顯示屏契約 篇1
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.。
定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交原材料等物品日期計算,參照第七條 規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交定作物期限應當按照契約規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2.交定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;
委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;
不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金____元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的_
___%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按契約規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條 第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;
變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成按項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
契約副本一式____份,交____________各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
顯示屏契約 篇2
甲方：_________________
乙方：_________________
按照國家有關法律法規，本著互惠互利的原則，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，簽訂本協定，共同遵守。
一、合作事項：_________________甲方依託乙方商業樓樓頂戶外led顯示屏，用於廣告經營。
1、led屏地點：_________________
2、廣告牌規格：_________________面積以甲方實際測量面積為準。
3、合作方式：_________________
4、合作時間：_________________合作時間暫定5年，從相關設定手續審批完畢後，甲方將廣告牌改造建設並發布商業廣告完工投入使用之日起計算時間。
二、甲方權利和義務：_________________
1、甲方依法享有led屏在契約期內的獨立經營權;
2、按時支付合作分成;
3、甲方須保證廣告發布內容符合《廣告法》的要求，若因廣告內容引起的法律糾紛，與乙方無關。
三、乙方的權利和義務：_________________
1、乙方提供電源為led屏使用，甲方在使用時段內所產生的電
費單獨計量，另計收費(按照國家電力部門收費標準)。
2、乙方應向甲方提供所需資料，並協助甲方辦理廣告設定審批手續。
3、乙方應向甲方提供便利，以方便甲方進行廣告製作及發布。
四、契約期內，如因不可抗力致使led屏無法發布廣告使用，或因道路規劃、政府部門管理需要拆遷樓房時，乙方應提前60天通知甲方。雙方應服從大局，不視為一方違約。本契約自動終止。
五、本契約簽訂後，雙方應共同信守，如有違約，違約方需向對方賠付led屏簽約廣告費用額一倍的違約金，同時承擔對方全部經濟損失。
六、本契約一式貳份，雙方各執壹份，均有同等法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，協商不成，由當地仲裁委或法院裁決。
七、本契約自雙方委託代表人簽字蓋章之日起生效，不受雙方人事變化影響。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
顯示屏契約 篇3
甲方：____________乙方：____________
甲乙雙方本著公平、互利、誠實信用的原則，經過友好協商一致，依據《中華人民共和國民法典》及有關法律，訂立本契約。
第一條、乙方向甲方供應以下產品
1、商品名稱：______________
2、單價：____________________
3、商品數量：______________
4、商品總額：______________
第二條、買賣價款與付款條件規定如下
1、總金額人民幣__________元整。
2、付款方式：___________________。
(1)於本契約成立時，即付預付款______________元。
(2)餘款___________元，在交貨試機完成後，分_______期平均攤付。
(3)分期付款的交付日期，以訂金交付的次月開始，每月_______日之前截止。
(4)為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票_______張付予甲方。支付日期訂於機器交付之時。
第三條、交貨的時間與方法規定如下
(1)交貨時間________月_________日前。
(2)交貨地點：______________約定於乙方的________工廠，應安裝妥後，並先行試機。
(3)交貨方法：______________於試機完成後，甲方應將機器交付予乙方。
第四條、機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條的全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。
第五條、機器交貨之後，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任歸由_______方負擔。
第六條、丙方與乙方須連帶對甲方保證，對本契約必須負擔的一切債務(除貨款債務外，包括毀損、賠償債務)並負完全支付的責任。
第七條、乙方或丙方若發生下列事項，則與本契約有關的債務毋需通知催告，即自動消失，分期付款的利益，所有餘款皆必需一次付清。
(1)乙方或丙方的支票無法兌現，或停止付款時。
(2)乙方或丙方因滯納交稅，或有破產、和解及其他類似判決上的情形的。
(3)就機器發生被依法扣押或先予執行等情形的。
(4)機器因乙的故意或重大過失，以致毀損、滅失的。
(5)乙方從未支付分期付款時。
(6)其他違反本契約的事項。
第八條、乙方應根據正確用法使用機器，並由優秀的管理人員負責保管。
第九條、乙方發生第七條情形的，即失去使用機器的權利，且該機器必須歸還甲方。
第十條、若發生第九條的情形，甲方可對撤回的機器作適度的評估，並據貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，聯同已收取的貨款，抵消債務，如有餘額則退還乙方。
第十一條、甲方需保證機器的性能完全與說明書相符，且交貨後_____年內自然發生的故障，甲方亦需負責修理。
第十二條、機器交貨後經_______個月的，除前條規定的情形外，甲方不負保證所有瑕疵的責任。即使交付後_______個月內，亦只容許交換機器，因機器故障而發生的損害，甲方不負其責。
第十三條、有關本契約乙方的債務，期滿後的賠償金定為日息_______分。
第十四條、對於機器，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的餘額作為投保火險的金額，並為保險金請求權設定質權的手續，其費用由乙方負擔。
第十五條、契約爭議的解決方式：______________本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院起訴。
第十六條、其他約定事項：_______
第十七條、本契約一式_____份，甲、乙雙方各執_____份為憑。
甲方(簽字)：______________
簽訂地點：______________
________年_______月_____日
乙方(簽字)：______________
簽訂地點：______________
________年_______月_____日