門頭製作契約 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包契約條例》及其他法律、法規之規定，現就甲方承攬乙方委託製作安裝潤華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門頭事宜達成如下一致協定。
第一條：店招門頭製作
乙方要求製作的廣告為合法廣告，該廣告產生的影響與甲方無關。
乙方要求製作的門頭28米1.6米,中間凸起部分為14.5*2.4米 材料：骨架用33cm鍍鋅方管，外面裝飾板為高檔鋁塑板， 總價為：叄伍陸柒捌
付款方式：契約簽訂後，乙方向甲方交納預付材料款一萬元(￥10000.00元)，剩餘安裝驗收後五個工作日之內一次性付清。 製作安裝日期：20xx年十月二十日之前完工。
第七條、違約責任：
1. 甲方未能按本契約在規定時間付款，每逾期一日，應以契約總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將契約工期順延。
2. 乙方如無正當理由未能按本契約第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付契約總金額的千分之五作為違約金。
4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。並有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的製作費。
第八條、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目整體質保一年。牢固性保證三年(天災、人為因素除外)。
本協定一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字後生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
門頭製作契約 篇2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國經濟契約法》相關規定，經雙方充分協商，特簽定本契約並共同嚴格履行契約條款，任何一方違反本契約規定，均按《中華人民共和國經濟契約法》和有關法規規定承擔經濟責任。
一、 項目名稱: 門頭廣告牌
二、 項目內容:(附報價單、圖紙)
三、 項目總金額:。
四、 付款方式:
1、第一次付款：本契約簽訂後，甲方支付定金，即人民幣
2、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格後，三日內一次性付清餘款， 即人民幣
五、 工程期限：契約簽訂之日起15天內完成。
六、 驗收：在製作安裝完成後，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個工作日內確認。
七、 責任與義務:
1、乙方應按甲方要求按質按量完成相關的製作工作。
2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。
3、乙方在履行契約中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。
4、乙方在履行契約中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤 工期，甲乙雙方因協商解決。
5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。
八、 質保期：門頭和雕刻字製作安裝驗收合格之日起一年內免費保修， 保修期間乙方在接到甲方維修通知後72小時內提供維修服務。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責任。
九、 如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，後期款項不按契約時間付清乙方可按現行銀行利率加收利息。
十、 違約責任: 因製作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手製作時就已經在全面的履行契約，因此，甲方如提前終止契約，預付款乙方不予退還。
其他事項：
十一、本契約履行過程中如遇爭議，雙方應當友好協商，如協商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴。
十二、本契約壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、複印件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
門頭製作契約 篇3
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
經雙方充分協商，根據《中華人民共和國經濟契約法》相關規定，特簽署本契約。
一、契約內容：
二、契約金額:
總計人民幣(大寫)_____________________（小寫）
三、付款方式:
1、本契約簽訂後，甲方支付契約總額的50%，即人民幣￥___________元(大寫：_____________________元整）。
2、門頭安裝結束後甲方向乙方一次性支付契約餘款，即人民幣￥______________元整（大寫：__________________元整）。
四、責任與義務:
乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和製作工作。
五、違約責任:
因設計和製作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手設計製作時就已經在全面的履行契約，因此，甲方如提前終止契約，預付款乙方不予退還。（製作開始不得改動稿件，門頭安裝完畢立即付清餘款，如餘款沒結清之前，該門頭歸乙方所有，乙方有權自己處理）。
六、其他事項：
七、甲乙雙方如因履行本契約發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。本契約壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章契約一份，均具有同等的法律效力。
甲方（簽字）：乙方（簽字）
電話：電話：
日期：日期：