貼牌加工承攬合作契約

貼牌加工承攬合作契約 篇1

定作方(甲方):

法定代表人:

住所:

聯繫電話:

承攬方(乙方):

法定代表人:

住所:

聯繫電話:

定作方委託承攬方加工 ,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

一、契約組成及內容

1.1 本契約規範由定作方委託承攬方承攬加工後,將全數加工製成品交付定作方之一切相關法律行為。

1.2 原物料、包材、加工製成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定作方採購單、發票或其它書面約定所列,並作為本契約附屬檔案;本契約未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協定書,亦視為契約附屬檔案。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本契約的組成部分,契約附屬檔案及其組成部分與本契約具有同等效力。

二、加工成品

2.1 定作方和承攬方一致同意,只能向承攬方委託加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協商。

三、加工成品質量要求

3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定作方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。

3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料檔案。

四、訂單確認

4.1 定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2 承攬方收到定作方訂單後在 個工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下 天內交貨。大宗訂單(指單品訂購數量 套以上),特殊產品(指非承攬方正常產品,正常產品指定作方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協商交貨期。

4.3 定作方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4 定作方傳真給承攬方訂單並經確認後,與本契約具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1 定作方所委託承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起 天內,定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預付款,餘下 %在定作方驗收貨物後 天內付清給承攬方。

5.2 產品包裝要求:採用承攬方的中性包裝,並加印定作方的公司名稱、產品名稱、型號、聯繫方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

6.1 用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

6.2 用承攬方原材料完成工作的,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。

七、技術資料、圖紙提供辦法

7.1 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

7.2 定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

7.3 若由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發生變更的,承攬方應及時通知定作方,定作方認可後方可按照訂單生產。

八、價款

8.1 按照具體的訂貨單進行價款結算。

九、驗收標準和方法

9.1 按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業強制要求的報告。

9.3 每批產品,定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如有不符合樣品的產品,定作方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

9.4 定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

9.5 當事人雙方對委託的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1 交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

10.2 交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1 發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固,並保障運輸過程安全。

11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。

11.3 承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工製成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。

十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

12.1加工貿易手冊由定作方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定作方提供資料性檔案與實際進口料件不符(包括但不限於重量、品名規格、數量、原產地等),導致定作方在料件進口報關或加工製成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。

十三、保密條款

13.1 承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產品置於承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。

13.2 承攬方未經定作方書面同意,不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品印刷於承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3 未經定作方事先書面同意,承攬方不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4 定作方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

13.5 承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限於)數據、製圖、原料、規格、手冊、檔案、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

13.6 承攬方同意根據國家規定的技術採用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

13.7 雙方同意定作方提供的包括工業秘密和技術秘密的檔案均在上述義務的範圍內。

13.8 承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和檔案時,承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關係,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的檔案澆鑄、再製造、抽選等樣品或其複製品時承攬方同意將上述物品與原始檔案一起返還給定作方。

13.9 上述所有的(包括但不限於)數據、製圖、原料、規格、手冊、檔案、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定作方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者在為第三方加工產品時使用。

13.10 承攬方應當非常小心地對待專門為生產所傳送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單後,上述樣品應無需要求立即返還給定作方。

13.11 承攬方和其合法繼承者(如果有),同意在樣品和檔案或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用於任何第三方或其本身的市場生產製造。

13.12 在生產訂單的過程中定作方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定作方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。

13.13 定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有員工遵守上述的契約條款。

13.14 定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

14.1 未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2 交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

14.3 未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

14.4 逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金 元(大寫: );(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。

14.5 未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

14.6 不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %~ %)或酬金總額的 %( %~ %)的違約金。

14.7 異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

14.8 實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

14.9 由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

14.10 未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

14.11 擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

14.12 承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定作方的所有損失,並加付契約標的額的 %的違約金。

十五、不可抗力

15.1 在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使本契約不能履行時,可免予承擔違約責任。

十六、契約解除

16.1 本契約簽訂後,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行契約,經雙方協商同意後,可予變更或解除契約。但提出方應於該原因發生起 小時內通知對方,辦理變更或解除契約的手續。

16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的 日內仍然無法交付貨物,定作方有權解除契約,承攬方所收定作方款項應如數退還,如 日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起,每日按未還款 %的標準向定作方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

17.1 對本契約發生的糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交 方所在地的人民法院解決。

本契約自 年 月 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式 份,提交 (如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方(簽章): 承攬方(簽章):

法定代表人:

委託代理人: 法定代表人:

委託代理人:

年 月 日 年 月 日

貼牌加工承攬合作契約 篇2

甲方:(承攬人):

乙方:(定作人):

契約編號:

簽訂地點:

XX市根據《民法典》和有關規定,經甲、乙雙方友好協商,就乙方委託甲方加工生產##品牌服飾,現達成協定如下:

一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單,貨單單價不含稅票費用,開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±,以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額:工廠貨號客戶款號面料成分62%棉,10%竹纖維,18%滌綸,10%天絲60%棉,40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期。

二、服裝款式和製作要求:服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定,並經過乙方最終確認的樣板,如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

三、布料和輔料的提供及確認:經雙方確認款式、面料和製作要求後由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用,成品面料由乙方在甲方處選定並由甲方提供,若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮,金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對於根據乙方提供的商標,如有涉及第三方的智慧財產權而引起糾紛,概由乙方負責。

四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費:

1、貨物在本契約生效之日起在________年____月____日到________年____月____日完成,餘下貨款到帳後,於甲方公司驗收提貨,也可由甲方代為發往乙方指定地點,運費由乙方承擔。

2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

五、包裝要求:內層包裝由乙方提供包裝袋,外包裝用紙箱包裝加套編織袋,必須準確無誤的註明服裝名稱、數量、貨號。

六、a.b.結算方式和付款方式:按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單,乙方以匯款或現金方式結算。付款方式:乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%(即

七、違約責任:因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的,甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的,應在交貨期前十天通知乙方,以便乙方作出安排,但超過十天以上的,每天應當根據本契約總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

八、未盡事宜,雙方協商解決。如因本契約履行發生爭議,則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本契約一式二份,各方各執一份,空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力,雙方簽字或蓋章後生效。元),貨好通知乙方元),甲方收到貨款後馬上發貨。

甲方:XX市服飾有限公司單位名稱(蓋章)

單位地址:委託代理人:電話:日期:

乙方:##服飾有限公司單位名稱(蓋章)

單位地址:委託代理人:電話:日期:

貼牌加工承攬合作契約 篇3

委託方:

住所地

受託方:

住所地:

甲乙雙方經友好協商,在平等互利、利益分享、風險共擔的原則下,就雙方以OEM方式合作開發生產產品事宜達成如下協定,共同遵守。

第一條 :合作產品

第二條 :訂貨和運輸

1、甲方委託乙方加工的產品,具體的品名、規格、數量以及運輸和交貨方式以雙方的訂單協定為準,該訂單協定與本契約具有同等效力。

2、甲方將乙方作為甲方的主要OEM供應商。

3、乙方收到訂單後應在2個工作日內以書面形式向甲方確認,經確認後訂單有效。

4、甲方不能取消乙方已生產的訂單,一旦甲方違約,將承擔全部的違約責任。

第三條:價格的確定方式

1、產品價格的計算方式為:雙方協商確認。

2、乙方開具的發票應為增值稅發票。

第四條:技術標準及質量要求

1、未經甲方事先書面同意,乙方不得在本協定廠址、生產線以外的地方加工或包轉產品。

2、乙方必須嚴格按照甲方提供的(或乙方為甲方研發而提供的)工藝檔案、技術標準來組織生產,進行質量管理控制。甲方的簽章的技術工藝檔案與本契約具有同等效力。

3、如果乙方在沒有經過甲方的書面同意的情況下,擅自更改技術標準或產品配方,乙方應當承擔因此造成的所有損失,包括但不限於甲方的直接經濟損失,以及由此產生的物流、租賃產地、人員薪資和品牌損失等費用。並且甲方保留對此事的追訴權。

第五條:質量負責條件及期限

1、在產品保質期內乙方保證對該產品的生產質量和乙方負責範圍內的保存和運輸始終負有法律責任。乙方應當保證所提供的貨品必須同時符合以下第2條至第4條的規定。

2、乙方產品必須符合甲乙雙方協商確認的質量標準(驗收)標準、技術資料的要求。(以上檔案會不時通過書面通知修改)

3、產品達到乙方的有關產品品質的說明和保證。

4、產品符合有關行業和國家標準的要求。

5、按照法律法規的要求,提供全套的生產記錄,質量控制記錄,產品合格分析報告,以及其他相關單證。

6、如在本協定的有效期間內國家標準、行業標準或其他標準發生變化,甲方必須遵守新定的國家標準、行業標準。

第六條:原輔材料和包裝物

1、原輔料、包裝材料、膠帶由甲方提供給乙方,費用(包括運輸費用)由乙方承擔。

2、乙方根據甲方的生產計畫和預測準備所有的設備(人員)和輔助材料,並自負費用和風險;甲方應在規定的時間內將所需的原輔材料,包裝材料按照訂購的數量運送到乙方工廠。生產配方中的所有原料輔料和產品包裝物,乙方必須使用且僅能使用甲方專供的物資。

3、乙方應當對到達的上述材料的數量進行核對。如發現有關材料在運輸途中損壞或滅失,乙方應當將該數量2天內以書面的形式通知甲方。甲方應採取相應的補救措施。

4、乙方須對送達的所有上述物資應自擔費用負責管理。不得出現交叉污染或與其他非甲方專供原輔料內包裝混放混用現象。

5、所有半成品和其他包裝材料的損耗必須控制在核定範圍之內。超過核定標準的半成品和包裝材料,由乙方承擔費用,具體損耗標準有所不同,詳見相關附屬檔案。

6、甲方存放於乙方的所有產品、半成品、次品、相關原輔材料和內部包裝物,其所有權屬於甲方,但乙方須承擔所有材料和產品滅失或損害的風險。乙方不得將其用於與本協定無關的其它用途。

7、乙方必須依據本協定條款僅將上述材料用於產品製作。無甲方事先書面確認不得將任何材料或產品用於其他任何用途、或流入第三方。

第七條 產品驗收

1、甲方對產品在收貨冷庫進行驗收。驗收方式為抽檢。甲方在收到產品7個工作日內不提出異議,視為認可此批產品抽檢合格。

2、驗收的抽檢標準按照甲方已告知乙方的驗收書面標準(甲方亦可能隨時對標準進行修正)。乙方應提供政府相關部門的產品檢驗、檢疫報告。

3、如果甲方抽檢產品不合格,得到乙方確認後,甲方有權拒絕接收該批產品,乙方必須承擔因此產生的責任,包括但不限於甲方的直接經濟損失,以及由此產生的物流、租賃場地、人員薪資和品牌損失等費用。並且甲方保留對此事的追訴權。

第八條 食品安全責任

1、雙方同意,當發現產品存在因乙方原因造成的食品安全質量問題或食品生產質量品質問題,乙方須承擔由此造成的一切後果;如甲方因此先行對外承擔責任的,甲方有權向乙方追償,乙方必須承擔甲方造成的所有損失,包括但不限於甲方的直接經濟損失,以及由此產生的物流、租賃場地、人員薪資和品牌損失等費用。並且甲方保留對此事的追訴權。

2、第1條所述的食品安全品質問題,包括但不限於以下問題:指危害到消費者的健康和安全,並有可能會對消費者造成不可逆的傷害;如:產品中發現有危害性異物、碎玻璃、鐵絲、硬的尖銳物等;食品被致病菌污染:沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等。

3、第八條1所述的食品生產質量品質問題,包括但不限於以下問題:指產品的質量的特性不符合甲方的要求。如:產品中存在頭髮、蠅蟲、草梗、纖維等異物。微生物指標(細菌總數、大腸桿菌)超標。產品顏色異變、異味,包裝破損,產品尺寸超出規格、溫度超標,淨量不足、質保期超出等。

第九條 交貨期限

1、當雙方簽訂本協定後,雙方以本協定作為基礎,每次訂貨都由甲方向乙方下訂單,當雙方有關人員簽字蓋章確認後即視為合格的訂貨契約。

2、乙方須根據甲方的訂單和交付計畫按時按量完成產品的生產和交貨。

第十條 交提貨方式及費用

1、交貨地點在甲方指定的倉庫,甲方負責貨物運輸的工作和費用。

2、如甲(乙)方要求提前或延期交貨,應當在事先與乙(甲)方達成協定,並按協定執行。

第十一條 結算方式

乙方須在每次貨物發出並在甲方驗收入庫後,需根據傳送的產品數量,按價格明細表,開具增值稅發票至甲方,甲方需在發票日期始30個工作日內,結算所有貨款,付款方式為銀行匯款。

第十二條 違約責任

1、乙方如未按甲方規定的質量標準交付定做的產品,乙方應承擔未按期交付產品為甲方造成的所有損失,包括但不限於甲方的直接經濟損失,以及由此產生的物流、租賃場地、人員薪資和品牌損失等費用。並且甲方保留此事的追訴權。

2、乙方逾期交付定做產品,應由甲方償付違約金,每逾期一天,按照逾期交付產品價款總額的百分之一償付違約金,

3、乙方逾期五個工作日未能交付甲方定做的即視為不能交付定做產品。乙方不能交付定做產品的,應向甲方償付不能交付產品的金額的200%作為違約金,另外必須承擔甲方所產生的所有間接損失,包括但不限於由此產生的物流、租賃場地、人員薪資和品牌損失等費用。

4、乙方要妥善保管甲方提供的原輔料、包裝材料,由於乙方保管不善造成甲方提供的物資損毀、滅失的,應當首先支付甲方物料損失的200%作為賠償費,另外必須承擔甲方所產生的所有間接損失,包括但不限於由此產生的物流、租賃場地、人員薪資和品牌損失等費用。

第十三條 保密條款

1、"機密信息"表示乙方從甲方所得到和學到的,以及乙方為甲方所研發的相關信息、物質材料、公司信息(含下屬機構)、合作信息及相關事項。乙方為甲方所研發的相關信息和物質資料,所得的完整或是不完整的內容,也屬於"機密信息",並且乙方應當在第一時間告知甲方所有信息和物質材料。

2、乙方同意對以上"機密信息"進行保密。在沒有經過甲方的書面允許下,不可以為了乙方公司的利益或其他個人、公司的利益,對其他的個人、公司或團體肢解或間接的泄露該信息,

3、 商標歸 所獨家擁有並使用。乙方沒有經過甲方的書面允許下,不可為了乙方公司利益和其他個人、公司的利益,對其他的個人、公司或團體的利益使用該商標。造成經濟損失或品牌損失的,乙方承擔所造成的所有損失,同時,甲方有權利在這種情況下隨時終止本契約和與乙方的其他契約,同時不承擔違約責任,並且保留對乙方追訴的權利和其他權利。

4、乙方承諾對以上"機密信息"進行保密。在沒有經過甲方的書面允許下,不可以為了乙方公司的利益或其他個人、公司的利益,對其他的個人、公司或團體直接或間接的泄露該信息。

5、任何乙方一旦違約,將承擔由此產生的所有法律責任和後果,包括但不限於另一方的直接經濟損失,以及由此產生的品牌損失等費用,並且雙方保留對此事的追訴權。任何一方員工違反"機密信息"條款,由其公司承擔違約責任。

第十四條 不可抗力

1、不可抗力是指當事人不能預見,對其發生和後果不能避免並不能克服的客觀情況。

2、在本協定規定的履行期限內,任何一方由於不可抗力的原因不能履行或不能完全履行本契約或產品訂單的,應在24小時之內書面向對方通報理由,經有關主管部門證明後,可以允許延期履行,部分履行或不履行,並可根據情況部分或全部免除責任。乙方由於不可抗力造成貨品質量不符合本契約規定的不以違約論。對這些產品的處理方法,可由協定雙方協商決定。

第十五條 解決糾紛方式

1、當協定履行期間發生糾紛時,甲乙雙方應協商解決;協商不成時可向甲方所在地人民法院起訴。

2、本協定有限期從 年 月 日至 年 月 日止。契約履行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,如有未盡事宜,雙方應共同協商作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

3、本協定一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等效力。

甲方: 乙方:

法定代表人或代理人: 法定代表人或代理人:

地址: 地址:

簽訂日期: 年 月 日