無關，其責任人為甲方。
15.保密制度
15.1 甲乙雙方應保密雙方的合作關係和方式，不得向第三方透露;
15.2 甲乙雙方應保守契約條款的秘密，不得向任何第三方透露契約的條款。
16.本契約自雙方簽章之日起生效，至租賃期結束且甲方已經支付廣告牌的剩餘價值之日止，如需續期，需另行簽訂契約。
17.違約責任
17.1 若因乙方無故拖延工期而影響了甲方的正常營業，每逾期一天，乙方支付甲方一年場地租賃管理費的______元作違約金;
17.2 如乙方未能按本契約約定的時間內支付場地租賃管理費給甲方，甲方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利，並自本契約約定的付款時間算起，每日按一年場地租賃管理費的______向甲方支付違約金;若經甲乙雙方協商後對工作一致推遲，則收款時間相應順延;
17.3 如因甲方的原因導致乙方的工期延誤、契約不能履行等，乙方有權單方面終止本契約，並由甲方賠償乙方的一切損失;
17.4 因一方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，並友好協商，辦理契約終止手續，並由責任方賠償非責任方由此造成的經濟損失;
17.5 甲方必須確保乙方的租賃期，不得因____大樓的業主或____大樓的承包商的變更而影響了本契約規定乙方所擁有的權益，否則視為甲方毀約，並由甲方賠償乙方的一切損失。
18.爭議或糾紛處理：在本契約履行期內，雙方發生爭議時，雙方可採取友好協商解決或請有關部門進行調解;如當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
19.在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽訂補充契約，並具有同等法律效率。
20.如因甲乙雙方的任何一方的變更，其責任與義務應由變更方的下一繼承者承擔，本契約的法律效率依然有效。
21.本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
22.附屬檔案
22.1《效果圖》
22.2《廣告牌結構圖》
甲方：_______________ 乙方：__________________
簽代表：___________ 簽代表：______________
開戶銀行：___________ 開戶銀行：______________
帳號：_______________ 帳號：__________________
地址：_______________ 地址：__________________
電話：_______________ 電話：__________________
傳真：_______________ 傳真：__________________
簽日期：____________年___________月________日
網址：_________________________________________
電子信箱：___________________________________
樓頂廣告牌有償租賃契約 篇25
甲方：
乙方：
現甲方將沿途4塊廣告牌所有權轉讓給乙方，為了維護雙方的合法權益，現將有關事項協定如下：
1、甲方四塊廣告牌分別位於國道)：①線425k+910m右側;②線427k+380m左側;③線427k+380m右側;④附線428k+400m左側。面積均為20m*7m*2面=280㎡
2、甲方所轉讓的四塊廣告牌應為根據法律規定的程式所取得出讓所有權的，並同意將本協定約定廣告牌的所有權轉讓給乙方;乙方一次性支付轉讓金為人民幣*元。
3、簽署本協定後乙方願意先支付轉讓金*元，由甲方到相關部門負責辦理所有審批手續。甲方應在簽署協定15日內將相關審批手續全部交給乙方，乙方在15日內將剩餘轉讓金額*元支付給甲方。
4、甲方所建造的廣告牌質量應是符合國家相關安全規定標準的，所有相關手續齊全，如有質量或安全問題，甲方應負全責。
5、甲方應協助乙方解決與當地鎮(村)政府部門有關協調事宜。
6、除不可抗力因素外，甲方或乙方違約，違約方應承擔因違約而造成的直接經濟損失，另按契約總額20%處以違約金。
7、本協定一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。
8、本協定未盡事宜，可由雙方約定後作為協定附屬檔案，與本協定具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字： 蓋章： 蓋章：
*年* 月* 日