質量契約 篇1
甲方:__________
乙方:__________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(註:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條 承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條 定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:
第十三條 解決契約糾紛的方式:本契約在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
質量契約 篇2
總承包單位:_________________(以下簡稱“甲方”)
分承包單位:_________________(以下簡稱“乙方”)
甲方通過考核,選擇乙方承擔根據《中華人民共和國產品質量法》、《建築工程質量管理條例》以及國家、當地政府、有關部門關於工程質量方面的法律、法規,規定,結合甲方質量管理的有關規定,為保證分包工程質量,經甲乙雙方協商一致達成如下工程質量保證契約書:
1、開工前,甲方向乙方進行技術交底介紹施工現場情況,乙方必須按《建設貫徹質量管理條例》及相關規定,建立健全質量管理體系,建立質量記錄,接受甲方審查,乙方應按技術交底組織施工並遵守甲方施工現場的有關規定。
2、乙方必須遵守甲方的各項規章制度,嚴格按現行施工驗收規範、標準及質量體系檔案規定組織施工,服從甲方領導和質量管理人員的監督和檢查,配備持證(國家認證)的專職質量員,並根據工程特點,制定完善的施工方案和質量控制措施。
3、進入施工現場前,乙方必須對施工人員進行質量教育和技術交底,並制定質量計畫和作業指導書,報甲方項目部質量部門備案。
4、每道工序必須進行“三檢制”;自檢合格後,報甲方驗收,並按規定向項目部填報質量計量周報、月報表。
5、特殊工種必須持證上崗,並將持證上崗人員登記冊及證書複印件報項目部門備查。
6、乙方施工質量不符合契約及標準規範要求時,應由乙方承擔責任,按甲方整改通知要求限期進行返工、返修至合格,並賠償由此造成的一切損失,甲方質量監督部門可根據《建築工程質量獎罰制度》規定進行分析處罰。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
質量契約 篇3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方委託乙方承建農村居民住房,為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》的有關規定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則,現經雙方充分協商,同意簽訂本契約,以期共同遵守。
施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由事故發生的一切費用,一概與甲方無關。
2、乙方應對所有人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保全全和工程質量。
本契約一式兩份,雙方各執一份。甲乙雙方必須互相遵守,任何一方違反契約所造成的後果,由違約方負責。如有未盡事宜,甲乙雙方協商解決,雙方簽字、按手印後生效,本契約具有同等法律效力,工程結束後,契約失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
質量契約 篇4
申請人:_______________
申請人訴訟文書送達地:_______________
被申請人:_______________
請求事項:
依法裁定將本案移送人民法院管轄。
事實與理由:
申請人與被申請人糾紛一案已由貴院受理案號:_______________根據《中華人民共和國民事訴訟法》第22條關於“對公民提起的民事訴訟,由被告住所地人民法院管轄;被告住所地與經常居住地不一致的,由經常居住地人民法院管轄”的規定,本案應由申請人的戶籍所在地法院管轄。由於申請人的戶籍所在地為,不在貴院管轄的區域內,為此,申請人特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第38條之規定,向貴院提出管轄權異議申請,懇請準許。
此致
________________人民法院
申請人:_________________
日期:_________________
質量契約 篇5
甲方:_________________簡稱甲方
乙方:_________________簡稱乙方
經協商甲方將______________________________教學實驗樓a、b棟工程木工製作、安裝、上下車、機械等委託乙方施工。內容如下:
一、工程內容
a、b棟現有施工圖紙、招標檔案、圖紙會審紀要及設計修改所有含有的木工工程,包括製作安裝、預留、釘子、鐵絲等工序。
二、單價及承包方式
以建築面積每平方米15.00元整包乾,工程量以施工圖為計算依據,人工費、班組管理費、施工工具、機械、鐵絲、鐵釘、上下車、勞保用品以及現場轉運等乙方自行承擔。
三、付款方式
完成工程量,主體結構施工完畢且驗收合格後,付到總金額的60%,餘款,在施工過程中,模板浪費超過3按市場價扣除乙方工程款。
四、質量要求
達到國家現行質量驗收標準以及設計要求,經有關部門驗收合格為準,如驗收不合格所引起的返工所發生的一切費用由乙方自行負責,所耗廢的材料按當前市場價從工程款中扣除。模板按縫處漏水泥,拆模後要清理,否則用砂輪機打磨。
五、施工工期
按現場進度計畫施工,乙方不得拖延工程進度,中有拖延工期現象,所造成的一切費用由乙方負責。
六、管理
乙方在整個施工過程中,必須服從甲現場管理人員的管理,遵守施工現場管理條例和制度。
七、施工安全要求
1、乙方在施工過程中必須嚴格執行安全操作規程及有關規定,做到安全生產,文明施工,按照文明施工管理條例實行。
2、杜絕一切違章作業,施工前先檢查作業面有無安全隱患,做到及時發現及時處理,乙方必須組織工人進行安全教育以及班前安全活動,施工過程中造成的一切安全事故均由乙方自己承擔,並對甲方賠償相應的損失費。
八、未盡事宜,甲乙雙方自行協商解決。
九、本契約一式叄份,辦理相關手續一份,甲乙雙方各一份,雙方簽字生效,如有違約契約總10%支付違約金。工程尾款付清後本契約作廢。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
質量契約 篇6
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程地點:
4、承包方式:
二、工程承包方式
包工包料,採用總價包乾的承包方式,乙方的預算書是組成契約的一部分,契約價款經雙方確認後,預算範圍內所含工程內容一次包死,結算時不予以調整,預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期
1、本契約工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。
乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;
(3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;
(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款
1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。
2、在契約履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:
(1)經批准的設計變更;
(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。
3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定契約價+洽商金額,不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢後20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後,應在3個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件,並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,並須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中,由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償後,不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備採用投標檔案承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
六、工程質量
1、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,並向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計畫、進度計畫等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。
驗收合格,甲方應在驗收記錄上籤字;驗收不合格的,乙方應整改後重新驗收。
甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。
甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上籤字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、工程驗收
1、工程完工後,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。
承包人按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收,或驗收後14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格後,雙方辦理工程移交手續。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式
1、契約簽定後,預付工程總價的_______%,計rmb:_______元;
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一周內,付工程總價的60%,計rmb:_______元。
九、維修責任
乙方負責保修期限為_____年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬於乙方保修範圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任
1、由於乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過契約價款的3%。
2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的,甲方承擔後續進場費用。
3、如甲方未按契約約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由於乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。
5、工程完工後,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決
1、本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案。
2、雙方在契約執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):
簽約代表:
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:
乙方(公章):
簽約代表:
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:
質量契約 篇7
(以下簡稱“甲方”)與施工單位*公司 (以下簡稱“乙方”),特訂立如下契約。
第一條 甲乙雙方的權利和義務
一、嚴格遵守黨和國家有關法律法規及交通部的有關規定。
二、嚴格執行工程,工程契約檔案,自覺按契約辦事。
三、雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則(除法律認定的商業秘密和契約檔案另有規定之外),不得損害國家和集體利益,違反工程建設管理制度。
四、建立健全廉政制度,開展廉政教育,設立廉政告示牌,公布舉報電話,監督並認真查處違法違紀行為。
五、發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為,有及時提醒對方糾正的權利和義務。
六、發現對方嚴重違反本契約義務條款的行為,有向其上級有關部門舉報、建議給予處理並要求告知處理結果的權利。
第二條 甲方的義務
一、 甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品,不得在乙方報銷任何由甲方或個人支付的費用等。
二、 甲方及其工作人員不得參與乙方安排的超標準宴請和娛樂活動;不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
三、 甲方及其工作人員不得要求或接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅遊等提供方便等。
四、 甲方工作人員的配偶子女不得從事與甲方工程有關的材料設備供
應、工程分包、勞務等經濟活動。
五、 甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位、不得要求乙方購買契約規定外的材料和設備。
第三條 乙方義務
一、 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。
二、 乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用
三、 乙方不得以任何理由安排甲方人員參加超標準宴請及娛樂活動。
四、 乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
第四條 違約責任
一、甲方及其工作人員違反本契約第一、二條,按管理許可權,依據有關規定,給予黨紀、政紀或組織處理;涉嫌犯罪的移交司法機關追究刑事責任;給乙方單位造成經濟損失的,應予以賠償。
二、乙方及其工作人員違反本契約第一、三條,按管理許可權,依據有關規定,給予黨紀、政紀或組織處理;給甲方單位造成經濟損失的,應予以賠償;情節嚴重的,甲方建議交通建設主管部門給以乙方一至三年不得進入其主管的交通工程建設市場的處罰。
第五條 雙方約定
本契約由雙方或雙方上級單位的紀檢監察機關負責監督。由甲方或甲方上級單位的紀檢監察機關約請乙或乙方上級單位紀檢監察機關對本契約履行情況進行檢查,提出在本契約規定範圍的裁定意見。
第六條 本契約有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收後止。
第七條 本契約作為工程,工程施工契約的附屬檔案,與工程施工契約有同等法律效力,經契約雙方簽署後,立即生效。
第八條 本契約甲乙雙方各執壹份,送交雙方監督單位壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日