旅遊景點仿古改造裝飾契約書 篇1
發包方________________(以下簡稱甲方)
承包方________________(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協商一致,就甲方委託乙方仿古改造裝飾工程,簽訂以下協定:
一、工程內容:遊客中心仿古改造裝飾(詳見效果圖)
二、工期:
1、開工日期:工程自________年_____月_____日起至________年_____月_____日,工期總計_____天。
2、施工期間:若因停水、停電、大雨、暴雨天氣原因工期可順延。
3、因甲方原因不能及時施工則工期順延。
4、因其他原因,雙方協商延長工期。
三、工程契約價款:
經協商本契約承包價款為人民幣圓整,若施工過程中甲方就更或需要追加工程,則按實結算。
四、承建方式:乙方對古建裝飾包工、包料、包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責高質量施工,甲方負責監督管理。
2、施工期間,甲方負責乙方施工期間產生的水電費用。
五、工程付款方式:
1、本契約經甲乙雙方簽訂後,工人進入施工現場,甲方向乙方支付材料款計契約價款的30%,即人民幣______圓整。
2、主體鋼筋混泥土結構完工後,上瓦之前,甲方向乙方支付材料款計工程契約款40%,即人民幣_____圓整。
3、主題工程完工後,彩繪裝飾前,甲方向乙方支付工程契約款的20%,即人民幣_________圓整。
4、竣工驗收合格後一周內,甲方向乙方支付工程契約款的5%,即人民幣圓整。其餘契約款5%即人民幣圓整
作為質保金兩年後付清
六、工程質量要求:
乙方必須嚴格按甲方所定效果圖的內容要求按有關古建施工規範進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工要求及違反操作規範進行施工的事項甲方有權提出並要求返工、修改、其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
七、工程竣工驗收結算:
乙方於竣工後向甲方提交驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告五天內組織有關人員進行驗收,並於驗收後五天內根據設計施工契約、補充契約結子合格批准或提出整改意見。乙方必須按甲方要求整改,並承擔因此造成的一切費用。
八、延期違約責任:
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天罰人民幣200元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣______元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出要求,甲方應確認工期可順延。如甲方未能按契約規定付款會,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、質保期限:
以工程竣工驗收合格之日計算,質保期為24個月。
十、雙方在施工中的幾項規定:
1、在施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前一天通知乙方,向乙方提出修改意見。如乙方發現不妥之處,應提前上報甲方,經甲
2 方處理後再行施工。
2、施工期間,乙方必須做好安全防範工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,出現意外傷亡事故與甲方無慶,教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合“三通一平”要求),施工範圍內用水、電位置,若甲方未能及時提供施工場地,乙方有權順延施工工期。
4、甲方負責協調現場工地的關係及外圍社會關係,以確保乙方施工進度。
5、乙方派出專人與甲方保持聯絡,協調現場施工。乙方承攬項目,應與相關安裝工序密切配合,要求時與甲方聯繫。
6、工程竣工後,甲方負責施工範圍內垃圾的清理,達到工完場清。
十一、契約生效與終止:
本契約自雙方法人或代表簽字並加蓋公章後生效。工程驗收合格後,甲方將款項結清後契約即告終止。
十二、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同行法律效力。契約履行中未盡事宜,應儘可能協商解決,可補簽有關協定,補簽協定與本契約具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
代表簽字:_________代表簽字:___________
________年_____月_____日________年_____月_____日
旅遊景點仿古改造裝飾契約書 篇2
發包方(簡稱甲方): 承包方(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《江陰市建築市場管理條例》,以及其他有關法律法規規定的原則,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定,共同遵守。
第一條 工程概況
1.室內裝飾
2.承包方式:3.承包範圍:所有圖紙範圍的吊頂、石膏板的隔牆、藝術造型的木工板的基礎、所有塗料及油漆。
4.契約總價款:¥:工程管理費有甲方自定。
5.雙方約定:乙方所需要配合項目為監督水電的質量與進度,瓦工的質量和進度,協助甲方的材料的產購造型的格珊、玻璃、樓梯扶手、門、門套貼面等安裝的質量和進度。全面配合甲方管理和各個工種的落實工作,協助甲方做好每道工序的規劃設計、施工工作。確保工程的順利進行,同時甲方應做好各個施工手續的的工作。
6.工期:
自__________年 月_________日開工,至 年________月__________日竣工。工期__________天,(增補項目或甲方變更原因除外)。
第二條 材料供應的約定:
1.乙方提供的材料由現場甲方認可 材料為中檔。
第三條 關於工程質量及驗收的約定:
1.本工程由甲方提供方案乙方協作配助配合設計。
2.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯繫並出據變更通知單。特殊情況需甲乙雙方共同商量,增減造成的損失由甲方負責,按實結算,變更項目另外結算。
3.驗收
(1)本工程驗收為甲、乙雙方內部驗收、因消防或其他項目影響整體驗收的,與該契約無關。
(2)乙方工程結束雙方內部驗收,如沒有問題進入下道程式施工。
(3)工程竣工乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。未經驗收,甲方不得使用。如甲方使用即為同意驗收合格
第四條 有關安全生產和防火的約定:
1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰地區的安全,防止相臨管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,由甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的,由乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓(地)面荷載,由甲方負責。
第五條 關於工程價款及結算的約定:
第六條其它事項
1.甲方工作:
(1)甲方應在開工前三天,向乙方提供認可的施工圖紙或做法說一份,並向乙方進行現場交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施,向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響甲方正常用水用電等的協調工作。
2.乙方工作:
(1)參加甲方召集的施工圖紙或施工說明的現場交底。
(2)指派___ 為乙方駐工地代表,全權負責合問履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
第七條 違約責任:
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,由甲方負責.甲方未按契約約定時間付款的,每逾期一天向乙方支付 1%元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 1%o 元違約金。
3.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責,乙方如使用,即為同意驗收合格。
第八條 糾紛處理方式:
1.因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本和施工企業開具的統一發票,可向江陰市裝飾行業協會申請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。
2.當事人不願通過協商、調解解決、或協商、調解不成時,可以按照本契約約定向:地方人民法院提起公訴。
第九條 契約的變更和解除:
1.契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。契約簽訂後施工前,一方如要終止契約,應以書面形式提出,並按契約總價款 %支付違約金,辦理終止契約手續。
2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,解除本契約。
第十條 附則
1.工程開工前,甲方應提供倉庫一間、現場辦公室一間。並做好水電的協調工作,未經驗收甲方不得使用,由此造成的責任由甲方負責。
2.本契約一式貳份,甲、乙雙方各執一份,契約附屬檔案為本契約的組成部分,具有同等的法律效力。
第十一條其它約定條款
1. 本工程除裝修基礎外,外面的飾面均由甲方產購和安裝,乙方負責質量的把關和進度。
甲方(簽字) 乙方(簽字)
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
旅遊景點仿古改造裝飾契約書 篇3
發包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本契約,以資守信。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程量: 以契約預算表為準,發生工程量變更的以實際工程量為準。
4、承包方式按以下第 項執行
(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
第二條 工期
1、開工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、工程總用工時間: 天(工期順延的時間未計入)
第三條 工程價款
本工程總造價為:(大寫) (人民幣)
¥: 元
註:此價款為工程結算依據,最終要按實際發生的工程量計算
第四條 工程質量
本工程質量按以下第 執行
(1)國家標準 (2)地方標準 (3)行業通用標準(4)甲方特殊標準
第五條 圖紙
1、經雙方協商一致決定,採用以下第 項執行
(1)甲方委託乙方設計施工圖紙,設計費用為(大寫): 元,圖紙設計費用不包含在工程總價款內;
(2)甲方自行提供施工圖紙
2、圖紙會審和設計交底時間:
3、施工圖紙一式兩份,甲、乙雙方各執一份。甲方提供圖紙的,應在開工前 天將圖紙交給乙方。
第六條 契約組成檔案
組成本契約的檔案包括:
1、本契約協定書
2、標準、規範及有關技術檔案
3、圖紙
4、工程報價單或預算書
5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
第七條 工程變更
1、工程設計變更
施工中發包人需對原工程設計進行變更,應提前3天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批准的建設規模時,發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批准,並由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發出的變更通知及有關要求,進行下列需要的變更:
(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
(2)增減契約中約定的工程量;
(3)改變有關工程的施工時間和順序;
(4)其他有關工程變更需要的附加工作。
因變更導致契約價款的增減及造成的承包人損失由發包人承坦,延誤的工期相應順延。
施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失,由承包人承擔,延誤的工期不予順延。
承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用,須經發包人同意。未經發包人同意擅自更改或換用時,承包人承擔由此發生的費用,並賠償發包人的有關損失,延誤的工期不予順延。發包人同意採用承包人合理化建議,所發生的費用和獲得的收益,發包人承包人另行約定分擔或分享。
2、其他變更
契約履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更,由雙方協商解決。
3、確定變更價款
承包人在工程變更確定後3天內,提出變更工程價款的報告,經發包人確認後調整契約價款。變更契約價款按下列方法進行:
(1)契約中已有適用於變更工程的價格,按契約已有的價格變更契約價款;
(2)契約中只有類似於變更工程的價格,可以參照類似價格變更契約價款;
(3)契約中沒有適用或類似於變更工程的價格,由承包人提出適當的變更價格,經發包人確認後執行。
(4)承包人在雙方確定變更後3天內不向工程師提出變更工程價款報告時,視為該項變更不涉及契約價款的變更。
(5)發包人應在收到變更工程價款報告之日起3天內予以確認,發包人無正當理由不確認時,自變更工程價款報告送達之日起3天后視為變更工程價款報告已被確認。
(6)發包人不同意承包人提出的變更價款,而實際工程繼續施工的,視為同意承包方人的價款變更要求。
(7)發包人確認增加的工程變更價款作為追加契約價款,與工程款同期支付。
(8)因承包人自身原因導致的工程變更,承包人無權要求追加契約價款。
第八條 雙方一般的權利和義務
1、甲方的工作
(1)開工前
天,全部騰空或者部分騰空房屋,清除障礙物(契約約定乙方包清理的除外),對未能全部騰空的房屋內的家具和陳設採取保護措施,為承包人進場做好準備工作;
(2)辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,費用由甲方承擔。如因其他原因需由乙方辦理的,相關費用應當由甲方償付給乙方,並且工期相應順延;
(3)提供符合施工要求的水源、電源,負責協調
鄰里及管理機構之間的關係;
(4)參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作;
(5)施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件;
(6)按照契約約定的期限支付工程款,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
2、乙方的工作
(1)參加有關施工圖紙或者作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計畫交由甲方審定確認;
(2)施工中嚴格執行安全施工規範、防火規定,按期按質完成施工;
(3)未經甲方同意或者有關部門批准,不得隨意試試拆改原建築物主結構及各設備管線;
(4)保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管的通暢;
(5)對於施工過程中的在關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時並給予其必要的準備時間;
(6)嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境,保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
(7)工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第九條 有關材料的約定
1、任何一方負責提供的材料和設備,均是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本契約約定的標準和設計的要求。
2、對於任何一方提供的材料和設備,如不符合質量要求或者規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此增加費用,由提供方承擔。
3、材料和設備進場後,統一由乙方負責保管和使用,如因乙方在保管過程中有重大失誤而造成的材料損失,應由乙方負責。
4、材料運輸費用,由材料提供方承擔。
5、甲方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,並通知對乙方現場負責人驗收簽字確認。
第十條 有關施工和工期的約定
1、開工及延期開工
(1)承包人應當按照協定書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工,應當不遲於協定書約定的開工日期前7天,以書面的方式向發包人提出延期開工的理由和要求。發包人應當在接到延期開工申請後的48小時內以書面形式答覆承包人。發包人在延期開工申請後48小時內不答覆,視為同意承包人要求,工期相應順延。發包人不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延;
(2)因發包人原因不能按照協定書約定的開工日期開工,應以書面形式通知承包人,推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失,並相應順延工期。
2、暫停施工
發包人認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按發包人要求停止施工,並妥善保護已完工程。承包人實施發包人作出的處理意見後,可以書面形式提出復工要求,發包人應當在48小時內給予答覆。發包人未能在規定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆,承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的,由發包人承擔所發生的追加契約價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發生的費用,工期不予順延。
3、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)發包人未能按契約的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3)甲方未按契約約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;
(4)設計變更和工程量增加;
(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6)不可抗力;
(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。
4、工程竣工
(1)承包人必須按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
(2)因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任。
(3)施工中發包人如需提前竣工,雙方協商一致後應簽訂提前竣工協定,作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。
第十一條 關於質量和中間驗收的約定
1、工程質量
(1)工程質量應當達到約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
(2)雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
2、檢查和返工
(1)承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及甲方依據契約發出的指令施工,隨時接受甲方現場負責人的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
(2)工程質量達不到約定標準的部分,發包方現場負責人一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按甲方現場負責人的要求拆除和重新施工,直到符契約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
(3)發包方現場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加契約價款由發包人承擔,相應順延工期。
(4)因發包方現場負責人指令失誤或其他非承包人原因發生的追加契約價款,由發包人承擔。
3、隱蔽工程和中間驗收
(1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發包方現場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,發包方現場負責人在驗收記錄上籤字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在發包人限定的時間內修改後重新驗收。
(2)發包方現場負責人不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。發包方現場負責人未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,發包方現場負責人應承認驗收記錄。
(3)經發包方現場負責人驗收,工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求,驗收24小時後,發包方現場負責人不在驗收記錄上籤字,視為發包方現場負責人已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續施工。
4、重新檢驗
無論發包方現場負責人是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格,發包人承擔由此發生的全部追加契約價款,賠償發包人損失,並相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發生的全部費用,工期不予順延。
5、發包方指定的現場負責人為: ,身份證號碼為: 。發包方現場負責人的簽字確認視為發包方的確認。
第十二條 關於安全施工的約定
1、安全施工與檢查
(1)承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
(2)發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用。
2、安全防護
(1)承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時,施工開始前應向甲方提出安全防護措施,經甲方後實施,防護措施費用由發包人承擔。
(2)實施爆破作業,在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知發包人,並提出相應的安全防護措施,經發包方認可後實施,由發包方承擔安全防護措施費用。
第十三條 關於竣工驗收和結算
1、竣工驗收
(1)工程竣工後,乙方應通知甲方進行驗收,甲方應自接到乙方驗收通知後 日內組織驗收,並辦理驗收交移手續。
(2)工程未經驗收合格時,甲方不得有任何的使用行為,否則視為甲方對該工程已經驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。
2、結算
工程驗收合格後,乙方應將有關資料移交給甲方,雙方進行工程結算。發包人接到資料後
天內未有異議的,視為認可結算資料,雙方應填寫工程結算單並簽字確認,若甲方在收到資料後既提不出書面異議又拒絕在結算單上籤字的,視為結算單已經得到了甲方的簽字確認。
第十四條 關於工程價款支付的約定
1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定:
(1)固定價格:本工程總價款為(大寫): ;
(2)其他方式: 。
2、雙方同意按下表執行工程款的支付:
支付次數支付金額
支付時間
第一次: %
元
大寫:
第二次: %
元
大寫:
第三次: %
元
大寫:
第四次: %
元
大寫:
工程驗收後 天內付清。
3、特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現場發生的一切水、電費用由甲方承擔;
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規被執法機構或者管理機構罰款的,罰款由乙方支付,如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的,則罰款由甲方負責;
(3)契約附屬檔案預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際徵收稅額向有關部門交納,已經列明稅費的,由乙方負責交納。
4、增加的工程項目,經雙方簽署增加協定確認後,甲方應就該增加工程項目支付預付款,預付款的金額為增加項目總造價的30%,另外的70%實行分期付款,甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的工程項目造價大於人民幣壹萬元的,則甲方應按上述比例支付給乙方。
第十五條 關於工程保修的約定
1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起
月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修範圍。國家行政部門或者行業機構在本契約簽署生效之前已經發布的對工程項目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
2、甲、乙雙方對保修的其他約定: 。
第十六條 違約責任
1、當發生下列情況時發包人違約:
(1)發包人不按時支付工程預付款;
(2)發包人不按契約約定支付工程款,導致施工無法進行;
(3)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
(4)發包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。發包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的經濟損失,順延延誤的工期。
2、發包方以上違約行為構成了一般違約,應承擔的違約責任:未能按契約條款約定的時間內支付預付款、工程款,發包方向承包方支付的違約金為:
元,契約繼續履行。發包方其他違約行為應承擔的違約金為 元。
3、未能按契約條款約定的時間內支付工程款並經過承包方催告後仍沒有支付,並造成了承包方損失的,為發包方嚴重違約,承包方解除本契約的,發包方應支付本契約暫定總價款百分之二十違約金。
4、當發生下列情況時承包人違約:
(1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;
(2)因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準;
(3)承包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。
5、承包方每拖延一天竣工,應向發包人承擔 元/天的違約金;其他違約行為應向發包人承擔 元的違約金。
6、一方違約後,另一方要求違約方繼續履行契約時,違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。簽訂本契約後,任何一方無正當理由而擅自解除本契約的,應向對方支付本契約暫定總價款百分之二十的違約金。
7、其他約定: 。
第十七條 爭議解決
1、發包人承包人在履行契約時發生爭議,應當協商解決。當事人不願協商或者協商不成的,雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。
2、發生爭議後,除非出現下列情況的,雙方都應繼續履行契約,保持施工連續,保護好已完工程:
(1)單方違約導致契約確已無法履行,雙方協定停止施工;
(2)經過協商停止施工,且為雙方接受;
(3)法院要求停止施工。
第十八條 不可抗力
1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。
2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時採取措施避免損失的擴大,並將有關情況通知甲方。否則,應當就擴大部分的損失承擔賠償責任。
第十九條 契約附屬檔案
1、工程施工項目確認書
2、施工圖紙或工藝說明確認書
3、項目變更單
4、分項工程,隱蔽工程驗收單
5、承包人提供的材料明細表
6、發包人提供的材料明細表
7、工程驗收單
8、工程結算單
9、工程保修單
10、發包方身份證或營業執照複印件
11、承包方身份證或營業執照複印件
第二十條 附則
1、本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等的法律效力
2、本契約的附屬檔案是本契約的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
甲方(簽章):
地址:
法定代表人或授權代表:
身份證號:
簽約地點:
簽約時間: 年 月 日
乙方(簽章):
地址:
法定代表人或授權代表:
身份證號碼:
簽約地點:
簽約時間: 年 月 日