南京市精裝修房屋裝修契約書 篇1
立契約雙方：
出售人：
代理人：
買受人：
雙方根據《市優惠價房出售管理辦法》的有關規定，簽訂本契約。
1.甲方同意將坐落在市區街道路支弄號室計建築面積平方米的房屋以優惠價出售給乙方。
2.上開房屋按住房綜合造價的%年每平方米建築面積元計價，另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算，每平方米建築面積售價元，總計售價元。
3.乙方在契約簽定時交納定金叄百元整。
4.乙方在契約簽訂後30天內一次付清購房款，甲方給予%優惠，乙方實付價款元。
5.乙方要求分期付款，必須徵得甲方同意。首期付款占應付款%，計元。餘額計元，分年付清，月利率‰，餘額款本息總計，每月月底前交付元，最後在年月底前全部付清。契約簽訂後30天內交付首期購房款。
6.乙方分期付款而逾期交付，已交購房款作違約金由甲方收取，從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費，補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算，多退少補。
7.乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世，由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人，房屋由所在地區、縣房管局根據《中華人民共和國民法典》向法院申請按絕產接管，未付清的購房款由接管單位補交。
8.甲方收到乙方購房款、維修費，在契約簽訂30天內交割房屋。
9.甲乙雙方按規定辦理有關手續，交付有關手續費和產權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清後方可取得房屋所有權證。
10.甲乙雙方在契約簽訂後30天內預付住房售後維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅%，提取維修費元，連同乙方按住房綜合造價多層住宅%預付維修費元，落實維修單位，負責修理房屋的共用部位和共用設施。
11.上開房屋的基地和園地屬國家所有，乙方不得擅自改建或搭建公用部位設施屬同幢所有權人共有，乙方保證不侵占使用。
12.乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建築管理等的各項法規和規定，按時向提供售後服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13.本契約簽訂之日起生效。乙方履行契約，定金抵付購房款，未履行契約，定金不予返還甲方不履行契約，定金雙倍償還乙方。
14.本契約一式四份。甲乙雙方各執一份，房屋所在地管房部門或組織，房產交易所各執一份存證。
甲方：
乙方：
南京市精裝修房屋裝修契約書 篇2
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它相關規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，以資共同遵守。
一、適用法律、標準及規範
《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》、《建築工程質量管理條例》、《建築工程安全生產管理條例》、國家現行的《建築施工規範》、《建築工程質量檢驗評定統一標準》、《建築工程施工質量驗收規範》、《房屋建築工程質量保修辦法》等。
二、工程概況
1、工程名稱：光榮村干休所食堂內部改造工程。
2、工程地點：解放大道光榮村。
3、結構型式：磚混結構。
4、建築規模：建築面積約220平方米。
三、工程承包範圍及內容
1 承包範圍：
1)食堂餐廳及後廚內部地面、牆面、吊頂工程;
2)水電改造工程;
3)門窗工程;
4)燈具及其他工程等。
2. 施工項目以預算為標準(詳見預算，預算之外發生的項目另計)。
四、契約價款與支付
1、大寫：。
2、工程款(進度款)支付：
契約簽字生效後，按施工進度拆除工程完工後支付30% 工 程 款 元;水 電、牆 地 面等中間工程完工後支 30% 工程 款元;工程竣工驗收合格後支付20%工程款 元;審計結束後支付15%工程款 元;剩餘5%工程款作為質保金，在工程竣工後12個月之內支付。
五、契約工期
開工日期：20__年月日
竣工日期：20__年月日
1、契約工期承包單位應採取一切措施予以確保。
2、因不可抗力的因素、重大設計變更或甲方付款延遲等原因造成停工，經契約雙方確認後，可順延工期;因乙方原因造成停工，工期不順延。
3、若因乙方原因造成不能按期竣工的，乙方應賠償甲方由於拖延工期所帶來的損失費用，工期延誤罰款最高限額為契約價款的2%。若乙方無故拖延超過契約工期的1/3，甲方有權中止契約並保留追究乙方責任的權利。
六、雙方一般權利和義務
1、若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，並進行現場交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，並分別簽字認可。
3、開工前為乙方入場施工創造條件，包括搬清室內家具、陳設，或歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的手續及支付相關費用。
5、負責協調施工隊與鄰里的關係。
6、負責協調城管與環衛，以不影響施工為原則。
7、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。
七、材料設備供應
1、本工程甲方採購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，並應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或“三無”產品造成損失，由甲方自行承擔。
2、凡由乙方供應的材料、設備、期品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗後才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1、工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽
訂書面變更協定，同時調整相關工程費用及延長工期(附裝修工程變更單);
2、甲方未按期支付工程款的，工期相應順延。
3、若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定製的成品、半成品的施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。
九、工程質量與竣工驗收
1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更內容為依據，以《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210-201)為質量評定的最低標準;以《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建築程室內環境污染控制規範》為室內環境達標標準。
2、在水、電等隱蔽工程完工後，甲乙雙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。
3、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知後應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。如果甲方不能按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。
4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程中甲、乙雙方確認的質量問題，由乙方負責返修(返工)並承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題，乙方負責返修(返工)並承擔費用，但不再承擔工期。
5、未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的後果由甲方負責。
十、違約責任
代表(簽字)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日______
南京市精裝修房屋裝修契約書 篇3
隨著住宅建設的飛速發展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬契約需要注意什麼呢 以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬契約範文，感謝您的欣賞。
房屋裝修承攬契約範文一
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬契約達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。
2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，牆紙貼上：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：契約簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付契約總價款的 95 %，剩餘 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木製道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。
七、契約解除
1、契約履行完畢後，本契約自動解除;
2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約;
3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。
八、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(複印件附後)
本契約簽約代表人： 電 話
房屋裝修承攬契約範文二
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使契約無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工程價款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發生契約爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
3、以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。
此協定
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
房屋裝修承攬契約範文三
甲方：
乙方：
鑒於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協定：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建築面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本契約簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按契約約定預付工程款，每拖延一天，按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除契約，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。
九、本協定一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日