個性化裝飾修改協定書格式 篇1
甲方：_______________
乙方：_______________
乙方_______________認可與甲方於_______________年_______________月_______________日簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》，對其中的材料設備和裝飾內容再次確認無誤，並達成如下協定：
1、甲方為滿足乙方對住宅裝飾的個性化要求，同意乙方與裝飾公司協商，對原有裝飾設計進行個性化修改。乙方提出的所有裝飾修改內容，不構成對雙方已簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》的否定。
2、乙方可以提出工作、工序和材料設備的變更，所產生的費用由乙方與裝飾公司協商，單獨結算;所產生的質量和保修責任，由乙方和裝飾公司協商並訂立相關契約。該契約約定的質量標準不得低於杭州市房地產管理局發布的《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》，甲方對因此而引起的質量異議與質量問題不負任何責任。
3、因乙方對裝飾內容的修改而造成的工期延誤，致使住宅裝修工程未能如期交付的，甲方可以延長交房日期;乙方負有不得影響整幢大樓和小區如期交付的義務，如因乙方的修改方案而影響其它業主正常使用住宅的，乙方應當排除障礙或恢復原狀，如造成損失的，應當負賠償責任;甲方保留追究乙方相關責任的權利。
4、乙方所有相關的個性化裝飾修改，必須符合建設部頒發的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的相關規定，並不得擅自更改以下部位：
1、住宅的外窗;
2、住宅外牆，以及有關影響建築立面的任何修改;
3、室內所有垂直管道及排風豎井;
4、住宅的進戶門;
5、影響建築安全性的承重結構;
6、陽台的扶手欄桿;
7、移動更改或者擴大廚房衛生間的位置及面積;
8、未經設計認可的，在樓板上增加的非輕質牆體或隔斷;雙方已經認真閱讀以上內容並經確認無異議，雙方簽字(或)蓋章後生效。本協定將作為乙方與甲方簽訂的《商品房購房契約》的補充，並與購房契約具有同等的法律效力。
甲方簽字：_______________乙方簽字：_______________
(蓋章處)_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日
個性化裝飾修改協定書格式 篇2
原告：_________________(基本情況：_________________姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住址)
被告：_________________(基本情況：_________________姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住址)
訴訟請求
書寫自己要求達到的目的，包括：請求判決離婚，孩子的撫養、撫養費的承擔，對方撫養時探望權的請求，財產的分割，本人生活困難時請求對方給予經濟幫助的方式或數額，對方有重婚、與他人同居的、實施家庭暴力或虐待、遺棄家庭成員時請求損害賠償的數額等，如：
一、判決原告與被告離婚;
二、婚生兒子/女兒某某由原告撫養，被告一次性支付撫養費元給原告(/被告每月支付撫養費至兒子/女兒年滿18周歲止);
三、夫妻共同財產依法平均分割(/判歸原告所有);
四、被告一次性支付經濟補償金元給原告;
五、被告一次性支付精神損害賠償金元給原告。
事實和理由
事實和理由：陳述結婚、子女出生的具體時間，寫明訴訟請求的依據，包括離婚的理由、依據，孩子由誰撫養、撫養費承擔、探望方式的理由和依據，財產情況、分割理由及依據。
離婚理由：應詳細敘述夫妻感情確已破裂、並無和好可能的事實和依據.夫妻關係的現狀來說明沒有和好可能、夫妻感情破裂的事實。如有法定離婚情形時(重婚或與他人同居的;實施家庭暴力或虐待、遺棄家庭成員的;有賭博、吸毒等惡習屢教不改的;因感情不和分居滿二年的)應特別指出。字數根據具體情況酌定，並無限定，但不宜過於繁瑣。
為此，原告特依法提起訴訟，請你院依法裁決。
此致
某某區/縣人民法院
具狀人：_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
以上就是離婚申訴書格式和範文的回答望採納
個性化裝飾修改協定書格式 篇3
甲方：_________________年齡：_________________住址：_________________身份證號碼：_________________
乙方：_________________年齡：_________________住址：_________________身份證號碼：_________________
丙方：_________________
丁方：_________________
甲乙丙丁四方本著互諒互讓的原則，綜合考慮各方實際情況，就________年________月________日發生在方工地的甲方人身損害賠償問題，經各方協商，現達成和解協定如下：
一、各方確認甲方於________年________月________日在工作中於工地受傷，後丙方墊付甲方_________萬元用於其治療康復，對此，各方予以確認;
二、甲方於________年________月________日治療終結出院，繼續康復，對此，各方予以確認;
三、就前述甲方人身損害賠償案件，各方同意按一下比例劃分各方責任，即方責任為%，方責任為%，方責任為%;
四、方一次性補償給甲方業已發生和將來發生的與此事有關的醫藥費、護理費、營養費、交通費、一伙食補助費、後續治療費、殘疾賠償金以及一切補償和賠償費用總計人民幣_________________元整(大寫：_________________萬元);方支付方墊付甲方的各種費用_________________元(大寫：_________________萬元)，甲方以及甲方有關親屬、朋友等不得用任何方式或者變相的方式以此事為由向乙方、丙方提出任何請求，至此，各方之間在履行本協定後相互之間不再有任何債權債務糾紛。
五、本協定經各方簽字或者蓋章後生效。一式份，甲、乙雙方各執一份，見證人一份，各方身份證複印件、營業執照、機構代碼證複印件為本協定書附屬檔案。
甲方：_________________(簽字)
乙方：_________________(簽字)
丙方：_________________
丁方：_________________
見證人：_________________(簽字)
簽約日期：_________________
簽約地點：_________________