承擔契約0的違約金 篇1
第二十六條契約生效後，即具有法律約束力，任何一方不得隨意變更或解除，需要變更或解除契約時，雙方應協商一致，達成書面協定。
第二十七條單方要求變更或解除承包契約的需提前30日通知對方，雙方經協商一致後達成書面協定。
第二十八條契約履行期間，如果國家政策與契約簽訂時發生較大變化，嚴重影響到了一方的權益時，受影響的一方可以提出變更或解除契約。
第二十九條由於乙方違反契約約定，拒繳、逾期繳納承包金，或擅自改變土地用途等侵犯集體財產的行為時，甲方有權解除契約，並要求乙方承擔違約責任。構成犯罪的，移送到司法機關依法處理。
第三十條因國家政策、法律等不可抗力的原因造成契約無法履行，契約自動解除。
第三十一條承包期滿後，乙方返還的土地不得降低原有的種植能力。
違約責任
第三十三條甲、乙雙方應全面、實際履行契約，不履行或不完全履行契約的應負違約責任。
第三十四條乙方不能按期繳納承包金的，應承擔違約責任，支付當年租金5%的違約金，並按每日萬分之五支付滯納金。
第三十五條乙方擅自改變土地用途或返還的土地不符合契約約定，乙方應賠償損失並支付當年租金10%的違約金。
第三十六條甲方違反契約規定，應承擔違約責任，給乙方造成經濟損失的，應賠償直接損失。
第三十七條甲、乙雙方發生糾紛後，應當協商或調解解決，協商或調解不成的，到甲方所在地人民法院提起訴訟。
承擔契約0的違約金 篇2
致：_________________監理有限公司
茲有我施工單位施工的 _____________ 工程，在年月日，大批的當地村民進入施工現場阻止我施工單位施工作業;隨後施工單位，監理單位，設計單位和業主單位現場調解仍沒有勸服當地村民，並且在此期間政府部門出面協調和設計單位對基礎的形式變更後，當地的村民還是到施工現場阻工。
經上級部門和業主單位的同意，我施工單位於年月日正式停工待命。為了保證復工後的正常進行，停工期間現場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地，現場施工人員不予放假在現場組織學習和安全教育，等候工程復工;在此停工期間給我施工單位造成較大的經濟損失和工期延誤。
停工期間發生的費用及損失如下：_________________
1、施工人員的誤工費;
2、項目部管理人員的管理費;
3、機械設備的閒置費;
4、材料損失的補償費。
我施工單位按照契約約定內容的程式向貴監理單位提交費用及工期的索賠意向。
施工單位：_________________
日期：_________________
承擔契約0的違約金 篇3
男方：____，____年____月____日出生，___族，現居住________，身份證號碼：________。
女方：____，____年____月____日出生，___族，現居住________，身份證號碼：________。
甲乙雙方於_______年_______月_______日經_______民政相關部門登記結婚，於_______年_______月_______日生育一女取名_______。現雙方均感出現婚姻中不可調和的矛盾，婚姻關係已無維繫的必要，自願離婚。本著平等協商、互諒互讓的原則，雙方達成以下協定：
一、雙方自願解除婚姻關係。
二、婚生女_______由乙方撫養，撫養費支付及探望方式如下：
1.甲方應支付的撫養費為從本協定簽訂之日起每月支付人民幣_______元。隨著時間的推移雙方均認為小孩的實際需要為逐年增加，為此雙方同意每隔兩年撫養費增加10%，至18周歲止。
2.撫養費每半年度支付一次，於每一次支付周期開始的前十五天內支付完畢。由甲方將款存入乙方指定的銀行賬號內。
3.甲方每月探望婚生女兒兩次，具體方式為每月第二及第四個周五下午由甲方自行至學校將_______接回原告住處，周一上午自行送_______返校。寒暑假由甲乙雙方輪流撫養，本次署假由乙方撫養，以次類推。
三、雙方對現住房的分割協定如下：
1.雙方婚後以甲方名義購買的現住房(位於：_______)歸乙方所有;
2.該房屋內的現有家具、家電歸乙方所有;
3.該房屋仍欠銀行的按揭貨款本息由乙方自行清償;
4.乙方取得該房屋的產權及結合本協定書的其他財產分割約定，對甲方的相應補償為，向甲方支付人民幣_______元。
四、雙方的其他共同財產的分割為：
1.雙方各自名下的財產，包括但不限於存款、工資收入、住房公積金等，歸各自所有;
2.雙方各自名下的債權、債務由各自享有及承擔。
五、各自衣物等生活用品，歸各自所有。甲方應於離婚登記之日前將所有個人用品從現住房內搬出，否則視為放棄。
六、相關手續的辦理：
1.離婚手續的辦理，不影響本協定中所約定的財產分割協定的獨立效力;
2.本協定簽訂後，由乙方自籌資金在合理的時間內將雙方現住房的銀行按揭貨款清償，甲方有義務進行必要的協助;
3.在雙方辦理好按揭貨款清償手續的當天，雙方共同至_______民政相關部門辦理離婚登記手續;
4.雙方辦理離婚登記手續後，甲方有義務協助乙方及時至北京市朝陽區房屋管理局等相關部門辦理產權變更手續，將房屋產權變更為乙方一人所有;
5.乙方應於房屋產權變更手續辦妥之日向甲方支付完_______元的補償款;
6.甲方應在收取補償款之前，將戶籍從現住房內遷出。否則，應扣除5萬元戶籍遷出押金，待戶籍遷出後，乙方再將剩餘5萬元交付給甲方。
七、相關罰則：
1.甲方無論因何種原因延誤三個工作日以上(含三個工作日)，導致相關手續無法辦成的，應支付乙方延誤損失人民幣5萬元;
2.乙方無論因何種原因延誤三個工作日以上(含三個工作日)，未支付甲方_______萬元的經濟補償金的，應支付甲方延誤損失人民幣5萬元。
八、本協定雙方簽字時生效，一式三份，甲乙雙方各執一份，婚姻登記機關一份，具有同等法律效力。本協定中的財產約定內容，自本協定簽字時即生效，不以離婚登記手續的辦理及(或)產權變更手續的最終完成為生效前提。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日