2022建造契約 篇1
甲方:貴州省威寧縣小海鎮人民政府
乙方:貴州省XX公司
按照《_____》和相關法律法規,甲、乙雙方本著互惠互利的原則,結合本工程實際情況,經甲、乙雙方協商,達成如下契約條款:
一、工程概況
1.工程名稱:薄膜溫室項目工程。
2.工程地點:小海鎮松山。
3.工程規模:單體插地式溫室大棚100個,總面積18000?O。
二、工程基本參數及項目內容
1.單體插地式溫室大棚:
1.1主題規格:跨度為6m,肩高為1.45―1.5m,拱高為1.2―1.3m,棚高為2.7―2.8m,棚長為30m;
1.2拱桿間距設定為0.75m,設定三道縱梁,門採用推拉,規格為1800mm_________1200mm;
1.3主體材料規格:大棚拱桿、縱梁、卷膜桿均採用¢22_________1.2熱鍍鋅管材,主立柱採用¢22_________1.2熱鍍鋅管材,棚頭端立採用¢22_________1.2熱鍍鋅管材,卡槽採用0.7mm厚熱鍍鋅卡槽。
1.4覆蓋材料採用12絲國產優質長壽膜;
1.5鋼結構主體材料均採用熱鍍鋅管材料。
1.6大棚區域內供水設施(滴灌)
三、工程造價及付款方式(分四次付清)
1.第一期(3月15日)甲方需要支付工程款項(850000.00)的40,(單價:47.22元/?O,總面積18000?O)即人民幣大寫:叄拾肆萬元整;
2.第二期(3月25日)甲方需要支付工程款項(765000.00)的40,(單價:47.22元/?O,總面積18000?O)即人民幣大寫:叄拾肆萬元整;
3.第三期(4月5日)甲方需要支付工程款項(765000.00)的`15,(單價:47.22元/?O,總面積18000?O)即人民幣大寫:壹拾貳萬柒仟伍佰元整;
4.第四期經一年期運作無大的質量問題(_________年2月24日)甲方需要支付工程款項(765000.00)的5,(單價:47.22元/?O,總面積18000?O)即人民幣大寫:肆萬貳仟伍佰元整;
5.第三期付款時乙方向甲方提供本工程全額稅務發票。
四、工期及延誤
1.經雙方商定,工期為契約簽訂之日起40天內。
2.如因甲方因素造成施工進度暫停(如水電問題,場地未能及時平整)工期順延;如因下雨、停電、自然災害等人力不可抗拒因素造成暫停,同期順延。
3、如因甲方未按契約約定支付工程款項時,工期無限制延長。
五、竣工驗收
1、工程結束後,乙方向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告;
2、甲方收到竣工驗收報告後三天內組織有關單位驗收,並在竣工驗收證明書上籤字蓋章;
3、甲方收到乙方送交的竣工報告後三天內不組織驗收,或驗收後三天內不在驗收證明書上籤字蓋章,視為竣工驗收報告已被認可,工程已經通過竣工驗收,並視甲方已接收項目,乙方完成交接;
4、工程經竣工驗收未通過的,甲方不得使用。若甲方使用未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程,則視為工程已經通過竣工驗收;
5、工程完工後,若驗收不合格,乙方應繼續完善直至驗收合格為止。
六、竣工結算
1、乙方向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協定約定的契約價款,進行工程竣工結算。
2、甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料後三天內進行核實,給予確認或者提出修改意見。
乙方收到竣工結算價款後三天內將竣工工程交付甲方;
七、雙方責任及權力
甲方責任及權力
(1)在乙方人員進入施工現場之前,甲方須做好三通一平準備工作(通水、通電、通路及施工場地平整),否則由此造成的延期責任均由甲方負責,同時甲方需賠償支付乙方由此造成的所有相關損失(含誤工費、住宿費、生活費等等)。
(3)工程結束接到甲方竣工驗收申請檔案三天內,甲方應組織工程驗收。
(4)甲方必須嚴格使用說明及操作規定對單體薄膜溫室進行維護和管理,如因人為因素造成單體薄膜溫室損壞,乙方將不承擔由此造成的損失。
(5)在工程安裝過程中,甲方負責做好有關工程方面的協調工作。
(6)在施工過程中,甲方若發現質量問題,有權責令乙方停工整改。
(7)甲方必須按照契約規定及時給付工程款項,以免影響工程進度。
(8)甲方未能按照本協定約定支付工程款項的,須向乙方按照應付總價款的2倍支付違約金,同時,乙方保留進一步追究甲方其他相關賠償的權利。
2、乙方責任及權力
(1)乙方負責按時按量地製作安裝完契約所規定的工程項目。
3、供貨方責任及權利
(1)供貨方應積極協調處理乙方在施工過程中的相關問題,儘量保證項目施工順利開展及完成。
八、質量及保修
2、屬於保修範圍和內容的項目,乙方應在受到修理通知之日後3天內派人修理。
3、發生緊急搶修事故,乙方接到事故通知後,應立即到達事故現場搶修。
九、工程量的增減變更及處理方式
本工程按甲、乙雙方確認的項目進行施工,如甲方有新增項目,費用及工期由甲、乙雙方共同商定,以書面確認函為準。
十、違約責任
甲、乙雙方任何一方違約,違約方向守約方支付契約總金額10%的違約金。
十一、其他事項
1、因履行本契約發生的爭議,白甲、乙雙方當事人協商解決,協商不成,由原告方當地法院或_____機構,訴訟或_____解決。
2、本契約由甲、乙雙方法人(委託代理人)簽字(蓋章)後生效。
3、本契約一式六份,甲方四份;乙方二份。
甲?方:?乙?方:
甲方法人代表:?乙方法人代表:
電?話:
甲方電話:?電?話:
電話:085___
傳真:085___
委託代理人:
2022建造契約 篇2
甲方:
乙方:
甲方在 路建造(加層)房屋一棟,框架共三層。預計建築面積 平方米,採用包工形式由乙方泥木共同承建,為確保工程質量,根據建築法規定,經甲方乙雙方協商民,達成以下條例:
一、確保工程質量,泥木施工時互相配合,確保進度和質量,做到模板平整,柱子垂直,牆體平整垂直。
二、施工範圍:木工自帶模板、鐵釘等材料。 泥工:做牆、粉刷、扎鋼筋、澆水泥等。
註:(四周做牆)內、外粉刷,衛生間牆體及粉刷,不粉刷天棚、樓面、樓梯子。(商品水泥)
三、付款與結算方式:
澆完一層樓面,甲方預付泥工本層70%,牆麵粉刷完,付20%,全部結束再付清10%,木工付本層的90%,房屋結束後,按房屋的投影建築面積,泥工按每平方米 元計算,木工按 元/平方米計算。
四、建築施安全
乙方應要求施工人員安全施工,如因施工人員違反建築
五、每層澆水泥時甲方應結乙方每人補助中餐生活費20元,一伙食由乙方自理。
六、未盡事,雙方本著友好原則協商解決。
七、本契約一式叄份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字後生效。
甲方:
乙方: 泥工:
年月日:
木工:
2022建造契約 篇3
立契約書人委建人x x x(以下簡稱甲方)與建方 x(以下簡稱乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條 房地標示:本契約房屋坐落在x x 市x x區地號土地內定名
第二條 房屋面積 :本契約房屋面積包括室內、陽台及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限於水箱及樓梯間,其餘部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約x x平方米,(實際面積以當地政府機關復丈後,建築改良物所有權狀所記載的面積為準),但雙方同意建築改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽台走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當於本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設備外,其餘場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載於本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依x x市政府x x局核准的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須徵求乙方同意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更後的工程款由雙方協定定之,但以不少於本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更後工程款未能達成協定或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限:本契約房屋建築工程,乙方應於本契約簽訂後三個月內開工,自開工之日起七百個工作天完工,並以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一) 甲方未依約定付款辦法的規定交付價款時。
(二) 甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三) 因不可抗力的原因如天災人禍或法律法規限制等不可歸責於乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四) 本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,水電等的接通供應悉憑該公用事業作業程式而決定。
第七條 保固期限:本契約房屋自領到使用執照之日起,對本契約房屋建築結構,乙方應負責保固一年,但天災或不可歸責於乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣x仟x佰x拾x萬x仟整,包括下列房屋及裝修土地價款。
(一) 房屋及裝修價款為人民幣x佰x拾x萬x仟整。
(二) 土地價款為人民幣x佰x拾x萬x仟元整,包括建築基地,道路用地及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法:本契約房地總價為人民幣x仟x佰x拾x仟元整,分為自備款人民幣x佰x拾x萬x仟元整,優惠貸款人民幣x佰x拾x萬x仟元整,銀行貸款人民幣x佰x拾x萬x仟元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知於繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法:本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽訂委託代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規定工程進度的約定付款時,其逾期部分甲方願自通知交款日後第五天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金於補交其應付款時一併付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委託書,代管印章委託書等與本契約有連帶關係的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方並得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時,其每逾一日按買賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,並應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責於乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 本契約房屋已登記於甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催告仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事項,乙方負責於本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務後,乙方負責聘請代書與甲方共同委託統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關檔案上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委託的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一) 建築物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用)各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二) 本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙方負擔。
(三) 本契約房地移轉登記及質押貸款的抵押權設定登記移轉規費,公定契紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四) 自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論甲方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五) 以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應如數歸還需要。
第十五條 產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土地移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利現象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意於本房屋完工並接通水電之日起,無論所開列單據的抬頭為任何一方,均就負擔下列費用:
(一) 本戶水電基本費用。
(二) 本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三) 屬於本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四) 屬於本建築清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項,應由全體住戶分擔的管理費用。
(五) 本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋於建築完成經主管機關發給使用執照後,甲方應付清下列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,並應負賠償乙方一切損失之責。
(一) 繳付本約第十四條第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二) 辦妥產權登記及代辦貸款等費用,並預付乙方四個月的利息。
(三) 付清因逾期付款的滯納金。
(四) 付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達:甲乙雙方所為的徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面按本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項。
(一) 如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面徵得乙方同意後委託乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格後,差價由甲方於變更同時給付乙方,但經不減少於原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原契約圖說施工 ,甲方絕無異議。
(二) 乙方通知交屋並給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施工。
(三) 本契約書於付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領取所有權同時,本契約書及本約有連帶關係的契約、附屬檔案,甲方得一併由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力:
(一) 甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利與義務自行轉讓他人,但經雙方同意後,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二) 本契約附屬檔案視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附屬檔案未規定的依據本契約的規定 。
第二十二條 未盡事宜:本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存:上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契約書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,並自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以x x x法院為管轄法院。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022建造契約 篇4
目錄
第一條 工程內容、建造數量及依據
第二條 概述與船級
第三條 材料和設備
第四條 契約價格及付款辦法
第五條 契約價格的調整
第六條 監造
第七條 工程變更及修改
第八條 試航與驗收
第九條 建造地點與交船
第十條 不可抗力事件
第十一條 質量保證
第十二條 契約糾紛的解決
第十三條 契約簽署與生效
本契約於______年_____月_____日在_________________地點由下述兩方簽訂:
甲方:_____________________________(單位全稱)
法定代表人:_______________________
法定地址:_________________________(地址全稱)
郵政編碼:_________________________
乙方:_____________________________(單位全稱)
法定代表人:_______________________
法定地址:_________________________(地址全稱)
郵政編碼:_________________________
第一條 工程內容、建造數量及依據
1.1 工程內容:___________________________________________
1.2 建造數量:___________________________________________
1.3 建造依據
本船由甲方委託_________進行設計,技術設計經送CCS審查認可,由_________負責施工設計。下列檔案作為本船建造依據,並成為本契約不可分割的組成部分:
(1)技術規格書(圖號:_________)
(2)全船說明書(圖號:_________)
(3)船體結構說明書(圖號:_________)
(4)舾裝說明書(圖號:_________)
(5)輪機說明書(圖號:_________)
(6)空調說明書(圖號:_________)
(7)機械說明書(圖號:_________)
(8)電氣說明書(圖號:_________)
(9)總布置圖(圖號:_________)
(10)舯橫剖面圖(圖號:_________)
(11)機艙布置圖(圖號:_________)
(12)輪機國內設備訂貨明細表(圖號:_________)
(13)輪機進口設備訂貨明細表(圖號:_________)
(14)電氣國內設備訂貨明細表(圖號:_________)
(15)電氣進口設備訂貨明細表(圖號:_________)
(16)甲板機械訂貨明細表(圖號:_________)
(17)艙室設備訂貨明細表(圖號:_________)
(18)主要舾裝設備訂貨明細表(圖號:_________)
(19)工程機械設備訂貨明細表(圖號:_________)
(註:凡造價在500萬元以上的船舶應給出上述可能的全部圖號,500萬元以下的船舶應給出(1)、(2)、(5)、(8)、(9)、(11)和主要訂貨明細表圖號;有與本契約不可分割的附屬檔案應列入此款中,如:本船供圖協定、由設計單位提供的並經甲、乙雙方共同認可的廠商表、由甲方委託乙方辦理的進口設備的明細表以及有關檔案的文號等。)
如圖紙與全船說明書不一致時,以全船說明書為準。如全船說明書與本契約不一致時,則以本契約為準。
1.4 工程編號(指工廠的生產工程編號)
乙方必須以自己的設備、技術和勞力,完成船舶的建造,不經甲方同意,不得把接受的船舶建造任務轉讓給第三方,包括乙方自辦的第三產業。
1.5 乙方承擔甲方提出的有關技術方面的保密義務。
第二條 概述與船級
2.1 概述
2.1.1 用途____________________________________________
2.1.2 船型____________________________________________
2.1.3 航區____________________________________________
2.1.4 船舶主尺度______________________________________
總長_____________________________________________________
垂線間長_________________________________________________
型寬_____________________________________________________
型深_____________________________________________________
設計吃水_________________________________________________
2.1.5 船舶主要工程技術指標
(1)系柱拖力:最大系柱拖力為_________千牛頓;
(2)吊重:_________________(給出何種限制條件下的起吊重量)
(3)挖深及其它工程作業指標:_________________________(給出何種限制條件下的挖深及其工程指標要求)。
2.1.6 動力裝置
主機生產廠:_________________主機型號:________主機台數:________
最大持續功率_______________(千瓦)轉速
齒輪箱生產廠及型號_________________速比
發電機組:原動機型號_________功率(千瓦)_________轉速_______台數
發電機型號:_________功率(千瓦)_________生產廠_________________
2.1.7 航速、主機燃油消耗率和自持力
(1)試航速度:船舶在試航壓載狀態,吃水_______米,船體無污底,風力小於蒲氏風力3級,深靜水,主機功率為_______千瓦,航速不小於_________公里(或節)。
(2)燃油消耗率:主機在其製造廠車間座台上試驗,在ISO標準工況下,其契約最大持續功率_______(千瓦),轉速為_________轉/分,燃油消耗率為_________克/千瓦 小時+3%。
(3)自持力:本船主機在常用功率(85%MCR),油水艙櫃裝滿,續航力不小於_________公里(或節),自持力不小於______天
2.1.8 建造工藝
本船建造工藝按乙方的造船工藝和慣例進行。
2.2 船級和規範
2.2.1 本船的建造、入級,應滿足本船建造契約簽字之日已公布實施的必須滿足的本船說明書中規定的規範和規則及有關國際公約的規定。由中國船級社代表中國政府對船舶進行法定和船級檢驗,按中國船級社的規範和規則進行設計,建造和檢驗,並取得下列船級符號:(★CSATugLceclassB,★CSM)
2.2.2 本船交船時,應取得中國船檢局的證書。申請船舶建造檢驗和入級由乙方辦理,費用包括在契約價格內,由乙方支付。
第三條 材料和設備
3.1 本船所需的材料和設備(包括進口的),除按本船說明書或另有協定應由甲方供應外,均按照本契約第一條第三款雙方認定的廠商表,由乙方負責訂購。甲方有權參加雙方商定的船舶主要設備的驗收及廠商表中規定的主要設備、材料的技術談判。
3.2 按照規定,由乙方供應的從國外進口的設備、材料和稅金等,均已列入本契約價內,由乙方支付。進口設備開箱時,乙方應通知甲方駐廠代表參加。
3.3 乙方對甲方提供的設備、儀器和材料,應及時檢驗,發現不符合契約規定時,應立即通知甲方調換或者補充。
3.4 乙方隱瞞原材料與設備的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料與設備而影響船舶質量時,甲方有權要求更換、修理和減少船價。
3.5 乙方對甲方提供的設備、儀器和材料要按要求妥善保管,由於保管不善,致使甲方提供的設備、儀器和材料損壞的,乙方負責賠償。
3.6 乙方由於原材料、設備、備品、供應品訂貨困難等原因影響建造進度時,徵得甲方或甲方駐廠首席代表同意後,可採用符合船檢要求的代用品。凡涉及船舶性能及驗船規範的,還應徵得船檢部門的同意。
3.7 機電設備及輔助機械系統的備品、備件、工具,檔案及說明書乙方應按規範要求和製造廠的標準隨機備件清單(或按雙方議定的清單)在交船時交給甲方。如有欠交部分,應徵得甲方同意,在雙方議定的日期補交或作減帳處理。上述清單應編入完工資料中。
第四條 契約價格及付款方法
4.1 契約價格
4.1.1 本船契約價格以人民幣為貨幣單位計價、結算及支付。
4.1.2 本船每艘船舶的契約價格為人民幣_________元整(¥_________)。
4.1.3 上述契約價格包括甲方委託乙方辦理的進口設備和材料的費用,暫按_________萬美元計,匯率暫按_________元人民幣/美元,折算人民幣_________(大寫與小寫)元整,進口部分價格按對外商務契約和實際支付日匯率進行調整。
4.1.4 上述契約價格包括施工設計、船檢審圖等費用,包括由甲方支配的監造費和接船費及該船的技術評估費______________元整(¥_________)。
4.1.5 上述契約價格包括進口設備的關稅、增值稅、手續費、監管費等,總計為進口設備的_________%。
4.1.6 本契約執行過程中,因甲方提出正式書面意見發生的項目變更或修改而引起的加減帳在交船時,同本條款4.2款規定的最後一期付款一起結算。
4.1.7 上述價格為無條件的最終封閉價。
4.2 國內部分付款方法。
4.2.1 乙方應在船舶建造前將該船的建造計畫書面通知甲方,除第一期款外,其餘各期付款要在一個月前書面通知當期的進度付款要求,以使甲方及時準備款額。
4.2.2 第一期付款
(1)契約經甲方上級主管機關批准後,甲方即向乙方支付契約價格的百分之二十(20%)中的50%的款額,即人民幣_________元整(¥_________)。以電匯發出的日期為準(以下類同)。
(2)契約生效後30個工作日內,甲方即向乙方支付契約價格的百分之二十(20%)中的50%的款額,即人民幣_______________元整(¥_________)。
4.2.3 第二期付款
甲方在收到經甲方駐廠首席代表簽認的本船開工報告及付款通知單後7個工作日內(以郵局郵戳日期為準,以下類同),向乙方支付契約價格的百分之二十(20%)的款額,即人民幣_________元整(¥_________)。最遲不超過十五(15)個工作日(以下類同)
4.2.4 第三期付款
甲方在收到經甲方駐廠首席代表簽認的本船大合攏報告及付款通知單後7個工作日內,向乙方支付契約價格的百分之二十五(25%)的款額,即人民幣_________________元整(¥_________)。
4.2.5 第四期付款
甲方在收到經甲方駐廠首席代表簽認的本船下水報告及付款通知單後7個工作日內,向乙方支付契約價格的百分之二十五(25%)的款額,即人民幣_________________元整(¥_________)。
4.2.6 第五期付款
在甲、乙雙方簽訂《交接船議定書》後十五(15)個工作日內,甲方即向乙方支付契約價格的百分之十(10%)的款額,即人民幣_________元整(¥),按本契約有關條款的規定經雙方認可的加減帳、賠償金、罰金等項目一起結算。
乙方同意甲方扣留船價的_________元人民幣做為質量保證金,如質量保證期內未發生質量問題,則保證期滿後退還乙方。
4.3 進口部分付款要求
4.3.1 進口設備的對外商務契約生效後15個工作日內,甲方即向乙方支付該商務契約價格的_________%款額。
4.3.2 根據乙方書面通知,在開具進口設備信用證前至少45天內,甲方即向乙方支付本契約價格的_________%款額。
4.3.3 以上是常規付款約定,如進口設備商務契約的付款要求有變化,則甲乙雙方可另簽補充協定,並以補充協定為準。
4.4 逾期補償
如甲方未按本條款規定的日期付款,則甲方除付清價款以外,還應支付契約規定付款日期的次日算起一直到向乙方實際付款日止應付金額的利息,利息以同期建設銀行規定的流動資金貸款發生利率計算。乙方不能因此影響船舶的正常工期。
第五條 契約價格的調整
5.1 交船期
5.1.1 本船交船日期不超過本契約第九條第9.1.1款規定的交船日期(有與本契約不可分割的補充協定“允許的延誤”除外,下同)的當天午夜12時,本船的契約價格不作調整(如有加減帳除外)。
5.1.2 本船從超過本契約第九條第9.1.1款規定的交船日期,即______年_____月_____日午夜12時起,每天從本船契約價中扣除_________%,計人民幣_________元整(¥_________),並以120天為限。如在契約規定的交船期後的120天尚不能交船,甲方有權拒收該船或另行商定交船日期及船價的減價。如甲方拒絕接船,則乙方除退還甲方全部已付本金(含由甲方提供的材料和設備的價款)和同期建設銀行規定的流動資金貸款利率的利息外,還應賠償由此給甲方造成的經濟損失。
5.1.3 如果甲方要求提前交船並與乙方達成協定,則甲方應付給乙方趕工費,從本契約第九條第9.1.1款規定的本船交船日期前當天午夜12時開始,每提前一天,在本船契約價的基礎上增加趕工費人民幣_________元整(¥_________)。
5.1.4 本船在建造中,如甲方提出要求乙方延期交船,超過本契約第九條第9.1.1款規定的本船交船日期後十五(15)天時,必須徵得乙方同意,並雙方簽訂修改交船日期、賠償金等協定,該協定為本契約不可分割的組成部分。
5.2 航速
如有因建造廠施工方面的原因而引起的實際試航航速未達到設計要求,如航速低於設計航速零點三至零點五(0.3~0.5)節(不含0.3節),則應扣除本船契約價的千分之五(5‰);如航速低於設計航速零點五一至零點七(0.51~0.7)節,則應扣除本船契約價的百分之一(1%);如航速低於設計航速零點八(0.8)節以上,甲方有權拒接船舶或降價接船,如甲方拒絕接船,則乙方除退還甲方全部已付本金(含由甲方提供的材料和設備的價款)和同期建設銀行規定的流動資金貸款利率的利息外,還應賠償由此給甲方造成的經濟損失。
5.3 其它應要求的技術保證指標和違約責任(如拖輪系柱拖力、工程作業船的起吊重量、挖泥船的挖深、排距指標等)。
第六條 監造
6.1 圖紙審查和認可
6.1.1 施工設計圖紙審查按雙方議定的審查目錄,由乙方一式二套,分期分批送甲方審查認可。甲方在收到圖紙後20天內,以書面形式提出審查意見,並將一套標註審查意見的圖紙退回乙方。如甲方到時未提出意見,則表示甲方已對原圖認可。乙方對甲方的書面意見應在7天內予以書面答覆。如乙方未按時答覆,則認為乙方已接受甲方所提的意見。如果圖紙和信函郵寄,則收退圖紙和信函日期以郵戳日期為準。
6.1.2 乙方應分別給甲方和甲方駐廠代表提供二套施工圖紙,同時,把建造過程中由乙方發出的“修改通知單”送甲方駐廠代表一份。
6.2 甲方代表
6.2.1 甲方代表在船舶進度達到(接船廠書面通知)時進廠監造,甲方要任命首席代表。
6.2.2 為甲方代表工作方便,乙方應免費提供甲方駐廠代表的通訊、辦公室、辦公用品和勞動保護用品。給予住宿、一伙食及交通的方便(其費用由甲方自理)。
6.2.3 為使甲方代表檢驗方便,乙方應為甲方及時提供施工建造進度報告。
6.3 甲方代表的權力
6.3.1 乙方應允許甲方代表進入本廠與本船建造有關的各工作場所。
6.3.2 如果甲方代表需到各設備協作廠進行檢查驗收,乙方應疏通渠道,但交通等費用由甲方自理。
6.3.3 本船在整個建造期間規定的一般驗收和試驗項目,由乙方提前一個工作日書面通知甲方代表參加試驗和檢查項目的時間和地點,甲方代表應及時書面確認。乙方不通知甲方代表參加而進行的檢驗是無效的。如甲方代表接到通知後,未按時參加試驗、驗收及檢查,又未事前提出異議,則認為甲方代表自動棄權,乙方在船廠檢驗部門和船級社驗船師參加下的試驗、檢驗結果對雙方有效。
6.3.4 在檢查與試驗驗收中,如果甲方代表發現本船建造中使用的材料、設備與設計不符或施工質量問題,則應將上述情況及時書面通知乙方,乙方接到通知後應迅速處理。如乙方不同意甲方的書面意見,可書面通知甲方代表,闡明理由。在雙方意見不一致的情況下,則應相互協商解決。如還有分歧,則應按本契約第十二條的規定來解決。如經裁決,乙方並無不當,甲方應承擔此爭議引起工程延期的責任和賠償乙方停工的損失。但甲乙雙方均不得擅自停止與該分歧無關的建造項目,或拒絕驗收與該分歧無關的項目。
6.3.5 甲方代表在廠方或工地執行公務時,應遵守工廠的規章制度。如非因廠方或其工作人員在工作上的過錯而造成的人身傷害時,乙方不承擔責任。反之,乙方應承擔醫療及善後責任。
第七條 工程變更及修改
7.1 本契約生效後,甲乙雙方都要嚴格遵照執行。如甲乙雙方任何一方提出解除、停止執行契約,因此而給對方造成的經濟損失,由提出方負責賠償。
7.2 在本船建造契約履行期內,任何一方提出修改變更契約內容,需經對方的認可並簽訂修改變更的補充協定,該協定為本契約不可分割的組成部分。修改變更引起契約交船期的變動、價格的調整及其他問題均以雙方簽訂的補充協定為準。
7.3 本契約簽訂後,由於船舶規範、規則修改並要求本船遵守時,由此修改而引起費用增加,應調整本船契約價格。如引起交船期延長,應視為允許的延長。價格的調整和交船期的延長均以雙方簽訂的補充協定為準。
7.4 若甲乙雙方就本契約的變更或修改達不成協定,按本契約第十二條規定辦理。
第八條 試航、(工程作業)與驗收
8.1 通知
乙方在十五(15)天前以電報或書面傳真方式通知甲方關於本船的下水時間、試航(工程作業)時間。在七(7)天前以電報或書面傳真方式將確定的時間通知甲方。甲方在收到乙方這一通知後,應在三(3)天內書面傳真或電報回復乙方已接到該通知,並按時派人員參加本船的試航(工程作業)。如甲方未能提出異議又不能按時派人參加試航(工程作業),則認為甲方已放棄參加本船試航(工程作業)權利,乙方可在中國船級社驗船師參加下進行試航(工程作業)。經驗船師簽認的試航、試挖記錄報告,應視作甲方已認可。
8.2 實施辦法
8.2.1 系泊試驗前60天,乙方提出“試車試航(工程作業)大綱”送甲方及船檢部門認可。
8.2.2 乙方應在消除系泊試驗時發現的缺陷後進行正式試航(工程作業),試航(工程作業)時發現的缺陷應在交船前消除。
8.2.3 本船試航(工程作業)由乙方負責。試航(工程作業)內容按雙方認可的“試車試航(工程作業)大綱”進行。甲方應根據安全航行的要求提供必要的人員。試航(工程作業)期間因氣候突變不能繼續進行時,雙方可協商暫時中止試航(工程作業),未完成的項目推遲到其後的第一個氣候良好的日子繼續進行。試航(工程作業)因氣候不良而推遲,應視為不可抗力事件,這種延誤應視為允許的延誤。
8.2.4 本船試航(工程作業)所需的燃油、滑油、滑油脂的供應及費用均由乙方負責。試航(工程作業)後所剩餘的各種油料,甲方按雙方簽字認可的數量,以結算日油料市場價格結算,作加減帳處理。
8.3 驗收
8.3.1 本船試航(工程作業)結束時,乙方與甲方參加試航(工程作業)的代表應就本船試航(工程作業)結果進行協商並簽署相應的試航(工程作業)檔案。
8.3.2 如試航(工程作業)結果有不符合全船說明書及試驗大綱的要求時,乙方應會同甲方代表調查其原因,並採取有效措施加以補救,必要時組織再試航(工程作業)。
8.3.3 甲方和乙方對本船試航(工程作業)或再試航(工程作業)的結果發生爭議時,應儘快協商解決。如通過協商仍達不成一致意見時,應按照本契約第十二條的規定辦理。
第九條 交船
9.1 交船日期和地點
9.1.1 本契約交船日期為:______年_____月_____日,優惠期______天(或:本契約交船期為契約生效後______月)。
9.1.2 交船地點:中華人民共和國_________市碼頭。
9.2 交接船
9.2.1 具體交船日期應由乙方提前十五天(15)天書面通知甲方,提前五(5)天向甲方確報。
9.2.2 當本船試車、試航(工程作業)發現的缺陷已經消除,收尾工程項目全部完成,所有設備均能正常運轉,所有的備品、備件、工具及規定的證件、圖紙、技術檔案均已點交完畢,本船的技術性能符合本契約和全船說明書的要求。乙方即可通知甲方及甲方代表接船。甲方在接到通知後,並確信本船經驗船師檢驗合格,應按時接船。接船時,由甲乙雙方委派的代表簽署《交接船議定書》。《交接船議定書》簽字之日為正式交接船日期。
9.3 交接船證件
交船時,乙方應提交下列證件及有關檔案。
9.3.1 《交接船議定書》及傾斜試驗報告一式陸(6)份,甲、乙雙方各執三(3)份。
9.3.2 按2.2.2款規定的中國船檢局(ZC)頒發的證書(正副本各一份)。
9.3.3 乙方質量檢查部門的《質量證書》一式肆(4)份。碼頭試驗、航行試驗(工程作業)報告一式二(2)份。
9.3.4 外購設備的隨機技術檔案、合格證及說明書一式叄(3)份。
9.3.5 備件清單、屬具清單一式叄(3)份。
9.3.6 造船廠《建造證書》。
9.3.7 《商業發票》。
9.3.8 完工圖紙叄套,按雙方商定的時間提交。
9.3.9 乙方按本契約第二條第2.2.2款規定的證書提交甲方。如果證書在交船時未能得到,乙方負責提供認可和簽字的臨時證書,以供甲方使用,並在交船後短期內補交。
9.4 所有權和風險轉移
在建造期內本船所有權歸乙方所有,其風險由乙方承擔。《交接船議定書》一經甲乙雙方簽署,本船所有權轉移歸甲方,其風險同時轉移歸甲方。
9.5 本船的移離
甲方應在本船交接簽字後十五(15)日內,將本船移離交船碼頭,如逾期不移離,甲方應向乙方支付本船的停泊費。
第十條 不可抗力事件
10.1 在契約規定的履行期(即交船期)內,因受到地震、海嘯、颱風、颶風、暴風、水災、瘟疫等自然災害等人力不可抗拒的客觀因素影響或由於材料設備供應廠發生類似上述人力不可抗拒的原因造成船舶進度延期應視為允許的延遲。
10.2 乙方應在不可抗力事件發生後二十(20)天內書面通知甲方,並附有當地法定部門證明。不可抗力事件停止時,乙方應以同樣方式通知甲方。
第十一條 質量保證
11.1 缺陷的責任及範圍
自雙方代表簽署本船《交接船議定書》之日起十二個月內為本船保修期,在此期間凡屬乙方施工、工藝、以及材料、設備質量而引起的缺陷、故障和損壞,由乙方負責免費修理或更換。
凡屬甲方保養使用不當造成的損壞、故障和缺陷以及易損零件的正常磨損,由乙方負責修復,甲方承擔費用。
11.2 缺陷的通知
甲方在保修期內發現屬於保修範圍內的任何缺陷應迅速以傳真或書面形式通知乙方,並說明損壞和缺陷的性質及程度。甲方發給乙方的關於在保修期內發生的損壞和缺陷的通知,乙方在本船保修期滿後七(7)天內收到應是有效的(如果是以信函的方式發出則以郵戳為準)。
11.3 缺陷的處理
11.3.1 本船的保修原則上應由乙方安排進廠修理。
11.3.2 如船舶在乙方所在地之外的港口或在航行中發生屬於保修範圍的質量問題,船舶不能等待返回乙方解決時,甲方應及時通知乙方,乙方應及時派人前往確認處理。如乙方不能派人,應在收到甲方電報後五(5)天內電告甲方,甲方可在就近船廠或維修站進行修理或更換機件。如修理或更換項目確屬乙方保修範圍,由甲方提供有關驗船機構的檢驗證明和修理廠發票,其費用由乙方承擔。更換下的零部件,所有權屬於乙方,由甲方隨船帶給乙方。
11.3.3 本船在保修期屆滿前,甲方提出保修時,應由乙方按照本條款第11.1款的規定安排本船的保修。若甲方提出水線下的保修工程,需要進塢檢查確定,則船進塢後如經經核實,水線以下確有由於乙方建造質量引起的缺陷的損壞,則進塢費和缺陷修理費用由乙方承擔,如水線以下無上述缺陷則進塢費用由甲方承擔。
第十二條 契約糾紛的解決
12.1 甲、乙雙方在執行本契約時所發生的一切爭執和爭議,都應及時協商解決,若協商不成,雙方可以達成書面仲裁協定,向仲裁機構申請仲裁;雙方中的任何一方可直接向人民法院提起訴訟。
12.2 如對本船的建造、機械設備或有關本船的材料或工藝質量引起爭議或意見分歧,應該通知雙方協商解決。當協商解決不了時,可提請法定質量監督檢驗機構檢驗並提供檢驗證明,在這種情況下,法定質量監督檢驗機構的檢驗是終決的,對雙方均有約束力。
第十三條 契約簽署與生效
13.1 本契約的甲、乙雙方法定代表人或法定代表人正式書面委託的代理人在本契約正本上籤字並加蓋單位印章及在甲方得到其上級主管部門(中華人民共和國交通部)批准並在乙方收到甲方第一期應付款額的百分之五十(50%)後立即生效。
13.2 契約簽訂後,不因法定代表人或法定代表人正式書面委託的代理人的變動而變更或解除;甲、乙雙方任何一方發生合併、分立時,由變更後的當事人承擔或分別承擔履行契約的義務和享受應有的權利。
13.3 本契約正本一式兩份,雙方各執一份。本契約副本十(10)份,雙方各執五(5)份。副本及契約附屬檔案具有同等效力。
甲方(蓋章):_____________乙方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_______法定代表人(簽字):_______
開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________
銀行帳號:_________________銀行帳號:_________________
2022建造契約 篇5
原告:______________有限公司,住所地:________市__________路_________室。
法定代表人:______________,_____________有限公司董事長。
被告:_________________,男,________年________月________日出生,漢族,住__________市__________區__________路_________號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款_________元,違約金_________元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於________年________月________日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工契約》,契約約定由原告承包被告發包的_____________項目,契約價款為人民幣_________萬元,雙方約定契約生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂契約當日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付_________萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付_________萬元,並約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照_________元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月後_________天內支付剩餘_________萬元。契約簽訂後,原告如約履行了契約義務,而被告卻在支付第一筆契約價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________
________年________月________日
2022建造契約 篇6
委託方(下稱甲方):
承包方(下稱乙方):
甲方將座落 村 號樓共 間民用樓房,以包清工的形式承包給乙方建造,乙方不得轉讓承包權。經甲乙雙方協商,自願達成以下協定:
一、屋樣標準:乙方按照甲方提供的房屋圖紙尺寸標準施工,四周表面按圖樣做完成,不得隨意修改。如需要更改圖紙,甲方要提前與乙方協商調整,增加的工程量,其款項需由甲方承擔。
二、施工人員職責:在施工期間,所有設備及設施等要確保施工人員的人身安全,如發生意外傷亡事故,由乙方全部負責,甲方不負責。
三、施工質量:工程施工時,要確保整個工程質量合格,在甲方做好屋頂防水工程的情況下,出現漏水、滲水等,甲方要求乙方維修,在施工完工後,付清剩餘工程款。
四、施工保險:保險費 元由甲方支付,如發生事故由乙方向保險公司賠償,施工人員的生活住宿一切由乙方自己安排。
五、工程施工人員工程量以及輔助材料:木工、泥工、鋼筋工、搞架工、民工由乙方負責安排,整個工程從±0.00開始,包括樓梯、現澆項、內外牆和衛生間全部海綿拖,地面抹平全部現澆。
六、鋼筋地梁、電焊條扎絲二層起鋼筋對結由乙方負責。
七、工程時間:工程在 個月內主體順利完工,除特殊天氣無法施工外,必須按甲方提出時間內完工。
八:每間___元, 間總計__ 元,包括蓋好琉璃瓦、牆面貼灰餅,牆面不得超過 公分。
付款方式:甲方應按契約總金額並根據乙方的施工進度分期付給乙方。
第一期:開始控土、扎絲、買電焊條時每間付款___元。 第二期:地梁搗好時每間付款___元;
第三期:架空層搭好時每間付款___元;
第四期:閣樓水泥搗好時每間付款___元;
第五期:一層水泥搗好時每間付款___元;
第六期:二層水泥搗好時每間付款___元;
第七期:三層水泥搗好時每間付款___元;
第八期:四層水泥搗好時每間付款___元;
第九期:頂層水泥搗好時每間付款___元;
第十期:粉刷中途時每間付款___元;
其餘款項在工程結束後 天內付清。
簽訂日期:
一、屋樣標準:乙方按照甲方提供的房屋圖紙尺寸標準施工,四周表面按圖樣做完成,不得隨意修改。如需要更改圖紙,甲方要提前與乙方協商調整,增加的工程量,其款項需由甲方承擔。
二、施工人員職責:在施工期間,所有設備及設施等要確保施工人員的人身安全,如發生意外傷亡事故,由乙方全部負責,甲方不負責。
三、施工質量:工程施工時,要確保整個工程質量合格,在甲方做好屋頂防水工程的情況下,出現漏水、滲水等,甲方要求乙方維修,在施工完工後,付清剩餘工程款。
四、施工保險:保險費xx元由甲方支付,如發生事故由乙方向保險公司賠償,施工人員的生活住宿一切由乙方自己安排。
五、工程施工人員工程量以及輔助材料:木工、泥工、鋼筋工、搞架工、民工由乙方負責安排,整個工程從±0.00開始,包括樓梯、現澆項、內外牆和衛生間全部海綿拖,地面抹平全部現澆。
六、鋼筋地梁、電焊條扎絲二層起鋼筋對結由乙方負責。
七、工程時間:工程在 個月內主體順利完工,除特殊天氣無法施工外,必須按甲方提出時間內完工。
八:每間___元, 間總計__ 元,包括蓋好琉璃瓦、牆面貼灰餅,牆面不得超過 公分。
付款方式:甲方應按契約總金額並根據乙方的施工進度分期付給乙方。
第一期:開始控土、扎絲、買電焊條時每間付款___元。 第二期:地梁搗好時每間付款___元;
第三期:架空層搭好時每間付款___元;
第四期:閣樓水泥搗好時每間付款___元;
第五期:一層水泥搗好時每間付款___元;
第六期:二層水泥搗好時每間付款___元;
第七期:三層水泥搗好時每間付款___元;
第八期:四層水泥搗好時每間付款___元;
第九期:頂層水泥搗好時每間付款___元;
第十期:粉刷中途時每間付款___元;
其餘款項在工程結束後 天內付清。
委託方(下稱甲方):
承包方(下稱乙方):
甲方將座落 村 號樓共 間民用樓房,以包清工的形式承包給乙方建造,乙方不得轉讓承包權。經甲乙雙方協商,自願達成以下協定:
一、屋樣標準:乙方按照甲方提供的房屋圖紙尺寸標準施工,四周表面按圖樣做完成,不得隨意修改。如需要更改圖紙,甲方要提前與乙方協商調整,增加的工程量,其款項需由甲方承擔。
二、施工人員職責:在施工期間,所有設備及設施等要確保施工人員的人身安全,如發生意外傷亡事故,由乙方全部負責,甲方不負責。
三、施工質量:工程施工時,要確保整個工程質量合格,在甲方做好屋頂防水工程的情況下,出現漏水、滲水等,甲方要求乙方維修,在施工完工後,付清剩餘工程款。
四、施工保險:保險費 元由甲方支付,如發生事故由乙方向保險公司賠償,施工人員的生活住宿一切由乙方自己安排。
五、工程施工人員工程量以及輔助材料:木工、泥工、鋼筋工、搞架工、民工由乙方負責安排,整個工程從±0.00開始,包括樓梯、現澆項、內外牆和衛生間全部海綿拖,地面抹平全部現澆。
六、鋼筋地梁、電焊條扎絲二層起鋼筋對結由乙方負責。
七、工程時間:工程在 個月內主體順利完工,除特殊天氣無法施工外,必須按甲方提出時間內完工。
八:每間___元, 間總計__ 元,包括蓋好琉璃瓦、牆面貼灰餅,牆面不得超過 公分。
付款方式:甲方應按契約總金額並根據乙方的施工進度分期付給乙方。
第一期:開始控土、扎絲、買電焊條時每間付款___元。 第二期:地梁搗好時每間付款___元;
第三期:架空層搭好時每間付款___元;
第四期:閣樓水泥搗好時每間付款___元;
第五期:一層水泥搗好時每間付款___元;
第六期:二層水泥搗好時每間付款___元;
第七期:三層水泥搗好時每間付款___元;
第八期:四層水泥搗好時每間付款___元;
第九期:頂層水泥搗好時每間付款___元;
第十期:粉刷中途時每間付款___元;
其餘款項在工程結束後 天內付清。
簽訂日期:
2022建造契約 篇7
甲方(稱發包人):
乙方(稱承包人):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規規定,為明確雙方的責任與義務,維護雙方的合法權益,經甲、乙雙方協商一致,特簽訂本契約。
一、 工程概況:
工程名稱:華容縣治河渡鎮中心國小食堂 建築面積:385平方。(詳見藍圖)
二、 基礎工程
1、 主體工程
施工圖中現澆柱、梁、板、天溝、雨篷、預製構件、樓梯、木模工。
2、 防水工程
衛生間防水用聚氨酯塗膜,屋面下水管瑤敷設。
3、 裝飾工程
梯級瓷磚、外牆瓷磚、外牆漆、內外粉飾。
4、 水電工程
按工裝要求水電鋪設到位,按甲方要求。
三、 工程質量及驗收
1、
2、 內牆粉飾必須平整,稜角分明。
四、 工程承包範圍方式及價格
1、 承包方式:按照施工圖、變更圖、水電工、明溝散水一次性包工給承包人。
2、 承包設備:機械設備、頂木、腳手架、鋼筋工、木模工、模板、外貼、防護網、釘子、鐵絲等。
3、 承包價格:本工程按照施工圖及房屋建造契約書每平方為叄百元整(¥300元)。
五、 甲乙雙方的責任與義務:
搞好水電到位,圖紙三份。 買好施工人員的意外傷害保險。 協助甲方協調周邊的關係。
六、 工期及順延:
1、 開工日期古歷20xx年12月20日,竣工時期古歷20xx年2月21日,契約工期總天數50天。
2、 如遇不可抗拒之原因造成誤工時,施工日期順延。
七、 付款方式:
工程款按施工進度分期付款(現金支付)
機械設備 內粉飾完工付叄萬元整。 外粉外貼完工後付叄萬元整。 餘款竣工驗收合格,留足保證金一年後付清,保證金為總工資3%。
八、 本契約自雙方簽字之日起生效,工程款全部結清之時失效。
九、 本契約一式肆份,甲乙雙方各執兩份。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年月日:
2022建造契約 篇8
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,結合本裝修工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的裝修工程有關事宜,達成如下協定:
第1條工程概況
1.1工程名稱:
1.3承包內容:鋼結構房屋建造(工程包含:鋼結構框架焊接, 牆體與粉刷砌牆;頂棚製作,頂棚材料為:頁格棉。
1.4工程總量:
1.5工程期限
開工日期 20xx 年 12 月 5 日
竣工日期 20xx 年 12 月 8 日;
第2條甲乙方工作
2.1 開工前內一切影響乙方施工的障礙,以不影響
施工為原則並向乙方進行技術交底。
2.2 向乙方提供施工所需的水源、電源等設施,施工期間水費、電費由甲方負責。
2.3開工前
2.4甲方指派責契約履行。按要求組織施工,保質、按期完成施工任務,解決由甲乙方負責的各項事宜。
2.5嚴格執行施工規範、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。施工過程中,如發生安全事故,由乙方負責承擔全部費用及法律責任,與甲方無關。
第3條關於工程質量及驗收的約定
3.1由於乙方原因造成質量事故及損害,其返工費用及賠償由乙方承擔,工期不順延。
3.2工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。
第4條關於工程價款及結算的約定
第5條工程停建或緩建
5.1由於不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使契約不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。
5.2因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或
緩建由雙方協商確定。
第6條保修
6.1本契約保修期為竣工之日算起,為期年。保修範圍為本契約中規定的乙方承包的項目及內容。保修期內,乙方應在接到修理通知之後12小時內相應,24小時內派人修理,否則甲方可委託其他單位或人員修理,費用由乙方承擔。
第7條附則
16.1本契約壹拾貳份,雙方各執壹份。
16.2本契約履行完成後自動終止。
16.3附屬檔案資料:全部施工圖(契約正本由此附屬檔案)
甲方(蓋章):乙方(蓋章)
授權代表(簽字):授權代表(簽字):
年月日年月日
2022建造契約 篇9
甲方:
乙方:
建造本契約說明的一艘,經協商,雙方同意簽訂本船舶建造契約。
第1條 船型、數量和工程編號
本契約工程船為鋼質船體,柴油機動力裝置,單螺旋槳推動。共建造一艘。工程編號:---。
第2條 技術依據
2.1、船舶根據乙方提供的經送審的(CCS審圖中心許可)船、機、電完整設計建造圖紙,及詳細生產設計圖紙及光碟。甲方按現有的設備、設施、場地等條件進行建造。
2.2、以下技術檔案和其它有雙方認可的並由雙方簽署,同時為本契約不可分割的組成部分。
2.2 1、技術說明書。
2.2 2、主要技術圖紙。
總布置圖/機艙布置圖/基本結構圖/解剖面圖/電力負荷計算書/線型圖/容積圖。
2.2 3、主要機電設備及製造商表;船、機、電供應品明細表。
2.3、用來建造和安裝在船上的所有材料、機械設備、電氣設備、消防設備、導航設備、救生設備及輔料均有乙方提供,並應是船檢認可的船用產品。(如鋼板預處理、鋼管鍍鋅,按船舶檢驗要求及規範購置舾裝件及提供加工完整舵、軸系統等標準件。) 所有的材料設備運至廠。
2.4、船舶建造都應符合國家標準和/或行業標準。採用的工廠造船標準及工藝,須經船檢部門認可。
第3條 建造規範依據
3.1、滿足技術說明書和圖紙的要求。當技術說明書和圖紙的要求高於船檢造船規範和有關修改通報時,應以技術說明書和圖紙的要求為準及CSQS標準。
3.2、 船舶應符合技術說明書指明的公約、規則和要求(以下通稱“規章要求”),包括自本契約簽定之日起至龍骨安放完畢前的規章要求。
第4條 船舶規格及時間
4.1、船體:
總長: 米; 船長(兩柱間): 米; 型寬: 米; 型深: 米; 設計吃水 米。
4.2、主推進裝置:
柴油機一台,最大持續功率為 KW,機艙內輔助機械、甲板機械等按技術說明書要求提供並安裝。
4.3、船速: 試航速度不小於 節。(與甲方無關)
4.4、建造時間 年 月 日,交船時間 年 月 日。
第5條 價格與付款
5.1、 契約價格:
本契約造船總價約為人民幣 整。
5.1.1、本契約中第2.3條款合計人民幣為 ---- 萬元整。
5.1.2、本契約中的造船工時價預估人民幣 整。按船舶建造後的實際空船重量結算約。5.1.2.1、甲方承擔船舶輔助吊車費、胎架及支撐費、搭拆腳手架費、碼頭費、無損探傷費、管系酸洗、施工需要的設備/專用工具費、各項試驗/試航費 (不包括所需油料)。
5.1.2.2、甲方承擔船舶的所有冷作、電焊、塗裝、舾裝、室內裝修、管系製作安裝、機電設備安裝調試的人工費用及必須的零碎機加工費用。
5.1.2.3、甲方承擔船舶耗用的焊條、焊絲、碳棒、陶瓷墊片、氧氣、乙炔、二氧化碳氣體。
5.1.3、本契約中除5.1.1款項外的其它費用預估人民幣 ---- 萬元整。
5.1.3.1、船台費---萬元/艘,施工設計費、放樣費、舾裝件、尾、舵軸系統及主要機械加工另計。
5.1.3.2、船舶檢驗費、拖輪費、巡航費、下水費按實際結算,保險費按船舶總價(按---萬元計算)的 ‰(按甲方公司保險條款要求,費用按實際由甲方代付乙方承擔,受益人為甲方),稅金按建造工時總價的--支付(按最終決算銷售完稅額--支付),上述費用由乙方另行承擔。
5.1.3.3、乙方自帶的設備、材料碼頭至作業區域的運費及上下車費,每噸按 元另行計算。甲方提供現場辦公室一間。
5.2、付款:
5.2.1、契約簽訂乙方應先支付給甲方定金造船總價的 %,三個工作日內匯入。
5.2.2、第二期付款: 開工之日,乙方支付船廠造船總價的 % 。
5.2.3、第三期付款: 開工之日起 天, 乙方支付船廠造船總價的 % 。
5.2.4、第四期付款:下水前一天,支付船廠造船總價的 % 。
5.2.5、在試航前 天,雙方將產生的加減帳項目清算, 確定船舶的最終造價, 船舶法律交接時, 乙方支付甲方餘款的全部。
5.2.6、在建造過程中如不正常過度浪費,下料不當(不超過 %),所損失費用按實際由甲方承擔,廢料歸甲方所有。
5.2.7逾期 天按正常結算交付,超期每天按 元/天,以 天為限。
第6條 監造
6.1、乙方駐廠監造代表及其權利
6.1.1、本契約簽定後,乙方派出監造代表駐廠,參加船舶監造。監造代表應由乙方正式任命並指定首席代表。
6.1.2、船舶建造過程中,雙方商定的檢驗和試驗項目,在甲方檢驗後,提前 小時提交檢驗通知單。監造代表接到通知單後,無故不參加檢驗和試驗時,甲方可在驗船師出席的情況下進行檢驗,其結果對雙方均有約束力。
6.2、甲方職責:
6.2 1、甲方應為接船人員提供辦公場所,交通、住宿、一伙食,費用由乙方自理。
第7條 工程變更和修改
7.1、船舶在施工設計和建造過程中,任何一方提出修改或變更本船工程內容、材料及設備配套,應以書面方式通知對方,由雙方協商取得一致意見,並經船檢認可後,達成修改工程協定。修改工程協定為契約組成部分,由此修改或變更而引起本契約交船期的變動,價格的調整等問題,均以雙方代表簽字認可的修改工程單為準,費用另行結算。
7.2、本契約簽定後,如船檢要求或船舶施工需要符合其他法定而進行修改的,甲方應立即用書面方式告知乙方,雙方應為此形成書面補充協定。
7.3、乙方自帶的設備、材料的CCS證書,由乙方負責提供。
第8條 試航和試驗
8.1、通知:
甲方在試航前 天應以書面方式將試航的時間和地點通知乙方。乙方在接到船舶試航的通知 天內以書面方式確認收到通知。如乙方代表無故未能參加試航,甲方可在沒有乙方代表參加的情況下執行試航計畫。試航所產生的一切費用由乙方承擔。下水後不作進塢處理。但在下水時造成船體及設備損傷,所有費用均有甲方承擔。
8.2、試航方法:
試航按雙方認可的試航大綱進行,如任何一項試驗項目不能滿足契約或技術說明書及船檢的要求,甲方須進行再試驗和/或試航,並由甲乙雙方各自負責相應費用。
8.3、接受船舶:
船舶試航結果滿足試航大綱、技術說明書及船檢的要求,拆檢項目完成,缺陷修復,負責相應的證書,甲方以書面方式通知乙方接受船舶。
第9條 船舶交接
9.1、船舶技術交接時間和地點:
本契約船舶的技術交接時間為自契約簽定之日起 天內(按契約簽訂時約定的實際開工日期算起),交接地點為甲方碼頭。
9.2、技術交接前,全船的貨艙、機艙、生活區及公共場所、及其他各艙,全部清潔乾淨。各機電設備完好運作。
9.3、技術交接畢,雙方簽署船舶技術交接證書。確認技術轉交乙方。
9.4、船舶技術交接檔案:
9.4.1、船舶技術交接畢,甲方應將技術說明規定的正式檔案及下列檔案一式二份交給乙方:
1)、符合契約、技術說明書規定的試航報告。
2)、符合技術說明書要求的船舶設備清單,船舶設備證書。
3)、船舶建造證書。
4)、船舶質量說明書。
5)、船舶檢驗證書。
6)、其他檔案,如乙方需要的。(乙方自帶的設備及材料清單或證書除外)。
9.5、船舶的法律交接
在乙方支付全部造船款後,雙方在甲方碼頭完成船舶的法律交接, 簽署船舶法律交接證書。法律交接時的船舶狀況應與技術交接時的船舶狀況一致,正常的磨損除外。
9.6、產權與風險
在船舶法律交接完成前,該船的產權與風險屬於甲方,在船舶法律交接完成後,移交給乙方。
第10條 船舶安全
10.1、船舶在廠期間,甲方應對船舶的安全負全部責任,甲方應制定並執行嚴格的安全生產制度,加強消防管理。乙方自負安裝、調試的人員必須具備資格認可。
10.2、船舶在廠期間,由於甲方原因如發生失火或全部或部分損害,甲方應即時書面通知乙方,並即時向乙方提交書面的事故報告。由於乙方安裝、調試過程中發生的原因則由乙方向甲方提交事故報告,並作出相應的措施和處理。
第11條 交船時間延誤
11.1、自契約簽定之日起到船舶完工的期間,由於下述人力不可抗拒的原因,如戰爭、地震、海嘯、洪水、颱風或因自然災害使船舶嚴重破壞或造成的交船延誤。應視為不可抗拒或充許延誤。
11.2、由於乙方原因引起返工,而產生的費用,甲方有權按現行船舶修理標準收取費用,並順延周期。
11.3、如因船舶設計、材料、設備等原因引起船舶無法驗收,由乙方負責處理,造船周期順延;如因甲方施工質量原因引起船舶無法交驗由甲方負責處理。
第12條 質量保證
12.1、材料、設備、工藝及設計的保證:
船舶技術交接後固定件十二個月,運動機械設備六個月內。甲方對船體、機械設備、電氣設備等,凡是由於施工質量及材料、設備缺陷、安裝工藝問題,而引起的各種故障、損壞,甲方保證免費修理和更換。乙方應嚴格按船舶操作規程作業。否則由此引起的各種故障及損壞由乙方自負。乙方自備設備及材料或安裝調試的工程由乙方自負。
12.2、關於故障的通知:
一旦發現屬於保證範圍內的任何故障,乙方應儘快書面通知甲方,說明故障損壞的性質及程度,甲方接到通知後,應迅速答覆乙方進行處理。
12.3、甲方接到乙方關於船舶發生故障或損壞的書面通知後,應在24小時內予以明確答覆,提出處理意見。如果船期不受影響,或船舶仍能安全航行,甲方應事先書面通知乙方處理意見。如果對故障的性質發生爭議,須經當地驗船師證實,如屬於保修範圍內故障,由甲方儘快負責修理或更換。
第13條 其他事宜
13.1本契約雙方之間引起的任何爭執,當事人應及時協商解決;協商不成時,任何一方均可向國家規定的契約管理機關申請調解或仲裁,也可以向有管轄權的海事法院或人民法院起訴。
13.2契約一經生效,雙方單方面均不準隨意變更或解除契約。
第14條 契約的生效
本契約自雙方代表簽字之日起生效。本契約正本一式四份,雙方各執二份。
2022建造契約 篇10
甲方:
乙方:
根據《建築法》,《經濟契約法》及有關法律法規,甲乙雙方在平 等自願,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協商就私人住宅建 房工程達成協定,為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特製 定本契約規定,希望雙方嚴格執行,共同遵守。
一. 建築工程概況:
1.工程名稱:蕭山區某村某人住宅樓
2.地點:蕭山區新街鎮富星村長山閘東50米左右處
二. 建築設計要求:
1.乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
2. 本工程為磚混結構住宅四層建築,面積總計 m2。
3.主體工程的建築,包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面。(樓面都為現澆混凝土)
4.外裝修:外牆面均為瓷磚貼面。
5.內裝修:內牆面均為水泥砂漿抹面,所有房間地面均為水泥地面。
三.承包施工方式:
1.甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。乙方自帶建築所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽菸等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
四. 施工安全:
1.文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。 五、質量要求:
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
六、雙方責任:
甲方負責水電供給及原材料及時進場,乙方必須提前兩天通知甲方購買所需建築材料。乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工,如果甲方圖紙或方案有改動,甲方應提前向乙方說明,乙方應按照甲方要求施工,節約材料,並保管好材料,不得丟失。
七.工程造價:
1.每平方米 元,含外牆面貼瓷磚,抹內牆面、搞地平、起隔牆,不包含舊房除拆及基礎建設。
全部工程費用合計人民幣,大寫: 小寫:
2.在建造房屋時,建築所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽菸等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
2022建造契約 篇11
甲方:泉州市泉港區東張農民蔬菜專業合作社
乙方:泉州市XX公司
一、工程名稱:設施農業智慧型溫控大棚項目
二、施工地點:界山鎮後望林場
三、工程造價:約計150萬元(不含稅)
四、承包方式:乙方包工包料,保修期:一年
五、工程規模:建造連棟智慧型溫控大棚4個,總面積6672?O(J9_________24_________2=432?O;?J8_________36_________9=2592?O;?J8_________32_________3=768?O;?J24_________40_________3=2880?O).
六、大棚建設價格:連棟智慧型溫控大棚4個,按225元/平方結算,計算方法:按棚內面積算。
七、建造標準:工程按照省定建設標準,施工質量按閩農計【_________】324號標準_____。具體為:
1、主體規格
棚體高度不低於4.6m,肩高不低於3.0m,外遮陽高不低於5.2m,跨度8m.
2、主要材質
立柱方管外徑不少於80m_________60m,壁厚不少於2.5mm;副立柱、橫檔方管外徑不少於50_________50mm,壁厚不少於2mm;柱距不少於4m,立柱根基水泥澆築。
拱管圓管外徑不少於32mm,壁厚不少於1.5mm,拱距不少於1m.
外遮陽立柱、縱梁、橫樑方管外徑不少於50_________50mm,壁厚不少於2mm。?水槽壁厚不少於1.5mm鍍鋅板折彎成型。
以上所有鋼架結構骨架均採用熱浸鍍鋅管。現場組裝時全部採用螺栓緊固,內外遮陽系統均採用齒輪齒條、電動收網系統。
3、主要配套設施設備
水簾風機自動降溫系統;電動內、外遮陽系統;自動化水肥一體化_____設施;防蟲網等物理防蟲裝置及出入口緩衝間。
八、甲方權利及義務:
1、在施工過程中,甲方有權監管工程質量,材料標準及工程進度。
2、保證水電路三通,並提供無償使用,施工地段場地平整。
3、負責棚區內的社會關係及治安安全,確保施工人員的安全。
4、按契約拔付工程款,保證工程進度不受款項影響。
5、所發生的所有稅、管理費等由甲方負責。
6、因場地水多無法施工時,甲方負責排水。
7、分步分項驗收,以免完工後發生質量糾紛。
九、乙方權利及義務:
1、必須按規定的材料規格、施工標準進行施工。
2、乙方對工程質量、進度負責。
3、在正常情況下不能按期交工,給甲方造成的損失由乙方負責。
4、如出現工程款拖付及拒付,乙方有權停工,並追回由此造成的乙方損失。
5、一年內如出現質量問題,乙方負責維修,註:天災、大風、暴雪、洪水、侵泡,不可抗力等因素除外,甲方使用和維護大棚不當出現問題除外。
十、付款方式:
1、乙方智慧型溫控大棚材料進場時,甲方付工程款總造價40%。
2、機械進入場地,甲方付工程款總造價的20%。
3、工程施工完後,甲方付工程款總造價的20%。
4、驗收合格後,甲方付工程款總造價的15%。
5、驗收合格後扣5%作為維修費,一年內無質量問題時,甲方一次付清。?十一、竣工日期:自契約簽訂之日起70天內完成工程建設任務,註:陰雨天氣、停水、停電、大風等工期延期。
十二、場地三通一平工程甲方負責,不在乙方工程量內,本契約簽訂後,即受法律保護,雙方出現爭議時協商解決,協商不成時由人民法院_____。
十一、本契約一式肆份,雙方各執兩份,自簽字蓋章之日生效。
甲方:泉州市泉港區東張農民蔬菜專業合作社
法人代表(簽章):
乙方:泉州市XX公司
法人代表(簽章):
年
日?月
2022建造契約 篇12
YACHT BUILD AGREEMENT
DATED: 22nd December 20__
between
AAA‘s Yacht Company Limited, Hong Kong. (Hereinafter referred to as “the Builder”)
and
BBB CC, Vietnam, (Hereinafter referred to as “the Buyer”)
WHEREAS:
1) The Buyer wishes to acquire a AAA‘s Cape 65 Trawler Yacht (the yacht) designed by Thanos Condylis, and built to the Buyer’s stated requirements and specification, and the Builder has the capability, knowledge and skills to build and supply the same.
2) The Builder has agreed to construct, equip, fit-out, test and deliver the Yacht to the Buyer‘s stated requirements and specification, which the Buyer has agreed to accept upon the terms and conditions here in after specified:
Now therefore the Parties hereto have agreed and do hereby agree as follows:
ARTICLE I - INTERPRETATION
1) In this Contract the following words and expressions shall have the meaning hereby ascribed to them, except where the context otherwise admits or requires:
“Banking Days” Shall mean days upon which Hong Kong clearing banks are customarily open for business.
“the Builder‘s Clarifications” Shall mean the documents so entitled forming part of this Contract and set out as Annexes hereto; (See also Item (2) of this Article.)
“Buyer‘s Representative(s)” Shall mean such persons notified from time to time by the Buyer as having authority to act for the Buyer, the extent of such authority being set out in the notice;
“Items of Buyer‘s supply” Shall mean any item of equipment and stores for the Yacht ordered by the Buyer direct from the manufacturer or the supplier, for incorporation in the Yacht by the Builder;
“Items of Builder‘s supply” Shall mean any item of equipment and stores for the Yacht ordered by the Builder direct from the manufacturer or the supplier, for incorporation in the Yacht;
“the Certifying / Survey Body” Shall mean the body responsible for the survey and certification of the yacht to the requirements of the buyer.
“the Contract” Shall mean (a) this Contract, and (b) the attached Annexes and schedule more particularly described below.
“the Contract Delivery Date” Shall mean no later than 30 June 20__;
“the Contract Master Programme” Shall mean the programme for construction of the Yacht, set out in Annex D;
“the Contract Price” Shall mean the price stipulated in Article V for the Yacht, Yard Number 005;
“the Yacht” Shall mean the yacht the subject of this Contract and generally as described in Article II, with all the machinery, apparatus, outfit, materials, and equipment appurtenant thereto, but excluding the items of Buyer‘s supply.
“the Boatyard” Shall mean AAA‘s Yacht Company, Xinhui, China.
“the Design Specifications” Shall mean the specifications, designs, plans and drawings, set out in Schedule A, prepared and signed by the Buyer, identified as forming part of this Contract, and including such revised or supplemental specifications, plans and drawings as may subsequently be agreed between the Buyer and the Builder PROVIDED that (i) in the case of any inconsistency between any Article or paragraph of this Contract and the Design Specifications, this Contract shall prevail, (ii) in the case of any inconsistency between the Design Specifications and a plan or drawing, the Design Specification shall prevail, and (iii) in the case of any inconsistency between one plan or drawing and another plan or drawing, the later in date shall prevail;
\"Schedule A\" Shall mean the agreed schedule of drawings
“Annex A” Shall mean the list of materials, components and equipment defining a completed yacht;
\"Annex B\" Shall mean the agreed weld quality procedures
“Annex C” Shall mean the agreed Shot Blasting, Fairing, Painting and foaming Specifications
\"Annex D“ Shall mean the agreed production schedule master program.
“Specified” Shall mean stipulated in the specifications and Annex A;
“Supplier” Shall mean any person, firm or company, which has entered into a contract with the Builder for the supply of materials, machinery, services or equipment (other than items of Buyer‘s supply) for the yacht;
The Index, Article and paragraph headings, are inserted for convenience only and shall not affect the construction of this Contract.
Words importing the singular shall include the plural and vice versa.
2) List of Builder‘s clarifications, not covered in Annex A document:
“Cradles for Transport” The supply of a Cradle for shipment is excluded from this Contract.
“Dressing/Stepping the Mast” The dressing and stepping of mast for the Yacht is included in the Builder‘s supply.
“Storage” The Builder will arrange secure storage ashore for the Yacht at the Boatyard between completion of build and handover at delivery.
2022建造契約 篇13
發包方: (簡稱甲方)
承包方:(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建築改造工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程名稱: 鎮綜治工作中心改造工程;
二、工程地點: 鎮人民政府院內;
三、承包方式:總承包,承包金額壹拾萬零叄仟圓整。
四、付款方式:工程全部竣工通過驗收後一次性付清。
五、工 期: 20天
六、承包範圍:
(一)新鋪6間地板磚(包括外走廊);
(二)花崗岩樓梯,不鏽鋼欄桿;
(三)室內批白,室外立邦漆;
(四)室內線路安裝;
(五)所有門窗更換;
(六)二層走廊塑鋼封閉;
(七)外不鏽鋼門一合;
(八)衛生間改造(包括下水管)
七、甲方責任:甲方負責為乙方提供水、電等便利條件。
八、乙方責任:服從甲方管理;保證工程質量;負責除水、電外的一切費用;嚴格按照操作規程施工;施工期間的一切安全事故責任均由乙方承擔。
本契約一式二份:甲乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方:
乙方:
年月日:
2022建造契約 篇14
甲方(發包方):
身份證號: 乙方(承建方):
身份證號:
根據《建築法》,《經濟契約法》及有關法律法規,甲乙雙方在平
等自願、公平合理的原則下,通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協定,為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本契約規定,希望雙方嚴格執行,共同遵守。
一. 建築工程概況:
1.工程名稱:笑嘻嘻住宅樓
2.地點:新灣村三組新德公路旁
二. 建築設計要求:
1.乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
2.本工程為磚混結構住宅三層建築,面積總計約 m2。
3.主體工程的建築:包括主體、牆體、梁、柱、樓梯、樓面、內磨砂外貼磚、鋼筋綁紮、樓梯及地面混凝土澆灌。
4.外裝修:外牆面均為瓷磚勒縫貼面,外揚天面磁粉裝飾,頂層散水處理。
5.內裝修:內牆面均為水泥砂漿抹面,所有房間地面均為水泥地面。
三.工程造價及承包施工方式:
1.每平方米 元,包括主體、牆體、梁、柱、樓梯、樓面、內磨砂外貼磚、鋼筋綁紮、樓梯及地面混凝土澆灌。
2.甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。乙方自帶建築所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽菸等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
四. 施工安全:
1.安全責任:文明施工,乙方在施工過程中,必須按照建築業規定的操作要求精心施工,如出現死亡、工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切均由乙方自行承擔,甲方概不負責。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。
五、質量要求:
1.工程質量:乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,主體四角端正,牆面平整,垂直誤差不超過2厘米。牆體粉刷:陰陽角垂直,牆面誤差率不超過3毫米。不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
六、雙方責任:
甲方負責水電供給及原材料及時進場,乙方必須提前兩天通知甲方購買所需建築材料。乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工,如果甲方圖紙或方案有改動,甲方應提前向乙方說明,乙方應按照甲方要求施工,節約材料,並保管好材料,不得丟失。
七.建房工期:
建房工期為 天, 自 年 月 日開始施工算起。開工起 個工日完工。
八. 付款方式:
乙方進場後,甲方將按工程進度付款。
1.建築人員及設備進場付 元。
2.每一個樓層完工付 元。
3.其餘款項待驗收交工,驗收合格後—次付清。
九.其它未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
1.違約責任:任一方違約支付守約方違約金伍仟元整,並承擔相應經濟和法律責任。
2.如有未盡事宜,雙方協商的補充協定與本契約享有同等效力。
3.本協定經雙方簽字即發生法律效力,雙方應全面遵守。本契約一式兩份,雙方各執一份。
甲方:乙方:年月日: