項目聯合經營契約書

項目聯合經營契約書 篇1

甲方:__________

乙方:__________

甲、乙雙方經過雙次友好協商,在平等、互利、自願的基礎上,

本著發揮各自優勢,促進社會經濟發展,配合村改造的原則上,為更好的建項目之事達成共識,為明確雙方的義務,保障雙方合法權益,現就本項目所涉及的有關條款及細則訂立本契約。

第一項聯營方式

一、甲方負責提供本村,即《聯建聯營契約書》中提到的項目長寬總計__________平方米。

二、由乙方負責提供資金在上述土地上,建設關設施。

三、由乙方獨家負責進行管理及經營,管理及經營期限為,期限內乙方擁有對該設施完整。期限內乙方擁有對該設施完整的經營管理自主權。

五、管理及經營期限內,乙方一次付給甲方__________元整人民幣,做為甲方的固定收益。

六、雙方商定契約限期內,如遇國家征地拆遷或政府批准的改造等不可抗拒因素,針對本設施的所有拆遷補償,依照國家相關評估部門的評估結果。土地補償部分歸甲方,建築物及相關設施補償歸部分歸乙方。

七、本契約起至日期為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日

第二項聯建項目的建設

一、自本契約簽訂之日起,由乙方展開該設施的所有國家規定的各項手續,甲方積極配合。

二、該設施建設及審批時間總計月,即從本契約簽訂之日起計算。

三、該設施的設計方案,獲得國家有關部門批准後方可施工,費用乙方承擔。

四、甲方應確保四鄰地界無爭議,交付的土地面積與甲、乙雙方約定面積、位置完全一致。

五、乙方確保施工質量,對該設施進行施工監理及驗收。

第三項雙方的義務與責任

一、甲方的責任及義務

1、確保該設施使用土地四鄰地界無爭議。

2、確保甲方全力支持,負責處理與本村民眾的異議,不得因法人或主體的變化而使契約發生任何變更。

3、維護和保障乙方的經營及管理期限內的自主權不受損害。

二、乙方的責任及義務

1、自身經營期發生的債權、債務均由乙方承擔,與甲方無關。

2、確保施工質量,在管理及經營期間,負責對建築設施進行維護。

3、本契約規定的乙方管理經營期滿後,應按約定時間向甲方移交該設施,不得以任何理由延遲,乙方如需繼續使用,具有優先權。

第四項違約責任

一、如一方未履行本契約規定的條款及義務視為違反契約,違約方應負責向另一方賠償違約造成的一切直接和間接損失。

二、如果乙方不能按時或延誤支付甲方任何一期應付甲方的每年度固定收益的款項,則從延誤或滯納金給甲方,延誤或滯納之日起,每日按應繳納費用的3%繳納延誤或滯納違約金給甲方,延誤或滯納時間超過九十日,甲方有權選擇解除契約,並要求乙方賠償甲方因此所造成的相關全部損失和費用。

三、建設期間內,因為甲方原因而使乙方施工不能正常進行延誤完工時間,或管理及經營期限內因為甲方原因導致乙方不能正常經營等,每違約一日,按照甲方當年固定收益3%繳納違約金給乙方,直至甲方停止對乙方的侵權違約行為。

第五項附則

一、本契約執行期間如遇不可抗力使甲、乙雙方有困難執行本契約,甲、乙雙方不承擔違約責任。

二、本契約因為非甲、乙雙方原因使其中某條款示能執行時,其它條款雙方約定依然執行並具有法律效力。

三、本契約經雙方法定代表人簽字和蓋間後立即生效。

四、本契約一式捌份,雙方各執肆份,具有同等法律效力。

五、如雙方發生爭議,應本著友好協商的態度積極解決問題。

六、如協商解決不成通過人民法院判決。

甲方蓋章:__________

乙方蓋章:__________

村代表簽字:__________

法人代表簽字:__________

__________年__________月__________日

項目聯合經營契約書 篇2

甲方:____________ 乙方:________________

代表:____________ 身份證號:____________

代表:____________ 身份證號:____________

根據甲方____年___月___日與___公司簽約承包施工的《_____拆除處置協定》工程的施工需要和公司管理的工作需要,為了確保該工程的安全、質量、進度和經營管理等項目工作的順利進行,決定由甲、乙雙方共同施工經營,為了明確雙方責、權、利關係,特訂立本契約,雙方共同遵守執行。

一、雙方各占50%股份共同經營管理,風險共擔,利益共享。由乙方負責組織專業施工隊伍及相應設備,甲方負責協調各種關係。

二、甲方已向____交納的____元(大寫____元整)工程保證金及_____公司藉資甲方的____元(大寫____元整),由乙方再交給甲方並在簽訂契約時付給。以上____元(大寫____元整)資金在本工程結束後由甲方退還給乙方。

三、在施工過程中產生的各種費用,由乙方墊資並列入施工成本,工程結算完畢後予以退還乙方。

四、在施工過程中涉及到人、財、物的事宜,需雙方研究決定。

五、本協定一式四份,雙方簽字蓋章後各執兩份。乙方將____元大寫(____元整)資金存入甲方指定賬戶後即生效。工程完工結清工程款後失效。

甲方簽字:_______________ 乙方簽字:______________

時間:___________________ 時間:__________________

項目聯合經營契約書 篇3

甲 方:

乙 方:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其地方有關法律行政法規的規定,經雙方友好協商,雙方本著誠摯合作,強強聯合,優勢互補,互利互惠的原則,關於承攬 工程合作的相關事宜,特簽訂本契約協定。

一、 經營方式:

1、 乙方所承接的工程,應按甲方的規定及會計制度要求,實行費率聯合經營,單獨核算、自負盈虧、確保上繳。其工程所涉及的營業稅、城市維護費、教育附加費和其它費稅,由乙方按規定在工程所在地繳納,並提供給甲方完稅證明(企業所得稅、印花稅可由甲方代繳)。聯合經營期內如國家有新的稅費及稅率調整是按國家規定執行。

2、 因環境保護、文明施工、工程質量、安全、工期等一切原因造成的罰款和損失、賠償均由乙方承擔。

3、 在聯合經營過程中出現的一切訴訟均由乙方負責,並承擔一切經濟及法律責任。

二、 聯合經營管理費:

1) 本協定簽訂之日上繳管理費的費率及辦法,為支持乙方在聯合經營初期的市場開拓和市場培育工作,本著儘量壓低的原則,確定乙方上繳管理費的費率為承接工程總造價的 0.4%。

2) 上繳辦法為:元整 ),剩餘款項在乙方收到建設方支付的工程款中按比例扣除。

三、 責任和許可權:

1、 甲方的許可權和責任:

1) 甲方將派管理人員到乙方處工作。工資、差旅等費用由乙方承擔。甲方派出人員主要職責是協調甲方和乙方的溝通,對乙方的財務及運營情況進行掌握,針對在建項目進行安全、質量、進度的指導,負責提供工程投標所需要的有效證件和印章,並協助乙方完成投標工作,所需費用由乙方承擔。

2) 甲方各職能部門應做好對應的服務工作,協助乙方辦理相關手續,發生的各種費用由乙方負責。

2、 乙方的責任和許可權:

1) 乙方嚴格履行甲方與業主簽訂的工程承包契約,全面負責甲方與業主在契約中規定的責任和義務,爭創優質樣板工程,給甲方出創出良好信譽。

2) 乙方負責完成甲方及當地行政主管部門根據工程情況下達的有關文明施工達標、CI形象等指標實施,費用由乙方承擔。

3) 如因乙方拖欠工人工資及材料商材料款等原因,造成工人集體上訪及材料商追討材料款給甲方造成不良影響,乙方必須承擔所有的經濟責任及法律責任,若造成甲方要墊付工程款給工人人工費及材料商款項的,乙方除歸還甲方本金外,加收本金30%的違約金及利息給甲方。

4) 乙方不得私自刻制任何公章和印章,需要時應通過甲方的書面批准,未經甲方批准私制各種公章和印章的,乙方承擔全部經濟及法律責任,並處乙方10萬元罰款。

四、 其他:

1、 自本協定簽訂之日起,乙方使用甲方名義形成的一切債務由乙方全部負責和自行承擔。

2、 乙方在聯合經營期間,甲方提供給乙方有關企業的軟硬體資料,便於乙方正常經營,但在此期間由乙方原因產生的經濟糾紛由乙方負責,乙方承擔由此給甲方造成的全部經濟損失。

3、 乙方對甲方派出人員及聘用使用甲方建造師時,其職工的各種養老保險按政府規定由乙方按月足額上繳,不計在聯合經營指標內。另外因工程施工,需使用甲方建造師的證件時,所發生的各種費用也不計在聯合經營指標內,由乙方自行負擔。

4、 本協定由甲乙雙方共同遵守,出現爭議時雙方協商解決。如解決不成時,雙方約定在昆明市人民法院提起訴訟。

5、 本契約一式貳份,雙方各持一份,經甲乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日