裝修廠房契約書 篇1
發包方:____________營業執照號:____________
簽約代表人:____________身份證號碼:____________
承包方:____________營業執照號:____________
簽約代表人:____________身份證號碼:____________
依照及有關法律、法規的規定,結合廠房裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協商一致的基礎上,就發包人的廠房裝修工程的有關事宜,達成如下協定:____________
第一條工程概況
工程地點:_________________________________________________。
工程內容及做法。
工程承包方式:____________雙方商定採取下列第______種承包方式。
1、承包人包工、包料;
2、承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料;
3、承包人包工、發包人包料。
工程期限_______,開工日期_______年____月____日,竣工日期______________年____月____日。
契約價款:____________本契約工程造價為:___________________________________元,小寫:__________________________元。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供:____________
發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份,設計費____________元,由發包人支付。
第四條發包人義務
開工前________天,為承包人入場施工創造條件,以不影響施工為原則;
提供施工期間的水源、電源;
負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
不拆室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
施工期間發包人仍需部分使用該廠房的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
保護好原廠房內的陳設,保證廠房內上、下水管道的暢通;
保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第六條質量要求
工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
工程驗收標準,雙方同意參照《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》的規定。
施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。
凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第七條付款方式
契約一經簽訂,甲方即應付________%工程材料款和施工工費的__________%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的__________%。剩餘__________%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。甲方付清工程價款,詳見本契約附屬檔案《廠房裝修工程結算表》,甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本契約附屬檔案《廠房裝修工程項目變更表》,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
甲方未按契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的________%支付給乙方。
第八條工程工期
如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的__________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的___%作為誤工費支付給乙方___________元。
由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。
施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第九條工程驗收
工程質量驗收,詳見本契約附屬檔案《廠房裝修質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在七天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬設備進入施工待驗收區,視為驗收合格。
甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。
第十條其他事項
甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
乙方
1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。
2、指派____________為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3、負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬_發生,必需儘快負責修復或賠償。
4、嚴格履行契約,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約處。
5、在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第十一條違約責任
契約生效後,在契約履行期間,一方擅自解除契約方,應按契約總金額____________%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十二條爭議解決
本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十三條契約的變更和終止
契約經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的___________%交付違約金,並辦理終止契約手續。
施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。
第十四條契約生效
本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。
補充契約與本契約具有同等的法律效力。
本契約一式___份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。
發包方:____________
簽約代表人:____________
________年________月________日
承包方:____________
簽約代表人:____________
________年________月________日
裝修廠房契約書 篇2
反訴人;______(化名),男,__________年______月______日生,______族,住__________________
被反訴人:_____________________________有限公司
地址:_____________________________
反訴請求:_________________
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元____________元(______元/天__________天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
______年______月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工契約。工程施工地點位於__________________。契約約定工程期限______天,竣工日期______年______月______日;工程實行工程監理;工程竣工後,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格後,雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金______元。______年______月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,後反訴人另找他人部分整改,並支付費用______元。另,被反訴人直至______年______月______日木工工程部分才全部結束,已延誤工期______天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
裝修廠房契約書 篇3
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責人)
身份證:聯絡方式:
家庭住址:
第一條工程概況
1、裝潢施工地點:
2、住房結構:磚混結構;房型__房__廳__套,建築面積約__平方米。
3、承包方式:
4、裝飾施工內容:甲方住房的水電改造工程,牆體改造,牆體拆除,牆面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、牆面塗料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷製作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關於採購及搬運工程的補充約定:甲方所有採購都由乙方協助完成,甲方在採購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5、總價款:____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰櫃及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩餘工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,並初步了解所需完成工程後確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6、工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行。
第二條關於乙方職責的約定
1、乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方,提供材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中,產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2、乙方在裝修過程中,需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協商並且獲得認可)。
3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關於材料供應的約定
1、全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2、甲方負責採購供應的材料,應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管並組織施工,由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3、乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4、為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料採購,以便甲方於周末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由於甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/—5—10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5、甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本協定規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關於工程質量及驗收的約定
1、本工程執行dbj08—62—97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯繫後,方能進行該項目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥櫃防火門,台面等),甲方應事先安排時間並通知乙方,乙方應予以配合,並避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗收—甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。
第五條關於安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認後施工。
3、乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,並提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關於工程價款及結算的約定
1、工程款付款方式:經雙方認可,工程款付款時間表如下:
協定簽訂完畢,水電改造完成並驗收合格後,甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成並驗收合格後,甲方支付乙方____元整
所有工程竣工,驗收合格之後,甲方支付乙方____元整
剩餘______元作為質量保證款,甲方入住三個月內支付。
合計______元整。
第七條其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應在開工當天,向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等的協調工作。
2、乙方工作:
(1)參加甲方召集的現場交底。
(2)全權負責協定履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員,乙方應提前通知甲方,並取得甲方同意。
第八條違約責任
1、甲方未按協定約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由於乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
4、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
5、工程關鍵節點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
第八條糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以按照本協定約定向:
____區仲裁委員會申請仲裁;
____人民法院提起訴訟
第九條協定的變更和解除
1、協定經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協定,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協定協定,解除本協定。
3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協定,而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,由乙方當場負責安裝交付使用。
2、本協定簽訂後,工程不得轉包。
3、本協定一式____份,甲、乙雙方各執一份,協定附屬檔案為本協定的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):
住址:
電話:
身份證號:
乙方(簽字):
住址:
電話:
身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:____