加工契約 篇1
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,經雙方協商由契約鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協定方可有效,並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向契約仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本契約正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工契約 篇2
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工契約。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備註
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求:甲方提供包裝。
六、結算方式及期限:現款現貨。
七、解決契約的糾紛方式:如果雙方發生契約糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此契約雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
契約約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委託代理人:委託代理人:
加工契約 篇3
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本契約,以共同遵守。
一、加工製作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、製作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、契約價款及結算方式:
1、契約總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本契約不予生效)。
3、結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20__)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:契約價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本契約_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章,此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充契約。
甲方(蓋章):
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
加工契約 篇4
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品,並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收後,始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是採用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計畫,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良後果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格後,甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
乙方(簽章):________________
_________年________月_______日
加工契約 篇5
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的`全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________地址:_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
加工契約 篇6
委託方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年月日
加工契約 篇7
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協定,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品,加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計畫分批次委託乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求並標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業,否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤後,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發現質量有異,甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨,每拖延一天,罰款500元。
2、質量與契約約定不符,導致產品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本契約。
4、如一方因故需要終止本契約,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條契約有效期限
本委託加工契約期限為,自年月日至年月日止,生產期限以甲方計畫通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本契約期內,如因不可抗力因素導致契約無法繼續履行,本契約自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本契約無法繼續履行,本契約亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本契約發生爭議,應協商解決;協商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本契約一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂契約附屬檔案(或補充協定),附屬檔案(或補充協定)與本契約具有同等法律效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
負責人簽字:
負責人簽字:
日期:日期:
加工契約 篇8
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委託承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自願公正、互利共贏的原則,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復並提出修改意見。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、契約期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,契約期內,承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按契約規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工後仍不符合契約規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於契約(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、契約期間,若承攬方單方中止契約,必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止契約的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方並兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方契約期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、契約期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
契約期間,若加工承攬契約雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本契約自_______年___月___日起生效,契約履行(或工程)完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
加工契約 篇9
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車契約範本頻道(第一§范┆文網)整理。』
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案
十三、解決契約糾紛的方式:執行本契約發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
加工契約 篇10
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國契約法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本契約,以求共同恪守:
第一條:甲方委託乙方生產加工製作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本契約第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上註明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止契約
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本契約模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,並經雙方確認簽板後視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本契約模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認後,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本契約模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂契約預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本契約約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協定》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對於乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協定執行。
第八條:其他:
1、本契約約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協定、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的檔案資料為本契約的附屬檔案。
3、在本契約約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在契約簽定以及履行過程中交付的檔案技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協定》I中第9條規定及本契約第四條第1款(3)規定執行。
4、本契約約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。
6、本契約委託項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,經雙方協商並由___________市經濟契約鑑定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:契約生效、附屬檔案
2、本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之後生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協定方可有效。本契約權利不可轉讓。
4、本契約附屬檔案資料具有同等法律效力。
第十一條:本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國契約法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本契約一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工契約 篇11
加承合字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
加工契約 篇12
委託(甲)方:
法定代表人: 職務: 電話:
被委託(乙)方:
法定代表人: 職務: * 電話:
甲方委託乙方加工大米,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
產品名稱:有機大米 規格:公斤 單位:袋 數量:噸
第二條 加工成品質量要求:符合國家有機產品標準
第三條 原村料的提供辦法及產品規格、數量、質量
甲方提供產品的原料、產品包材,並負責產品原料及成品的運輸。乙方負責農副產品的加工和包裝,乙方必須依照契約規定及甲方提供的有機產品標準、有機產品質量手冊、有機產品操作規程進行生產加工、包裝、運輸等,並接受委託(甲)方全程監管、檢驗。被委託方隱瞞原材料的缺隱或者用不符合契約規定的原材料而影響定作產品質量時,委託方有權要求減少價款或退貨。
第四條 價款或酬金
價款或酬金,參照國家或主管部門的規定執行,由當事人雙方商定。甲方承擔生產和包裝過程中產生的人工費(按市場最低價格)。
第五條 驗收標準和方法
1. 按照契約規定的質量要求和樣品作為驗收標準。
2. 委託方應當按契約規定的期限驗收被委託方所完成的產品。驗收前委託方應當送檢委託的產品,做出產品檢測報告和有關質量證明。在保質期限內發生質量問題,除委託方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由被委託方負責退換。
3. 當事人雙方對承攬的產品質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第六條 交貨的時間和地點
1. 交(提)定作產品期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2. 委託方在被委託方倉庫提貨。
第七條 包裝要求及費用負擔
包裝由委託方自己負責承擔。
第八條 結算方式:委託方提貨付款,現金結算。
第九條 雙方責任:被委託方只負責有機大米生產、包裝,無權銷售;委託方負責委託加工品的全權銷售,並負責產品在市場流通銷售過程中出現的一切事故責任。
第十條 被委託方的違約責任
1. 被委託方無權銷售委託加工產品,造成嚴重後果的,提交仲裁機關仲裁,未按契約規定的質量交付產品,委託方同意利用的,應當按質論價,酌減價款;不同意利用的,應當負責調換,並承擔愈期交付的責任;經過調換後,仍不符合契約規定的,委託方有權拒收,由此造成的損失由被委託方賠償。
2. 不能按時交付產品,應當償付不能交付產品部分價款總值的30%的違約金。
3. 由於保管不善致使委託方提供的原材料、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付委託方因此造成的損失。
第十一條 委託方的違約責任
1. 委託方應銷售全部委託方加工產品,中途變更定作產品的數量、規格、質量或設計等,應當賠償被委託方因此造成的損失。
2. 中途廢止契約,償付被委託方的未履行部分產品價款總值的30%的違約金。
3. 未按契約規定的時間和要求向被委託方提供技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作,被委託方有權解除契約,委託方應當賠償被委託方因此而造成的損失;被委託方不要求解除契約的,除交付產品的日期得以順延外,委託方應當償付被委託方停工待料的損失。
4. 超過契約規定期限領取定作產品的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔被委託方實際支付的保管費。超過領取期限6個月不領取定作產品的,被委託方有權將定作物變賣,所得價款在扣除應收貨款、保管費後,退還給委託方;變賣定作產品所得少於應收貨款、保管費時,委託方還應補償不足部分;如定作產品不能變賣,應當賠償被委託方的全部損失。
5. 超過契約規定日期付款提貨,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向被委託方償付違約金。
6. 無故拒絕接收定作產品,應當賠償被委託方因此造成的損失。
第十一條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作產品或原材料毀損、滅失的,被委託方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在委託方遲延接受或無故拒收期間發生的,委託方應當承擔責任,並賠償由此造被委託方造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
委託加工契約發生糾紛時,當呈人雙方應協商解決。協商不成,向仲裁機關申請仲裁。
本契約自簽訂日起生效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
委託方:
代表人:
被委託方:
代表人:
20xx年 月 日
加工契約 篇13
甲方:
乙方:
經雙方充分協商,在互利互惠的基礎上,就甲方委託乙方加工生產系列產品事宜,達成以下協定:
第一條加工產品範疇
1、產品品名:
2、產品規格為:
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協定。
第二條委託加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況,於每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單後1日內書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計畫提前5天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計畫的25%,若超過25%,雙方另行協商。
3、乙方應盡努力,限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝製作,產品質量符合國家食品衛生標準。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址,同時註明乙方系受甲方委託生產,附商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題,經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方製造引起的,除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外,乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式(加工產品)補償給甲方;
4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑑定或經公證單位鑑定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(1)加工產品的投訴賠償問題,甲方在預先徵得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者,消費者簽收確認,由乙方負擔賠償,賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委託乙方協助甲方處理;
(2)在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售後服務;
(3)少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣,並嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照複印件及生產、衛生許可證複印件,相應批次產品的出廠檢驗報告單。
第四條原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的智慧財產權屬於甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
第五條產品交付與驗收
1、產品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質量驗收單,並在乙方出庫單上籤字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量檔案及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象(如原輔材料、包裝材料不符合標準,成品有破損現象等)時,可向乙方提出異議,並有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;
6、交貨時間:自訂貨計畫在乙方確認(計畫確認時間為乙方收到傳真後1天內)後第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量萬箱以內的,第天不低於萬箱,月訂貨量萬箱的,每天不低於萬箱,萬箱以上的,每天萬箱。
第六條其他
1、契約解除的條件
2、爭議解決途徑
3、契約生效時間
委託方加工方
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日
加工契約 篇14
此委託加工協定於zzzz年zz月zz日由以下兩方簽訂:
委託方: zzzz有限公司
地址: zz(郵編:zzzzzz)
電話: (zz)zzzzzz
傳真: (zz)zzzzzz
銀行: × ×
銀行戶頭號碼: × ×
增值稅號碼: × ×
(以下稱“委託方”)
加工方: zzzz有限公司
地址: zzzz(郵編:zzzz)
電話: (zz)zzzz
傳真: (zz)zzzz
銀行: __
銀行戶頭號碼:__
(以下稱“加工方)。
委託方和加工方合稱為“雙方”。
委託方與加工方在平等、自願基礎上,經友好協商簽訂此協定,以資共同遵守:
(1)委託方希望根據下列條件委託加工方zzzzz產品,有關產品訂單將按本協定規定向加工方發出。
(2)加工方希望根據下列條件為委託方加工zzzzz產品,有關產品將按本協定規定完成。
(3)委託方為zzzz產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。
每月訂單
(4)委託方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
(5)加工方在收悉訂單後,必須在一個星期內以傳真書面向委託方確認訂單。
(6)除非雙方經過同意,否則在訂單被加工方確定接納後,委託方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
(7)委託方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少於15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足,質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委託方承擔。
原材料及包裝材料安排
(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委託方委派代表全權負責。
加工費
(10)含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣zzzz。於此協定簽訂日起計至zzzz年zz月zz日,可以雙方同意下,根據情況作出調整。
(11)委託方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)委託方負責提供合適的原材料及包裝材料,並免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委託方自行安排處理有關材料的運輸事宜,及支付相關運費和保險費。
技術及工藝
(13)成品各項理化指標由委託方提供(見附屬檔案一),加工方嚴格按照zzzz工藝進行加工。首次加工由委託方負責加工過程中成品各項理化指標的線上檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工並達到附屬檔案一中的品質指標要求,加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委託方承擔,除非:
A 產品含有非配方所含的其他物質;
B 產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
C 產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;
付款條件
(14)首次加工費,委託方在產品生產完成10日後全數匯至加工方的銀行戶頭。
(15)加工方必須在委託方付款之後三個工作天內向委託方開具增值稅發票。
有關智慧財產權、專利及商標的侵權責任。
(16)非經委託方書面同意,加工方或任何人不能使用委託方的商標、商號或泄露加工方為委託方的產品代加工商。
雙方責任
(17)加工方根據委託方確認的配方及工藝要求加工上述產品,必須保質保量、按期完成委託方的加工任務指標,委託方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的採購,如原材料沒有按生產計畫到位而影響生產,委託方將負全部責任。
協定終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協定。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權根據本協定規定,提早三十天以書面形式通知
對方解除此協定。
(20)協定終止後,委託方必須於協定終止後五個工作天之內提走所有屬於委託方之剩餘的產品,原材料及包裝材料,否則加工方有權自行處理有關物料。
協定期限
(21)本協定從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意,可以補充協定方式延長協定期限。
委託方 加工方
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
zzzz有限公司(蓋章): zzzz有限公司(蓋章):
zzzz年zz月zz日 zzzz年zz月zz日
加工契約 篇15
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工處理原礦石,加工成精礦,經甲乙雙方協商,在公平公正的原則基礎上,達成協定如下:
1、乙方責任自選廠收到礦石開始計算,外礦運費、鏟裝費等由甲方負責。
2、過磅以雙方認可過磅數據為準。
3、原礦和精礦品位,以乙方取樣,甲方監督其過程,留公樣原則執行。甲方對品位結果又異議的,可以到甲乙雙方認可的第三方化驗,公樣。公樣費用由輸方支出。鋅精礦誤差在0.4%內,以乙方數據為準。
4、鋅精礦由甲方自主銷售。
5、加工費包括破碎、浮選、尾礦排放、鋅精礦上車費,加工費按原礦石處理噸位計,按 52 元/噸。
6、乙方保證原礦石加工處理回收率為。達不到回收率造成的損失,由乙方負責賠償。
7、加工費預支比例為得貨款後一次性付清。
8、本契約未盡事宜雙方協商解決,協商不成可到花垣縣人民法院協調和仲裁解決。
9、本契約一式二份,雙方各執一份,簽字均具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日