裝修合夥契約範本 篇1
甲方:____________物業管理有限公司
乙方:______裝飾工程有限公司
為現實資源共享，和諧共鸁，本著有效利用客戶資源、增進合作交流原則，根據國家有關法律、法規的.規定，甲乙雙方在友好、平等、自願、協商一致的基礎上，就彼此長期合作事宜達成以下協定：
一、合作範圍
甲方經營管理範圍內所轄物業項目
二、合作方式
甲方為乙方提供合作項目所屬物業的基本信息以及行銷場地，廣告宣傳等配套服務。保障乙方業務的順利開展；乙方向甲方支付一定費用作為報酬，積極配合、參與甲方物業管理房屋維修需要配合的工作，並以優質的裝飾服務滿足甲方保持良好物業企業形象的需求。
三、合作期限
1、20___年___月___日起至20___年___月___日止，總計___個月。
2、協定期滿，本協定自動終止。
3、雙方如需續訂協定，應在本協定期滿十個工作日內向對方提出書面意見。
四、合作費用
合作費用是每個合作項目中應由乙方支付給甲方的費用，以合作項目的單位逐個結算。如下：
1、甲方為乙方提供雙方互利的展示（甲方所負責物業實際戶型及裝飾效果圖）位置。乙方將註明其設計單位，此項為乙方義務提供，甲方將不在收取任何費用。
2、甲方將向乙方提供業務常駐推廣展示位置，並允許乙方派譴相關人員，在不影響甲方物業管轄外的能力由乙方選擇具體展示位置，乙方會攜帶相關必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有費用將由乙方負責。
五、權利和義務
1、甲方權利
（1）對乙方的從業資質及證明檔案進行審查、審核。
（2）對乙方行《物業裝飾裝修管理規定》情況進行檢查、監督。
（3）依據《住宅裝修工程施工質量行業規範》對乙方工程質量進行監督。
（4）依據物業管理相關規定對乙方施工人員行為進行合理的管理和制約。
（5）裝修期間對施工乙方現場工作進度以及公共設施情況執行監督管理。
2、甲方義務
（1）在乙方行銷業務開展前為其提供合作項目中相關物業的房型圖等資料。
（2）在乙方行銷業務開展期間為其提供適宜的辦公場地。
（3）積極配合乙方做好業務宣傳和業務推薦工作。
（4）乙方施工期間，積極協助乙方辦理相關手續和檔案，並為其提供便利的施工環境。
3、乙方權利
（1）自甲方交房工作起至結束，乙方在甲方物業區域內開展行銷活動、品牌推廣的權利，
（2）合作期間乙方享有甲方物業區域內從事業務行銷相關權宜。
（3）要求甲方積極履行義務的權利。
4、乙方義務
（1）乙方應遵守國家法律法規和與客戶簽定的契約，做好業主的售後服務工作。
（2）遵守甲方物業管理相關規定及《物業裝飾裝修管理規定》。
（3）依據《住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》規範施工。
（4）按本協定約定的時間和數額支付甲方報酬。
(5)積極配合、參與甲方物業服務客戶涉及裝修維修需要的工作。
六、本協定共2頁，自簽訂之日起生效，一式二份，甲、乙雙方各持一份。
甲方（蓋章）乙方（蓋章）
授權代表（簽名）授權代表（簽名）
___年___月___日___年___月___日
裝修合夥契約範本 篇2
甲方：
乙方：
甲方所購房屋：大溪谷·華斯汀公寓號，選擇裝修標準(風格)。【客戶簽字確認：】
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定授予權乙方委託裝修公司對甲方所購房屋進行裝修。為明確甲方要求及相關事宜，特簽訂本委託協定。
一、裝修公司的選聘
1、乙方應當委託具有相應資質證書的公司進行裝修。
2、因裝修公司之行為導致裝修不符契約定條件的，乙方有權代表甲方追究該裝修公司的責任，要求採取返工、更換等方式進行整改。
二、甲方同意所購置的房屋在樓棟整體竣工驗收合格後，由乙方代表甲方委託裝修公司對甲方的房屋進行裝修。對於因裝修而使該商品房部分結構發生變化的，甲方對此變化無異議。
三、裝修工程使用材料的品種、規格、名稱，經雙方認可，詳見協定附屬檔案一《裝修標準》。如因裝修材料、設備生產、供應、採購等方面的原因，導致乙方委託的裝修公司不能滿足協定中所列交房標準的，該裝修公司可用其他不低於約定標準的同類裝修裝飾材料和設備代替。
四、乙方所設樣板間為商品房裝飾裝修空間布局展示，樣板房所布置的“裝修標準”以外的布藝裝飾、居家用品、家具、燈飾、裝飾用品等僅作為擺放指導，不包含在甲方所購房屋的裝修範圍內，不作為裝修交付的標準。樣板間僅作為示意，不視為精確表示，對雙方無約束力，具體以交付現狀為準。
五、工程驗收標準，雙方同意以附屬檔案一和附屬檔案二為準。由甲方在辦理《商品房買賣契約》中所指房屋交付手續時一併驗收。
六、除本協定已對裝修所作出的約定外，其他有關裝修事宜的內容(包括但不限於裝修方案等)，甲方均同意以乙方屆時指定的裝修公司所確定的檔案為準，而無需甲方另行簽署表示認可。
七、1.房屋裝修後的裝修材料及設施的保修責任等，以乙方委託的裝修公司出具的《房屋裝修質量保證書》(或類似檔案)為準，該裝修公司在裝修後按此質保書承擔質保義務和責任，在《房屋裝修質量保證書》規定的質保期內，如發生非甲方原因造成的損壞，由甲方直接追究該裝修公司責任，乙方予以協助。
2.裝修中的相關設備，如空調、電視機、電磁爐、電水壺等設施、設備的保修責任，以生產廠家提供的質保書為準，如因所贈與電器或設備引起的質量問題或其他糾紛，由甲方直接追究該生產廠家或者經營者的責任，乙方應予以協助。由於甲方在使用過程造成設備、設施毀損及滅失的，乙方不承擔任何責任，若造成人身安全事故或給第三人造成損失的，由甲方自行承擔相關責任及後果。
八、如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除本協定或變更本協定外，乙方和裝修公司可據實予以延期，並不承擔任何違約責任及賠償：
1、受政策、政府相關部門有關規定、其它行政決定、政府規劃調整、市政配套設施延遲等影響而導致的;
2、施工中遇到國家、地方政府或主管部門、建築規範中規定準許順延工期的停電、停水或自然災害等原因的;
3、甲方未付清《商品房買賣契約》約定之全部應付款項的。
九、商品房裝修完畢並達到交房標準時，乙方應向甲方發出書面《交房通知》(或以其他方式通知)確定房屋交接時間。若甲方未按通知時間辦理房屋交接手續，則自《商品房買賣契約》約定的交房期屆滿之次日起視為甲方已按契約約定交付了裝修合格的房屋。
十、本協定的簽署，視為甲方已經主動向乙方提出請乙方聘請裝修公司裝修房屋，無需另行出具授權委託書。在本協定有效期內，甲方不撤銷或變更已作出的委託約定。
十一、如有爭議，由雙方協商，協定不成，由甲方所購房屋所在地人民法院管轄。
本協定自甲乙雙方簽字蓋章生效，一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
甲方：__________________
法定代表人：__________
委託代理人：________
年月日________________
乙方：
法定代表人：
委託代理人：
年月日
裝修合夥契約範本 篇3
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協定，共同遵守。
第一條：工程概況
1、裝飾施工地點：
2、住房結構：______房型______房______廳______套，施工面積______平方米。
3、裝飾施工內容：____________。
4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：______自________年______________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(註明內容)______________元。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充契約。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本契約中所用材料一律實行明碼標價。
甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。
如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。
如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。
材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、契約一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_年_月_日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。
(註：施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。
驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充契約，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。
增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本契約規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關檔案(複印件)交給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。
雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。
但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按契約的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付違約金。
第九條：爭議解決
雙方如對契約執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
第十條：契約的變更和終止
1、契約經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。
任何一方需變更契約的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。
如需終止契約，提出終止契約的一方要以書面形式提出，應按契約總價款的10%交付違約金，並辦理終止契約手續。
2、施工過程中任何一方提出終止契約，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止契約協定後，可視為本契約解除。
第十一條：本契約一式______份，甲、乙雙方各執______份，具有同等法律效力。
甲方:_________________ 乙方:_________________
聯繫電話：____________ 聯繫電話：____________
地址：____________ 地址：____________
身份證號碼：____________ 身份證號碼：____________
__年__月__日 __年__月__日