標識標牌等製作安裝契約 篇1
標識標牌等製作安裝契約
甲方（加工方）：
乙方（承攬方）：
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就標識、標牌製作、安裝事項協商一致，訂立本契約。
第一條 標識製作概況
1.1 標識製作名稱： 標識標牌設計、製作、安裝標識製作。
1.2 標識製作地點： 。
第二條 標識製作承包範圍
2.1 本標識製作承包範圍包括但不限於以下內容：
（1）承攬方負責按照加工方確認的設計圖紙製作並安裝標識標牌，具體位置由甲乙方現場確定；
（2）一切為正常完成施工所需的雜項和勞務，無論是否明確列示於契約檔案之中。
第三條 契約工期
3.1 計畫開工日期： 年 月 日，以加工方書面通知的開工日期為準。
3.2 計畫竣工日期： 年 月 日，（以及經承攬方書面同意的延長期限）。
3.3 契約工期： 個工作日。
第四條 質量標準及材質標準
4.1 按照國家及 市現行的質量評定標準和施工技術驗收規範執行，達到合格等級。
4.2 材質標準：全部材料使用國家標準規範材料。
第五條 契約價款及付款方式
5.1 契約總價款： 元整（小寫：￥ 元整）。
備註：本契約為固定總價契約，固定總價組成詳見附屬檔案一：標識製作量清單。
5.2 付款方式：
（1）驗收完成後 日內，加工方支付契約結算總價款的 %，即￥ 元整；
（2）標識製作總價款的 %作為質量保證金（以下簡稱“質保金”），加工方在質保期（本契約規定為 年）滿以後的 日內，向承攬方一次性付清，質保金不計任何利息。如在質保期記憶體在質量問題需要維修或更換的，而承攬方未能及時回響的，直接扣除質保金支付，不足以彌補加工方損失的，由承攬方補足。
5.3 加工方向承攬方承諾按照本契約約定的期限和方式支付契約價款。
第六條 組成契約的檔案
6.1 組成本契約的檔案包括：
（1）契約協定書；
（2）標識製作量清單（A4×1P）。
第七條 標識製作的實施
7.1 承攬方在標識製作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備，如有使用，承攬方應按照加工方的要求立即更換，並且發生的材料和設備的費用由加工方在契約總價款中扣除，不予支付，如因此對標識製作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。
7.2 承攬方向加工方承諾按照經加工方確認過的設計圖紙進行製作和安裝施工。按照約定日期竣工，並承擔標識製作質量保證責任。且未經加工方同意，承攬方不得擅自將本契約標識製作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識製作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，承攬方應當遵守所有適用的安全生產法規、規章、制度、標準，遵守安全施工的規定；應當採取必要和適當的措施，保持現場和標識製作的井然有序和安全可靠，以免發生安全事故，並承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用；設定必要的防護與警示牌，保證鄰近地區人員和財物的安全；配備必要的安全生產和勞動保護措施，加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責，如果在標識製作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，出現安全事故導致的人員損傷、財產損失，由承攬方負責出面解決並承擔全部的賠償責任，如造成標識製作工期延誤的，承攬方並應承擔逾期交付標識製作的違約責任。
7.3 承攬方應嚴格按照標準、規範和設計要求執行安裝標識製作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗，為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明，材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本契約的約定，加工方有權拒收此材料、設計或工藝，承攬方應當立即修復上述缺陷並保證其符合契約檔案的約定。
7.4 承攬方應保證標識製作質量達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識製作達不到本契約約定的質量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應在加工方要求的時間內完成並承擔返工費用，工期不予順延。
7.5 承攬方在標識製作實施完畢後，加工方 日內安排與承攬方共同進行標識製作驗收。如驗收不合格的，承攬方應在加工方要求的時限內完成修復工作，並承擔逾期交付的違約責任，給加工方造成其他損失的，承攬方並應賠償。
7.6 承攬方負責實施的標識製作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的，不免除承攬方對於項目標識製作的質量保證責任。承攬方保證交付的標識製作符合標識製作所要求的技術規範、質量標準，如標識製作出現任何質量問題，承攬方應負責修復並承擔全部責任。如因承攬方實施的標識製作質量不合格導致安全事故，對於所造成的人身、財產損失，承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識製作而遭受任何損失的，承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。
7.7 如承攬方和加工方對實施的標識製作質量有爭議的，雙方共同委託一家質量鑑定機構進行鑑定，如果鑑定結論認定承攬方實施的標識製作存在質量問題或者不能達到本契約約定標準，則鑑定費用由承攬方承擔，否則鑑定費用由雙方分擔。
7.8標識設計元素由加工方提供，如涉及工業產權、智慧財產權、著作權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔，承攬方不當使用的除外。在標識製作安裝完成之後，承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方，不得留存任何形式的複本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內容用於本契約以外的任何用途。承攬方製作完成的標識，其智慧財產權以及畫面載體的所有權歸屬於加工方所有。
7.9 承攬方保證其具備完成本契約項下工作內容（包括但不限於標識製作、安裝等）的資質和條件。
第八條 不可抗力
不可抗力定義：指在本協定簽署後發生的、本協定簽署時不能預見的、其發生與後果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、颱風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工，以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
不可抗力的後果：
1.如果發生不可抗力事件，影響一方履行其在本協定項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行，而不視為違約。
2.宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方，並在其後的十五(15)天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
3.如果發生不可抗力事件，各方應立即互相協商，以找到公平的解決辦法，並且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4.金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
5.遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第九條 違約責任
9.1 如承攬方不能按照本契約約定的工期完成標識製作實施，每遲延一天，應向加工方支付本契約總價款千分之 三 的違約金。逾期超過 15天 的，加工方有權解除契約，並要求承攬方承擔契約總價 20 %違約責任。
9.2 本契約約定的付款方逾期未足額付款的，每逾期一天，應按逾期金額的 0.05% 向收款方支付違約金，同時仍應履行付款義務。
逾期超過 30天的，收款方有權解除契約，並要求付款方承擔違約責任。
第十條 爭議的解決方法
在本契約履行過程中凡本契約未盡事宜發生爭議時，雙方可協商解決，協商不成的，提交加工方所在地法院通過訴訟解決。
第十一條 契約生效
本契約自雙方簽字蓋章後生效。本契約如有未盡事宜，需經雙方共同協商作出補充協定。補充協定與本契約具有同等效力，但不得與本契約內容相牴觸。本契約正本一式 份，甲方執 份，乙方執 份。
第十二條 其他
標識製作報價清單屬商業機密。契約任何一方，如未獲得對方書面認可，不得向任何第三方透露本契約的任何內容及相關的信息，否則守約方有權追究違約方的責任。
本契約由以下雙方於 年 月 日共同簽署：
標識標牌等製作安裝契約 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規，就甲方委託乙方製作安裝廣告牌的有關事宜達成如下協定，供雙方共同遵守：
第一條製作概況
1工程名稱：噴塑鐵皮字
2廣告牌規格：
(1)08厚的鍍鋅噴塑鐵皮字
(2)標誌字母共8個、4個大字、27個小字
1631633+1321325+035+4+04527=3321平方米
第二條安裝要求
安裝地點：
施工要求：按照甲方提供給甲方的設計圖案施工。
第三條工程造價及支付方式
1契約總價款總計人民幣700000元整(大寫：柒仟元整)。
2契約生效後，乙方可在甲方廣告牌地基製作過程全部完工後一至三天全部一次性付清給乙方廣告牌總體款人民幣700000元整(大寫：柒仟元整)。
第四條工程期限
施工日期自年月日至年月日。
如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)，工期相應順延。
第五條雙方權利、義務
乙方：
協助、配合甲方的各項工作。
在施工中，因乙方原因造成停工、誤時及工人中途往返費用，由乙方負擔。
甲方：
1、1協助、配合甲方的各項工
2、協調解決施工中出現的問題，保質保量的完成工程，施工期間如發生人身傷亡及其他安全事故均與甲方無關，由乙方自己承擔。
3、乙方應保證廣告牌使用3—5年，抗風力10級(風力以當地氣象局報導為準)。
4、保修期滿後，雙方另簽維修協定進行維修。
本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效益，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本契約未盡事宜另行協商。
如產生糾紛，應本著互諒互讓的原則協商原則協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴。
甲方：乙方：
住址：住址：
年月日
標識標牌等製作安裝契約 篇3
委託方：_________(甲方)
受託方：_________(乙方)
根據《中華人民共和國廣告法》,《中華人民民法典》及國家相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委託乙方製作及安裝的事宜,達成一致意見,特簽訂本契約,以資信守，
製作安裝契約書
。
一、承包方式及承包範圍本工程採用包工、包料、包製作、包安裝、包質量、包工期、包安全、包風險,乙方採用以固定總價包乾形式進行包乾,施工過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本契約確定的價格按實結算。乙方必須按照甲方確定的設計方案,保質保量的完成如第三條所列之項目的整體製作、安裝工程。
二、總費用及付款方式
1、本契約總費用(含稅)￥：_______________元,大寫：_______________元整。進入契約期後,在本契約所列的各項製作、安裝過程中產生的一切費用均有乙方負責。
2、甲方在本契約簽訂後且雙方確定大樣稿噴畫的第個工作日內向乙方付款總金額的______%,即：_______________元作為項目啟動資金。待全部工作完成且通過甲方驗收達到契約規定的驗收標準後的26個工作日內付款______%,即______元,其餘_______%作為質量保證金,在質保期滿且經過甲方驗收合格後的12個工作日內全部付清。
3、以上付款甲方將以的方式支付,支付的同時乙方必須提供相應fa.票。
三、製作材料及要求、費用預算____________________
四、製作安裝時間：_________
具體參考第三條完成時間。
五、驗收流程
1.製作標準：乙方必須按照所提供給甲方的製作工藝及材料進行製作安裝,如製作工藝及材料需要有變動的必須要事先經甲方同意,否則甲方有權不再履行本契約之任何條款。
2.製作安裝：甲方根據乙方提供的製作原材料的工藝標準驗收,並由乙方安全可靠的安裝完畢,甲方現場簽字驗收合格。
六、雙方責任
1.甲方負責在約定的時間內確定有關項目的資料(畫面設計效果圖),並對所確定的資料負責;
2.甲方按本契約的的規定,按期如數向乙方支付廣告製作、安裝費;
3.乙方必須按本契約的約定在規定的時間內保質保量完成所有安裝製作工程,乙方如未能按照契約要求完成各項製作、：_________：_________安裝工程,則根據每項工程的總費用,每逾時一天(未夠24小時的,則按一天計算),則按未完成工程_________%的違約金扣罰。如果材料或者是在工藝方面達不到甲方要求的,甲方有權終止與乙方合作,乙方應返還甲方已付款項並賠償甲方損失。
4.保修期詳見第三點,如在質保期內有損壞現象的,必須保證在48小時內趕到現場進行維護工作,每逾時一天按照質量保證金(總金額的_________%)的_________%對乙方進行扣罰,甲方還有權視情況自行維修,所需款項可從質保金中直接雙倍扣除;
5.在履行契約期間,所有的安全事故均由乙方全部負責,如出現直接安全事故,甲方不負任何連帶責任。
七、違約責任
1.甲方應按本契約規定的金額和時間向乙方支付費用,逾期不付的,乙方有權追討所欠費用。
2.乙方承諾嚴格履行契約各項條款,並同意如出現以下情況時承擔相應違約責任：乙方必須各項製作、安裝工程的規定時間內完成,在逾時5天內(包括5天)完成,甲方可據第六項第3點向乙方追討賠償,超過5天,甲方有權終止本契約且可以要求乙方按本契約總額雙倍賠償甲方損失。
3.契約生效後,甲方無正當原因要求終止或解除契約,應賠償乙方的損失。乙方擅自終止或解除契約的,應向甲方雙倍返還已付款項和賠償甲方損失。
4.乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的資料及所完成的本契約規定的委託項目,否則甲方有向乙方索賠的權利。
八、解決爭議的方法
凡因執行本契約或與本契約有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商不能解決,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、其他1.如若終止契約,任何一方均需以書面提出,經雙方協商同意,方可終止。
2.由於不可抗力因素致使契約無法履行時,雙方應及時協商解決。
3.本契約在甲、乙雙方簽署後即生效,雙方履行完本契約的職責後,本契約即自行終止。
4.本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定作為附屬檔案,補充協定與本契約具有同等效力。
5.本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,每份均有同等法律效力。
6.其它約定：_________。
甲方：________公司乙方：_________
地址：_________地址：_________
法定代表人(或授權簽約人)：_________法定代表人(或授權簽約人)：_________
投訴監督電話：_________投訴監督電話：_________