公司地質勘探協定 篇1
甲方：________
乙方：________
甲方委託乙方承擔______市______快速路之西部快速路____標段監測項目 地質鑽孔工作。根據《中華人民共和國民法典》和《建設工程勘察設計契約條例》的有關規定，結合本工程的具體情況，經共同協商達成以下勞務協定，以茲共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：________________
1.2 工程地點：________________施工現場
第二條 鑽孔方式及內容
鑽孔方式及內容： 鑽直徑110mm孔埋設測斜管
第三條 工期要求
本工程工期總計10天：
由______年____月____日至______年____月____日。
第四條 工程質量要求及驗收標準
滿足測斜管安放及相應後期監測任務的操作，保證測斜管安裝符合相關規範要求。
第五條 收費標準及付費方式
5.1 契約價格：60元/m
5.2 付費方式：現金支付
5.3 乙方必須在甲方支付完工程款之後，為甲方出具正式勞務公司發票。
第六條 安全生產管理和責任要求
6.1 根據國家有關法律、法規，乙方應嚴格執行雙方簽訂的 工程勘察安全協定;
6.2 乙方制定安全防治措施及預案，設定專門安全人員，避免發生安全事故，一旦發生安全事故後乙方在第一時間通知甲方，乙方負責人應在事故發生後在第一時間趕到現場處理事故;
6.3 一旦發生安全事故，乙方要對由此產生的損失進行全額賠償。同時甲方責令乙方停工整頓直至清退出場。
第七條 環境管理責任要求
根據國家有關法律、法規，乙方應嚴格執行雙方簽訂的工程勘察環境管理協定，做好環境管理。
第八條 甲方、乙方責任
8.1 甲方責任
8.1.1負責協助協調乙方施工過程中與主承包單位各個有關部門的關係，保證施工順利進行。
8.1.2甲方現場技術人員和鑽探質量監管人員對乙方現場的安全、質量、文明施工和環保等方面工作進行交底，有權進行現場監督檢查，如發現質量不符要求或乙方人員違規操作、存在質量、安全隱患時，有權立即責令乙方停止施工進行整改，整改合格後，經甲方同意方能復工。
8.1.3按照協定規定按期支付鑽孔勞務費用。
8.2 乙方責任
8.2.1乙方應按國家技術規範、標準、規程和甲方的技術要求進行工程鑽孔，按本協定規定的時間提交質量合格的監測點位，並對其負責。
8.2.2服從甲方現場人員安排，在指定的位置施工。按甲方技術要求進行施工。
8.2.3嚴格按《鑽探、靜力觸探、室內試驗技術質量要求》及勘探任務書要求進行工作。
8.2.4作好工地安全、保衛工作，對施工人員、設備的安全負責，對施工人員及施工場地的治安保衛工作負責。
8.2.5加強施工進度管理，按時完成施工任務，在接到甲方現場人員通知後5天內設備人員必須進場。
8.2.6乙方派遣的地質技術人員技術水平及工作能力必須滿足甲方的要求，並及時到地質勘探項目進行地質工作。
8.2.7建立健全安全生產規章制度，並嚴格執行，乙方對在勘探過程中造成的一切設備、車輛、人身、各類(地上或地下)管線等安全責任事故，負全部責任。特別在試坑挖掘過程中，一定配齊人員和安全設備，做好防護措施，確保人員人身安全，出現安全責任事故，乙方負全部責任。
8.2.8乙方對所有承擔的勘探不得轉包、分包。如發生技術水平及能力所無力承擔的勘探工作，須提前15天向甲方以書面形式報告。甲方有權在總費用中扣除無力承擔部分，另行委託其他單位,外委發生的費用大於本契約的費用,超出的部分由乙方承擔。如不然造成甲方工期拖延及經濟損失乙方需承擔相應責任。
8.2.9乙方不按投標承諾內容及時向施工現場派駐合格足夠的技術人員和設備，以至影響甲方工期，經甲方口頭要求後，並在甲方正式開工通知下達7天內仍未到位，甲方有權單方解除契約，另行委託其他單位，由此造成的一切損失及責任由乙方承擔。
8.2.10乙方應做好勘探場區環境保護工作，做到泥漿不亂流、不違反現場文明施工。撤場時應回填鑽孔、清除垃圾和泥漿、恢復破壞的各類設施。勘探時應給施鑽人員配齊合格的勞動保護用品、按安全操作規定進行勘探操作。
第九條 違約責任
9.1 由於甲方未給乙方提供必要的工作條件而造成停、窩工或來回進出場地，甲方應付給乙方停、窩工費。
9.2 甲方未按契約規定時間(日期)撥付工程款，每超過 30 日，應償付未支付工程款的 逾期違約金。
9.3 乙方未按甲方要求完成現場工作或技術工作，甲方有權將工作切割發包給其他單位，發生的費用由乙方承擔。
9.4 乙方因工作質量低劣引起返工或造成工程損失，應繼續完善工作，並根據造成的損失情況承擔經濟和技術責任，甲方可視造成的損失大小，減少或不付工程費用。
9.5 乙方如工作錯誤造成工程重大質量事故(例如：偷尺、偷芯等)，除免收受損失部分的工程費用外，還應付與直接受損失部分工程費相等的賠償金。
9.6 由於乙方的責任延遲工期，每延遲一天，應向甲方償付相當於工程契約總價____的違約金。
9.7 未經甲方同意，乙方擅自撤離作業現場，甲方不支付乙方所完成的勘察費用，並永久取消乙方承接甲方工程勘察的資格。如因乙方擅自撤離作業現場給甲方造成損失時，甲方有權要求乙方進行賠償。
第十條 糾紛的處理
本契約執行中如發生糾紛，雙方應及時協商解決。協商不成時，可以直接向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條 其他約定事項所有勘探契約以補充契約為準
本契約如有未盡事宜，需經雙方共同協商，作出補充協定。補充協定與本契約具有同等效力。
第十二條 其他
12.1本契約自雙方簽字、蓋章之日起生效,全部工程驗收後失效。
12.2本契約一式2份，甲方執1份，乙方執1份。
甲方：________(蓋章)
代表人：________ (簽字)
住所：________
電話：________
開戶銀行：________
銀行帳號：________
日期：______年____月____日
乙方：________ (蓋章)
代表人：________ (簽字)
住所：________
電話：________
開戶銀行：________
銀行帳號：________
日期：______年____月____日
公司地質勘探協定 篇2
執行和解協定書
執行申請人：浙江某集團股份有限公司（以下簡稱甲方）
法定代表人：黃某
住所地：象山縣丹東街道金聲路某號
被申請人： 某建材有限公司（以下簡稱乙方）
法定代表人：余某
住所地：奉化市錦屏街道南山北路某號
甲方訴乙方建設工程契約糾紛一案，業經浙江省奉化市人民法院於20__年1月24日作出(20某)甬奉民一初字第某25號民事判決書，判決如下：一、被告某建材有限公司於本院判決生效後十日內支付給原告浙江某集團股份有限公司建築工程款（包括水電安裝款）6某599.5某元，並支付自20__年1月起按所欠款項為基數按2%月利息計算至本判決確定履行日止的相應利息損失。二、駁回原告浙江某集團股份有限公司的其餘訴訟請求。三、駁回反訴原告某建材有限公司的反訴訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付延遲履行期間的債務利息。案件本訴受理費17254元、反訴受理費某7某元，合計18某27元，由原告江某集團股份有限公司8540元負擔，被告某建材有限公司9787元負擔。因乙方未履行生效判決書確定的義務，甲方於X年X月XX日向浙江省奉化市人民法院申請強制執行。現在浙江省奉化市人民法院的主待下，雙方當事人達成如下執行和解協定：
一、判決書所確定的乙方應支付甲方的執行款總額為人民幣 元（大寫： ），乙方對判決書確定的該給付款項義務不持異議。
二、為提高本案執行效率，甲、乙雙方約定：
1、乙方名下所有的位於 處的廠房由甲方租用，乙方應於本協定簽訂、生效次日起15個工作日內撤出該廠房。
2、第1條所稱“廠房”面積為 ，土地使用證字號為 ，房權證字號為 。
某、甲方租用該廠房的費用按照人民幣 （大寫： 整）元/月進行計算。水、電費等甲方生產經營的其他合理費用另行結算。未經甲方同意，乙方不得自行調整費用標準。
4、甲方有權根據實際需要對該廠房進行改裝，但不得改變廠房承重結構。
5、甲方有權將該廠房轉租第三人，但應提前7個工作日書面通知乙方。轉租的租金由甲方收取，乙方不得干涉甲方收取租金或者擾亂次承租人正常使用該廠房。
6、甲方應向乙方支付的廠房租用費從本協定第一條確認的執行款中抵扣，直至執行款結清。雙方每季度最後五個工作日內對已支付租用費及執行款餘額進行一次書面確認。
7、乙方保證在本執行和解協定履行期間不對該廠房設定抵押或其他任何形式的權利負擔。
8、本執行和解協定履行期間，若該廠房被人民法院等任何行政、司法機關依法查封或強制拍賣，本協定即失效，甲方可書面通知乙方向甲方結清執行款餘額，並賠償由此給甲方或者次承租人造成的一切經濟損失。乙方應自收到該通知5個工作日內付清執行款餘額。
9、本執行和解協定履行期間，廠房牆面結構或基礎設施發生損壞，乙方應於15個工作日內進行修繕，費用由乙方承擔，若甲方對該損壞有過錯的，甲方也應承擔相應部分修繕費用。
某、本執行和解協定履行期間，乙方應對該廠房投保財產綜合險，費用由甲方承擔；發生保險事故時，乙方應及時全力進行索賠，甲方應積極予以配合。
11、本案執行款作為廠房租用費全部用盡時：
（1）甲方有權書面通知乙方終止租用，並應在15個工作日內撤出該廠房，將廠房交還於乙方；
（2）若甲方繼續租用，應於某個工作日內書面通知乙方該意向，乙方應自收到通知某個工作日內與甲方另行簽訂廠房租賃契約；
（某）甲方對該廠房有優先承租權，未經甲方書面確認放棄優先承租權，乙方不得擅自將該廠房出租給其他第三人。
12、其他：
三、違約責任
任何一方違約，均應向守約方支付本協定第一條所確認的執行款總額的某%違約金，並向守約方賠償由此造成的一切經濟損失。
四、本協定書一式五份，自簽字、蓋章時生效。甲方、乙方各執二份，交人民法院一份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
時間： 時間：
公司地質勘探協定 篇3
甲方：
住所：
郵編：
乙方：__________________
性別：______
出生時間：
身份證號碼：
戶口所在地：
現住址：
郵編：
乙方系甲方自__公司借用人員。根據甲乙雙方經友好協商，就借用期間各自的權利、義務達成如下協定：
一、乙方自______年____月_____日至______年____月____日被__公司派往甲方參加__項目的管理工作。
二、乙方在甲方借用期間，須遵守甲方的勞動紀律和各項規章制度，服從甲方的管理、完成甲方交給的工作任務。乙方如有嚴重違紀行為，甲方可隨時解除本協定，並通知__公司，由該公司對乙方進行處理。
三、甲方承擔乙方的工資，標準為_______元/月，每月___日支付上月工資。
四、乙方的各項社會保險費用，按國家規定由其勞動關係所在單位承擔。
五、甲乙任何一方若解除本協定，均須提前30日書面通知對方。否則應向對方支付一個月工資的代通知金。
六、甲乙任何一方若終止本協定，應於協定期滿前30日書面通知對方。否則，本協定自動延續一個周期。
七、因本協定的履行發生糾紛，雙方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
八、本協定簽字或蓋章生效，一式兩份，雙方各執一份。
甲方：______________
乙方：______________
時間：______________