貨物運輸搬運契約書 篇1
契約編號：_________
委託人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯繫人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承攬人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯繫人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
就委託人委託承攬人搬遷事宜，經雙方協商達成如下協定：
第一條搬運貨物
1、貨物名稱：_________。
2、貨物數量：_________。
3、貨物價值：_________。
4、委託人委託搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本契約附屬檔案，與本契約具有同等法律效力。
第二條包裝
委託人應按承攬人要求進行標準包裝。委託人應將搬運的小件物品提前打包、整理，檔案資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。
第三條服務要求
承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委託人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。
第四條搬運日期
1、________年____月____日至________年____月____日，具體搬遷時間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之後保證在_________天之內運至委託人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3、委託人如需變更搬運時間的，應於約定搬運日期前____日通知承攬人，否則委託人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4、搬運作業進行中，因颳風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續完成。
第五條搬運地點
貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委託人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條搬運車輛
委託人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，並按委託人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委託人指定路線、速度行駛造成設備損壞，由委託人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。
第七條檢驗
委託人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。
第八條費用
1、包裝費用：_________。
2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規定的滿載方式進行。
3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。
4、承攬人應依本契約所約定的計價方式收費，不得藉故加價或要求任何附加費用。
5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附屬檔案搬運作業估價單約定方式另行收費。
第九條結算方式
簽約時預付定金人民幣_________元。餘款人民幣_________元，於搬遷作業完成經委託人確認後支付，承攬人同時提供正式運輸發票。
承攬人按要求將貨物送達後，委託人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。
第十條安全保證
承攬人保證在契約規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委託人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。
第十一條保險
一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委託人負責。
第十二條物品損毀
1、承攬人對於因搬運過程所致委託人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委託人或其受僱人的過失所造成的，不在此限。
2、上述情形，委託人應於搬運完成後三日內告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發現的，應於搬運完成後十日內，將其情事告知承攬人。
3、委託人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委託人於託運時報明其性質及價值的以外，承攬人對於其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
4、上述所定期限均扣除法定節假日。
第十三條責任負擔
承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。
第十四條聲明及保證
委託人：
1、委託人為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2、委託人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委託人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委託人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是委託人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
承攬人：
1、承攬人為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2、承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
委託人(簽章)：_________承攬人(簽章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物運輸搬運契約書 篇2
甲方(供方)：____________________
乙方(需方)：____________________
甲、乙雙方本著有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、定貨明細
乙方向甲方購買以下常規產品：__________註：__________________________________
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅，
3、甲方負責運輸(僅限_____至_____長途)
二、質量檢驗
1.質量標準：按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，並符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。
三、付款方式
本契約簽訂後，乙方一次性支付契約總額的_____即_____人民幣：_____元作為訂金，甲方在收到乙方訂金後開始下單生產，_____天內生產完工，第_____天內乙方需付清餘款_____元，貨從_____發出，_____天內到達_____。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點
1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的_____工地
2.交貨時間：自收到定金之日起_____天內貨到達
3.交貨地點：______________________________
五、產品接收及檢驗
貨到達指定地點後，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委託書)負責點數、驗貨，並簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法
乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時，應於_____日內向甲方提出書面異議，甲方將在_____個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工後，_____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按契約規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之_____的違約金，並承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按契約約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之_____的違約金，並承擔因此所造成的損失;
八、其他條件
1.契約變更：甲乙雙方均無權單方變更契約規定內容，如需變更，應由雙方協商確定後進行。
2.本契約雙方簽字後生效，凡因本協定引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以中山市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜，雙方可以補充協定的方式予以補充，補充協定與本契約具有同等法律效力。
4.本契約一式_____份，甲、乙雙方各執_____份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。
甲方(簽名)：_______________乙方(簽名)：______________
地址：_____________________地址：____________________
日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日
貨物運輸搬運契約書 篇3
契約編號：
承運人(以下簡稱甲方)：
住所地：郵編：
聯繫電話：傳真：
託運人(以下簡稱乙方)：
住所地：郵編：
聯繫電話：傳真：
甲乙雙方本著平等互利的原則，經過友好協商，就甲方承運乙方貨物的有關事宜達成以下協定，以資雙方共同遵守。
第一條運輸貨物品名包裝
第二條運費費用及支付方式、時間：
1、運輸價格及服務方式。
2、乙方同意甲方採用公路運輸服務。
3、運費支付方式及時間： 。
第三條乙方交運貨物的包裝必須符合國家或行業包裝標準，沒有統一標準的，乙方應在保證運輸、搬運裝卸作業安全和貨物完好的原則下進行包裝。乙方可委託甲方包裝，包裝費用雙方協商確定。
第四條裝卸責任：
1、發貨提貨由貨物裝卸由負責,收貨方卸貨由負責。
2、因搬運裝卸人員過錯造成貨物毀損或滅失由裝卸方負責。
3、甲乙雙方必須在提貨車尾清點貨物並簽發出貨單據，確保單據完整、有效。
第五條甲方的權利和義務：
1、按契約約定收取運雜費。
2、有權拒絕承運乙方交運或在普通貨物中夾帶、匿報危險品或禁運品。
3、確保將貨物安全、及時運抵指定地點。
4、屬收貨人自提的貨物，在貨物到達後及時電話通知收貨人提貨。
5、甲方有為乙方保守商業秘密的義務。
6、乙方逾期付款超過契約約定期限日以上或欠款超過元時，甲方有權解除契約。
第六條乙方的權利和義務：
1、乙方在發貨時需提前一天向甲方申報運輸計畫，甲方電話為：，便於甲方及時安排裝車運輸計畫。
2、要求甲方按契約約定的時間、地點將貨物運抵目的地。
3、乙方自願將貨物保險運輸的，應按投保價值金額的‰向甲方交納保險費。乙方應在貨物運單上註明保險運輸和保險金額，如同批貨物品名、價值不相同的應分別申明價值，否則高價貨物按平均價計算保險金額。乙方選擇貨物保價運輸時，申報的貨物價值不得超過貨物本身的實際價值，超過部分無效。但未向甲方交納保險費的，視為乙方未保險運輸。
4、按本契約的約定時間和方式向甲方支付運費和其他費用;
5、辦理與貨物有關的準運手續。
第七條貨物的驗收及單證的流轉：
1、貨物的驗收期限：乙方或收貨人應在接收甲方交付貨物的同時，對貨物進行檢驗。如發現有貨損、貨差等，應當即提出，並由甲方和乙方或收貨人當場做好相關記錄，共同簽字確認;否則視為甲方已完成約定交貨義務。
2、單證的流轉：
第八條甲方的責任：
因甲方責任造成貨運事故，甲方按下列方式承擔賠償責任。
1、投保的賠償：發生貨損貨差的，甲方的賠償金額以投保金額為限。只損失一部分時按乙方貨損貨差金額與全批貨物金額的比例乘以投保金額對乙方進行賠償。發生保險事故甲方在向保險公司索賠時，乙方有義務提供相關有效索賠資料，包括貨物價值證明等。
2、未投保的賠償：出現貨損、貨差時，屬甲方責任的，由甲方按以下方式賠償：貨物
3、破損、浸濕、污染等根據其損壞程度按照損壞部分運費的2倍予以賠償，丟失貨物
4、賠償不超過丟失貨物部分運費的3倍，鮮貨、易碎品按相關免賠規定辦理。
5、乙方自己保險運輸的貨物發生貨損貨差的，甲方不負賠償責任及不承擔第三方賠償責任，但甲方有義務協助乙方向保險公司索賠;
第九條乙方的責任：
1、因乙方所報貨物品名與實際品名不符或錯報笨重物品重量造成貨物損失或夾帶、匿報危險品及禁運品或因乙方所託運的商品涉及偽劣、假冒等侵權造成的各種損失和其他後果(包括給甲方造成的各種損失)，均由乙方承擔全部責任;
2、由於貨物的包裝缺陷產生破損，致使其他貨物被污染腐蝕、破壞，造成人身傷害，運輸設備損壞的，乙方應予賠償。
3、屬自提的貨物，乙方及收貨人接到甲方的通知24小時不提貨的或乙方及收貨人拒收的，甲方開始按每日元/噸或元/方收取倉儲費;自此時起貨物的毀損、滅失風險由乙方及收貨人承擔。乙方應通知、督促收貨人儘快提貨，超過一個月仍未提貨的，甲方有權對貨物進行變價等處理。
第十條由於下列原因造成貨物滅失、減少、變質、污染、損壞的，甲方不承擔責任：
1、不可抗力;貨物本身的自然屬性、貨物的合理損耗;
2、貨物包裝不善或易碎品的外包裝完好但內部物品損壞的;
3、乙方或收貨人的過錯;
4、乙方或收貨人已按本契約第九條第一款約定驗收並在收貨憑證上籤字，未提出貨損、貨差等異議的。
5、乙方違反國家有關法令，致使貨物被有關部門查扣、棄置或作其他處理。
第十一條由於國家政策及有關運輸規定的變化，甲方可以更改或終止契約。
1、本協定在試運作期間到雙方無書面補充自動生效後，任何一方涉及經營範圍發生變動，有權提出解除本契約，但需在解除前30天書面形式通知對方。
2、本契約有效期內，因國家巨觀調控，及油價調整高於10%以上，雙方重新協商調整運輸價格。
3、契約終止解除或提前終止，雙方應結清債權債務和其它手續等。
第十二條本契約的附屬檔案《貨物公路運輸價格表》、以及與本契約有關的“貨物運單”是本契約的組成部分，與本契約具有同等法律效力。
第十三條服務期限為壹年：自年月日至年月日。期滿前一個月內，若雙方認為需要繼續合作，另行協商續簽事宜。
第十四條契約履行中發生爭議時，甲、乙雙方按相關運輸法律法規規定協商解決，協商不成時，任何一方可以向人民法院起訴。
第十五條本契約自簽訂之日起生效，本契約一式二份附屬檔案為本契約的組成部分。
甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：
代表人：
乙方(簽章)：代表人：
契約簽訂時間：年月日