房屋裝修起訴契約書 篇1
原告：
被告：
訴訟請求：請求人民法院依法判決：
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工契約》;
2、被告退還原告已付裝修款 元人民幣，被告的經營者以個人財產對 萬元承擔責任;
3、被告承擔本案訴訟費。
事實及理由
年 月 日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工契約》，約定被告對原告平壩區房屋進行室內裝修，工程日期為 月 日至 月 日，簽訂契約當日原告支付了萬元裝修款。
年 月 中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，並與原告在 月 日簽訂《關於住宅室內裝飾裝修工程施工契約的補充協定》，約定 月 日還未完工交付的，被告應無條件全額退還契約價款並將房屋鑰匙交給原告。
被告在簽訂補充協定之後，一直也沒有開始裝修，經多次催促，被告均是停工狀態，現原告根據雙方的約定，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的規定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。
此致
人民法院
具狀人：
20__年一月十四月
房屋裝修起訴契約書 篇2
海壇古城一期公廁(B25、C44、C45)裝修工程施工契約
發包方：福建省榕源建設工程有限公司平潭海壇古城第一項目部(以下簡稱甲方)
承包方：福州萬欣裝飾設計工程有限公司(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程項目
1.1工程名稱：海壇古城一期公廁(B25、C44、C45)裝修工程。
1.2工程地點：
二、 工程承包範圍
2.1承包範圍：福建雅利達安裝裝修工程有限公司設計的平潭海壇古城公共廁所(B25、C44、C45)裝修施工圖紙(版本號20__-12-29版)所含的全部內容。
三、施工工期
3.1施工工期：建設工期 60日曆天，具體進場時間以甲方項目部通知為準。甲方於契約簽訂後5日內提供完整的圖紙，非甲方原因造成影響工程驗收交付使用，乙方應承擔違約責任。
3.2乙方應保證在約定的工期(不含驗收階段時間)內完成施工，並通過驗收交付甲方使用，若非甲方原因造成工程無法按時驗收交付使用，乙方每延誤一天向甲方支付叄仟元人民幣違約金並賠償甲方因此而造成的一切損失。
3.3由於以下原因造成工期延誤，經甲方代表書面確認，工期相應順延。
3.3.1甲方不能按協定條款的約定提供開工條件。
3.3.2一周內，非乙方原因停水、停電、造成停工連續超過8小時。
3.3.3不可抗力。
3.3.4 未按約定的時間支付工程進度款。
3.3.5甲方供材料未能及時到場，致使工程無法施工的。
3.3.6其他分包專業工程未能及時完工而造成乙方無法施工的。
3.3.7甲方無法按時提供圖紙的。
非上述原因，工程不能按契約工期竣工，乙方應承擔違約責任。
四、 承包方式
4.1本工程採用包工包料含稅總價包乾方式包乾。
五、契約價款及支付方式
5.1本工程計價方式為採用含稅總價方式包乾，總價為人民幣肆拾陸萬伍仟整元(即￥465,000.00元)。
5.2總價中包括且不限於人工費、材料費、水電費、機械費、管理費、利潤及用於本工程所需的其他費用(如措施費、二次搬運、腳手架、衛生保潔、風險費及其保險費等)。乙方報價清單中漏項或工程量漏算少算的均由乙方自行負責，契約執行期間不因場地與契約簽定時提供的施工圖紙不符等原因另補簽證，除甲方確認的設計變更外，均不做任何調整。
5.3本工程無預付款，按乙方每個月完成全部工程量的70%支付進度款;工程完工，經甲方確認後十個工作日內，甲方付至契約包乾總價的80%;工程經相關部門竣工驗收通過並辦理完相關結算審核後，甲方支付至結算總價的95%，餘款5%為保修金，保修期滿一年後付保修款的50%，保修兩年滿後付清保修款(保修期為兩年)。甲方每次付款前乙方應提供相應金額的正式建安發票給甲方。甲方付至95%時，乙方開具100%建安發票。
5.4本契約簽定後3天內，乙方需提交施工進度計畫表，並經甲方工程項目部認可。
5.5變更契約價款的確定。發生設計變更後,乙方應提前兩天向甲方提出書面的變更通知，施工中發包人需對原工程設計進行變更，應提前2天以書面形式向承包人提出變更通知。
乙方按下列方法提出變更價格,送甲方代表批准後調整契約價款:
(1)契約中已有適用於變更工程的價格,按乙方報價時總價的下浮率進行單價調整執行變更契約價款。
(2)契約中只有類似於變更情況的價格,可以此作為基礎確定變更價格,變更契約價款。
(3)契約中沒有適用的類似的價格,由乙方根據市場行情提出適當的變更價格,送甲方代表批准後執行。
(4)甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量,不予計量。
六、工程質量與驗收要求
6.1工程質量標準：合格。質量評定按《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20__及《建築裝飾工程施工質量驗收規範》執行。
6.2工程質量應達到質量驗收標準的合格條件。達不到合格標準的，甲方一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方要求返工，直到符合標準。因乙方原因達不到合格標準的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到合格標準的，甲方有權解除契約，另選擇施工班組進行施工，乙方應承擔因此而發生的一切責任並賠償甲方的一切損失。
6.3乙方應認真按照標準、規範、設計及驗收標準的要求以及甲方代表依據契約發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。
以上檢查檢驗後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失。
6.4工程具備隱蔽條件或達到協定條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後，在隱蔽前應通知甲方代表參加驗收。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上籤字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。
6.5乙方施工過程中的所有工程記錄和技術資料及各種簽證，均為原始驗收有效檔案，不得隨意更改，應
及時報甲方備案。
6.6甲方代表收到乙方現場簽證和隱蔽資料七天內應給予回復，否則視為同意乙方所報送的內容要求。
七、材料設備供應
7.1乙方採購工程所需的所有材料，並應提供產品合格證明或材料設備檢驗報告。
7.2本工程所用的木材必須經過防腐及防螞蟻處理。
7.3甲供材料(若有)到場後甲乙方應及時驗收並由乙方負責保管，對有缺棱掉角、裂縫、扭曲變形、色差等缺陷的材料應及時反饋，並禁止使用，否則影響驗收的乙方自行負責返工和更換材料的一切費用。
7.4乙方應按照設計、規範和甲方要求的品牌、樣品的要求採購工程需要的材料,並提供產品合格證明或材料設備檢驗報告。乙方所購材料需在進場前一天通知甲方代表次日到現場進行驗收，若甲方代表未能到場，乙方視材料驗收合格。對與設計、規範和樣品要求不符的材料,應禁止使用,由乙方運出現場,重新採購符合要求的材料,並承擔由此發生的費用,工期不予順延。甲方若要更改材料或是材料品牌，應提前3天書面通知乙方，否則以此給乙方造成的損失均由甲方負責。
7.5乙方所使用的材料(規格、厚度、尺寸及其他相關要求)均應滿足設計圖紙要求，若乙方未按照設計圖紙要求施工，甲方一經發現將嚴懲，且對已完成部位的單價將根據實測數據進行扣減。每發現一次罰款5000元，超過兩次的，甲方有權單方解除本契約，並要求乙方賠償甲方由此造成的一切損失。
7.6乙方所使用的主要材料施工前需提供樣品(包含但不限於瓷磚、石材、防潮板等 )，經甲方確認後方可進行施工。
八、甲方工作
8.1提供施工所需的場地。
8.2向乙方提供施工所需水、電接口，其水電費由甲方負責。
8.3向乙方提供設計施工圖紙叄套，組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。
8.4甲方代表負責工程施工監督和管理及質量、進度、投資三大控制並進行技術和經濟簽證。
8.5甲方代表的'指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效，因乙方未及時簽收指令造成的損失和一切責任由乙方承擔。緊急情況下，甲方代表可發出口頭指令，乙方應予執行，但甲方代表應在指令發出後24小時內補發書面指令。因指令錯誤而發生的追加契約價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
8.6甲方代表在收到乙方書面聯繫單或申請中間驗收報告後48小時內予以答覆或組織有關人員進行中間驗收，否則視為甲方同意進行驗收。
8.7甲方應積極做好其他專業施工的配合與協調，合理安排相關專業交叉施工。
8.8甲方任命為甲方代表(聯繫電話：)，負責契約的履行。聯繫人及聯繫方式以本契約為準，若有更換須立即通知乙方，乙方應立即停止照原代表指令行事，否則因此而造成的一切損失均由乙方自行承擔。
九、乙方工作
9.1乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛。乙方未履行上述義務造成工程延誤、財產損失和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的一切費用。
9.2遵守地方政府和有關部門對本工程項目的有關(如施工噪音)管理規定，並辦理有關手續，費用由乙方承擔。若乙方違反有關規定造成的一切責任由乙方負責，並賠償甲方由此而造成的一切相應損失。
9.3遵守政府和有關部門對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
9.4已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復並賠償甲方一切相應損失。
9.5乙方應保護好建築物結構和相應的管線、設備。乙方擅自拆改原有建築物承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任，造成甲方其他損失的，乙方負責向甲方賠償。
9.6乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。乙方對施工期間工地安全承擔全部責任，若乙方人員發生工傷事故，應由乙方自行承擔支付一切工傷待遇的責任，如甲方墊付相關款項，可直接從乙方工程款中予以扣除。
9.7乙方應做好現場材料管理工作，嚴格控制材料的施工損耗，對於超出材料合理的施工損耗部分，甲方按材料採購單價計算，費用由乙方負責。
9.8乙方任命同志為工程項目負責人(聯繫電話：)。負責契約的履行。聯繫人及聯繫方式以本契約為準，如有更換應立即書面通知甲方，否則因此而造成的一切損失均有乙方自行承擔。乙方的工程項目負責人，必須每天到現場解決問題，如被甲方發現項目負責人一整天都未到現場一次，將在管理費用中扣除1000元人民幣處罰金。
9.9乙方應做好圖紙會審工作，對於圖紙中出現的矛盾和問題應提前48小時提出，以便雙方及時解決。
9.10乙方應積極做好承包範圍外項目其他專業施工的配合與協調，在相關專業未施工前乙方不得私自施工，否則乙方應承擔自行修復責任及費用並賠償甲方一切相應損失。
9.11乙方如果要求甲方代表到現場進行簽證、驗收，乙方應提前24小時通知甲方代表。甲方未能及時到場的，工期按延誤的工作日數順延。
9.12若乙方不履行上述義務，造成工期延誤，應向甲方承擔違約責任並賠償甲方因此而造成的任何損失。
十、竣工與結算
10.1竣工驗收及移交。工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整的竣工圖和竣工驗收申請報告。甲方代表收到竣工驗收申請報告後48小時給予確認是否具備驗收條件，確認後48小時內組織有關部門對竣工會所的裝飾進行驗收，並在驗收後48小時內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。工程竣工驗收合格後14個日曆天辦理工程移交手續並交付甲方使用並保管。
10.2竣工結算。竣工報告批准後，乙方應向甲方代表提出結算報告並提供完整的結算資料，辦理竣工結算。甲方在收到乙方結算資料15個工作日內確認其資料是否完整，資料不齊全的乙方應及時補充完整。資料齊全後甲方應在三個月內提出結算審核報告。
十一、保修
11.1本工程保修期為貳年。乙方承擔施工範圍內項目的保修，甲供材料質量和人為損壞等非乙方原因造成的，不屬於乙方保修範圍之內。
11.2保修內容：
11.2.1由於乙方施工質量缺陷問題和材料設備質量缺陷問題。
11.2.2整體工程及各分部分項工程質量，經竣工驗收符合契約要求，如甲方抽驗到分項工程中允許偏差項目中超出允許偏差範圍的，基本項目中未達到合格的項目或者不符合觀感要求的觀感項目，仍屬乙方返修範圍，乙方應按國家規範要求進行返修。
11.2.3由於乙方工程質量問題造成業主和甲方的全部損失，由乙方承擔。如業主另有索賠要求，由乙方負責解決。
11.3乙方按國家有關規定保修項目、內容、範圍、期限進行保修。甲方負責本工程保修期內返修工作的統一協調管理，乙方就工程質量保修向甲方負責，工程保修款最終由乙方和甲方結算。同時，甲方保留根據相關法律法規就有關工程質量問題追究乙方質量責任的權利。
11.4出現故障等影響居民正常生活的情況下，乙方承諾在甲方通知後6小時內趕到現場並於24小時內完成維修。
11.5發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。
11.6其他情況下，乙方須在甲方通知後24小時內趕到現場，並於趕到現場之日起二日內完成通知所涉及之保修、維修項目。
若發生上述11.4-11.6情況，甲方僅承擔通知義務，由於乙方原因造成延誤所引發的任何責任均由乙方自行承擔。
11.7每個維修項目完成後，經甲方驗收並簽字後，方為該維修項目本次維修完畢。所維修項目應保證在六個月內不再出現類似問題。
11.8乙方承諾，無論以上質量缺陷屬乙方、甲方責任，在接到通知後，均遵守上述時間性要求不問理由地進行維修，否則即視為乙方同意甲方處理，甲方委派他方處理，不再經由乙方確認(甲方將處理情況知會乙方)，由此所發生的一切費用從乙方保修款中扣除。並在維修過程中與甲方及業主共同取證，以判斷責任原因，不屬乙方責任的，由責任方向乙方支付材料及人工費用。
11.9乙方同意在免費保修期滿後至工程有效壽命年限內，繼續提供適當維修服務，並按當時市場價格收取服務費。
十二、違約責任
房屋裝修起訴契約書 篇3
甲方：_________________________________
乙方：_________________________________
經甲、乙雙方共同協商，甲方決定將______________________裝修工程委託乙方施工，現就有關裝修事項簽訂本裝修裝修用工契約，具體條款如下：
一、工程名稱
______________________。
二、工期
______天完工。___________年________月_______日至___________年________月_______日止。
三、工程質量標準
按甲方的規定要求為準。
四、安全責任
1)乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權承擔一切費用，甲方不負任何責任。
2)乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝修用工契約生效後，進場施工______天后，甲方預付給乙方工程款____________元整(人民幣)。
六、其他具體規定
1)因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場。
2)施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的損失由乙方賠償。
甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________
___________年________月_______日___________年________月_______日