定作契約範本 篇1
契約編號:
定作方: (以下簡稱甲方)
承攬方: (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商,就甲方向乙方定作浮雕文化牆事宜,達成如下協定:
第一條 定作物種類數量及參數表
1、定作物名稱、規格型號、參數、數量、金額:(含稅和運費,包工包料)
序號定作物名稱:
規格/型號:
參數:
數量:
單價: (元)總金額, (元)備註
契約總價款: (大寫):
(1)價格為含稅,含運輸、含乙方技術人員到現場指導安裝調試費、包裝費用、檢測及認證費用,乙方提供正式發票。在本契約簽訂後,甲方如對定作物所用材料、定作物設計等方面提出變更,乙方應給予支持,如變更造成定作物價格發生變化,雙方應就契約價款另簽補充協定,如雙方未就價款變更籤訂補充協定或其他書面檔案,則視為本契約價款未作任何變更。
(2)本契約附屬檔案:
1)乙方資質證明。
2)甲方確認的樣品、圖樣等。
2、定作物的技術標準(質量要求): 乙方應按甲方確認的(1、樣品;2、定作物圖樣)進行供貨,保證所提供的定作物是全新、完整的,且完全符合以下質量要求:
(1)若樣品確認與技術參數有衝突時,按技術參數;
(2)最新的國家和行業相應標準和規範;
(3)其他要求:如有特殊要求以甲方要求及書面文字為準。
第二條 定作物的交貨方法、運輸方式、到貨地點及運費的承擔
1、交貨方法,按下列第1項執行:
(1)乙方送貨:運輸方式為。
(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具)。
(3)甲方自提自運。
2、到貨地點和接貨單位(或接貨人)。
甲方如果要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限前1天通知乙方。
3、運費的負擔:運費費用由 方負擔。
第三條 付款方式
1、本契約生效且提供樣品甲方確認合格後3個工作日內,預付 元;
2、貨到現場安裝調試甲方驗收合格後支付 元;
3、剩餘5%為質保金,即 元,質保期滿以後確認定作物無質量問題,在一個月內進行支付。
4、上述付款前,乙方均應開具正式發票給甲方。
第四條 定作物的交(提)貨期限為下面種方式,按第 項執行:
(1)在在 年 月 日前全部到貨:
(2)可分批交貨,在 年 月 日到一批,數量為 ,在 年 月 日到第二批,數量為 ,剩餘 在 年 月 日全部到貨。
第五條 驗收
貨到甲方收貨地由甲方依據雙方確認的清單進行初步驗收;安裝完畢甲方組織相關人員依相關標準進行驗收;定作物驗收合格之前的貨物毀損等風險由乙方承擔,驗收合格後所有權轉移甲方。
第六條 產品的質量保證
1、本契約的定作物質保期為: 年,自定作物驗收合格之日起計算。
2、未經甲方同意,乙方不得將定作物交由第三人完成。如果甲方在驗收中發現不合格品,乙方應及時配合甲方採取有效措施予以補救(免費維修,更換或退貨),以滿足甲方正常生產的需要。
3、保質期內甲方在正常使用情況下出現質量問題的,乙方負責免費維修或更換(甲方提供圖片數量作為證據,若需現場維修的乙方應48小時內到現場維修,若需更換定作物的乙方應不超過5天將備品寄到,甲方收到備品立即退回不良品)。
4、因定作物質量不合格發生安全事故或引起人身、財產損失的,乙方應承擔全部責任。
第七條 質保
質保期為驗收合格後一年,質保期內,賣方應在買方報修後一日內到達現場負責免費(包括但不限於零件的更換、材料費、人工費)維修。
第八條 智慧財產權及保密措施
因乙方提供的定作物導致甲方受到第三方關於侵犯其專利權、商標權或工業設計權等智慧財產權的指控,由乙方負責與第三方交涉並承擔一切法律責任與因此產生的所有費用。甲方因此而遭致損失的,乙方應全額賠償。
乙方在與甲方合作時了解到的一切有關於甲方的數據、資料等信息,乙方需保密,該保密義務即使雙方契約履行完畢亦不被免除。乙方須在甲方驗收合格的同時將甲方提供的所有資料交回,不得複製,不能交回的銷毀。如發現乙方涉及泄漏甲方重要信息,甲方將追究乙方法律責任。
若乙方未經甲方同意擅自將定作物轉由第三方製作,無論甲方是否因商業秘密的泄露而遭受實際損失,乙方均需向甲方支付契約約定的違約金。
第九條 違約責任
1、除不可抗力因素外,乙方到期不能交貨或逾期交貨,或定作物不符契約定的,每延遲一天,應向甲方支付契約額 %的違約金,並賠償甲方因此而造成的實際損失。逾期超過 天或者在寬限期內未更換完畢或更換後仍不合格的,甲方有權解除協定,乙方將甲方已付貨款退還甲方,甲方因此遭到損失的,乙方負責賠償。
2、如因乙方的原因導致甲方的信息泄露或侵犯甲方智慧財產權,乙方除應返還甲方已支付的所有費用外,仍應支付甲方違約金 萬元,如該違約金不足以賠償甲方的損失,仍應賠償甲方相應的損失。
3、如乙方不按本協定約定的其他條款履行,甲方有權停止付款,乙方按契約額的 /次支付甲方違約金。
4、上述違約金優先從契約總額中扣除。
第十條 廉政條款
在本契約簽訂、履行過程中,乙方不應向甲方及其相關的其他單位(包括員工)允諾提供回扣或提供回扣或任何其他性質的報酬,同時,乙方及其員工不應接受甲方及其相關的其他單位(包括員工)允諾提供回扣或提供的回扣或任何其他形式的報酬,並應確保其及其所屬員工實施的任何行為不會構成商業行賄、受賄,並應確保其行為不應在實質方面影響甲方員工本應保持的公正、公平形象。如甲方或政府主管部門有合理證據認為乙方存在違反本契約約定的情形,甲方有權選擇繼續履行或不再履行本契約。甲方選擇不再繼續履行的,乙方無條件放棄雙方合作所有項目的剩餘應收款項和質量保證金,並無條件退回所收全部款項。無論甲方採用何種方式處理以上情況,均有權追究甲方相關責任人和乙方的法律責任。
第十一條 爭議解決的方式:本契約如發生糾紛,雙方應當協商解決,協商不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
第十二條 其它約定:乙方到貨時須向甲方提供企業資質證明、定作物的質量檢測報告、原材料驗收報告及合格證原件等。
第十三條 本契約一式四份,甲乙雙方各執兩份,具有同等效力,自雙方簽字蓋章後生效,傳真件有效。本契約附屬檔案為本契約的組成部分。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
定作契約範本 篇2
承攬方(全稱):_________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
契約編號:______________簽訂地點:______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本契約,以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
品_名規格
單位
數量
單價
金額
分期交(收)貨數量
備註
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分¥_______
定作款總計人民幣(大寫):___________
二、質量標準:
1、定作方應該於本契約簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運,由承攬方代辦相關的託運手續,運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人後,則視為承攬方已將定作物交付於定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照契約規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,並且取得對方同意。
委託承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應於本契約簽訂之日,向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)中途解除契約的,定作方應該向承攬方支付契約未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3)未按契約規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本契約第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。
(2)包裝不符合契約規定的,應重新包裝,並承擔因此而支付的費用;
(3)承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本契約履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂契約擔保書,作為本契約附屬檔案。
十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本契約履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本契約的重要組成部分,與本契約具有同等法律效力。·服裝加工契約·鋼筋加工契約·加工貿易契約·進料加工契約
十三、雙方需約定的其它事項:
__________________________________________________________________________________
本契約一式二份,雙方各執一份,契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________定作方(蓋章):
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:______年____月____日
定作契約範本 篇3
加工定作契約
定作方: 有限公司 (以下簡稱甲方) 簽訂地點:承攬方: 有限公司 (以下簡稱乙方) 簽訂時間:
鑒於甲方玻璃廠因生產需要定作契約產品(見下表),乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求,為保證契約產品質量要求及能夠按期投入生產,雙方就本契約加工定作相關事宜達成一致,特訂立本契約。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
註:以上價格已包含原材料費用、加工製作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用,除此之外,甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙(見附屬檔案一),乙方提供原材料並嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工製作,在加工期間或交貨後,如甲方對加工要求有變更的,乙方應在接到甲方通知後,及時予以更改製作。
三、 契約期限及交貨地點
乙方應在契約簽訂後 10 天內完成契約產品的加工製作並送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定,但需保證契約產品按契約約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前,契約產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本契約約定進行驗收,驗收完畢後,應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的,乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改,
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
契約簽訂後,甲方以轉賬的方式支付契約總金額40%作為定金,乙方加工製作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格後一周內付清全款。付款前,乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票,否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的,每延遲一日,應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金,延遲超過15日的,乙方有權終止本契約並要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的,每延遲一日,應向甲方承擔契約總金額3‰的違約金,延遲超過15日的,甲方有權終止或解除本契約並要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證契約產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求,以上標準不一致的,以最高標準為準。經甲方驗收,契約產品不符合甲方要求的,甲方有權要求退貨,乙方應退還全部已付契約價款,並承擔契約價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決,如協商無法解決的,應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本契約自雙方簽字蓋章後生效至契約約定權利義務履行完畢時終止。 2、本契約一式四份,甲方執三份,乙方執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 委託代理人: 委託代理人: 賬 號: 賬 號: 日 期: 日 期: