民事起訴狀（索要撫養費） 篇1
原告：__________________
被告：__________________
訴訟請求：
請求人民法院依法判決：
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工契約》;
2、被告退還原告已付裝修款__________元人民幣，被告的經營者以個人財產對_____萬元承擔責任;
3、被告承擔本案訴訟費。
事實及理由
__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工契約》，約定被告對原告__________房屋進行室內裝修，工程日期為_____月_____日至_____月_____日，簽訂契約當日原告支付了_____元裝修款。
__________年_____月中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，並與原告在_____月_____日簽訂《關於住宅室內裝飾裝修工程施工契約的補充協定》，約定_____月_____日還未完工交付的，被告應無條件全額退還契約價款並將房屋鑰匙交給原告。
被告在簽訂補充協定之後，一直也沒有開始裝修，經多次催促，被告均是停工狀態，現原告根據雙方的約定，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的規定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。
此致
____________________人民法院
具狀人：__________________
__________年_____月_____月
民事起訴狀（索要撫養費） 篇2
民事起訴狀
原告：_____市_____區_____公司，住所地：_____省_____市_____區_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室，組織機構代碼：____________。
法定代表人：__________，職務：經理，電話：____________。
被告：_____市_____區_____公司，住所地：_____省_____市_____區_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室，組織機構代碼：___________。
法定代表人：__________，職務：經理，電話：____________。
訴訟請求
1、請求判令被告支付貨款________________元。
2、承擔逾期付款銀行利息_________________元(違約金_____元)
3、訴訟費由被告承擔。
事實與理由
_____年_____月_____日，原告與被告簽訂《_____契約》，被告購買原告方鋼材八十餘噸，後原告多次催收，被告僅支付部分款貨款，尚欠原告鋼材款_________________元，按照約定被告違約應支付違約金，為維護原告合法權益，特訴至法院，請求依法支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
起訴人：__________公司(加蓋紅公章)
_____年_____月_____日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇3
民事起訴狀（離婚訴訟）
原告：吳，女，漢族，1990年05月03日出生，住福建省，公民身份號碼50023，聯繫電話。
被告：王x，男，漢族，1991年10月01日出生，住重慶市，公民身份號碼50023，聯繫電話。
訴訟請求：
1.判令準予原、被告離婚。
2.判令原被告所生育的兒子王由原告直接撫養教育至獨立生活止，被告每月15日前支付生活費1000元，教育費、醫療費憑票由雙方各承擔一半，並在該費用產生後15日內支付。
3.本案的案件受理費由被告承擔。
事實與理由：
原告與被告認識，戀愛時間不到1年，於20__年X月XX日在重慶市XX縣民政局辦理登記結婚手續，婚後在20__年X月XX日生育一兒子，取名為王，現年X歲。
結婚後，雙方在一起的日子過得並不幸福。主要表現在兩個方面：第一，雙方性格不合，有時就會吵架，發生爭執；第二，被告王X有時候在我不情願的情況下，想和我發生關係，就不考慮一下我的心情和感受，是一種不尊重我和不負責的表現。.......省略事實上，；第三，這么多年，我也私下給被告提出過要求離婚的，被告不同意辦離婚手續。原告之所以這么多年沒有向法院起訴離婚，主要也是考慮在孩子的份上。時至今日，雙方的感情徹底破裂了。原告要求離婚的態度非常堅決，即使被告不同意離婚，根據民法典的規定，原告在法院判決第一次不準離婚，分居一年以後，再次起訴離婚，法院就應當判決離婚。
原告認為，既然雙方婚前相處時間短，感情基礎不牢。被告在婚前、婚後被告強迫與原告發生性關係，對原告極為不尊重，原告的身體、心理遭受不同程度的傷害。雙方性格不合，綜合原因導致夫妻感情完全破裂，已沒有和好的可能，故請求法院依法判令原被告離婚，一併請求處理子女的撫養權。根據《民法典》、《民事訴訟法》的相關規定，特向法院起訴，請求法院判如所請。
此致
重慶市X縣人民法院
具狀人：
二〇二一年八月二九日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇4
民事起訴狀
原告：，女，x族，x年xx月xx日出生，身份證號：，住址：.電話： 。
被告：，男，x族，x年xx月xx日出生，身份證號：住址：。電話：。
案由：離婚糾紛
訴訟請求：
一、 請求法院依法判令原告與被告離婚；
二、 請求法院依法判令婚生兒子/女兒由原告撫養，被告每月給付撫養費元，直至十八周歲止。
三、 請求法院依法判令位於房屋歸原告所有，位於房屋歸被告所有，車牌號為 歸所有。
四、本案訴訟費由承擔。
事實與理由：
從婚前基礎，婚後感情、離婚的理由以及是否有無和好的可能性進行闡述。
原告認為原告與被告婚前缺乏感情基礎、婚後亦未建立夫妻感情，夫妻感情徹底破裂，以後也絕無和好的可能。為此，原告根據民法典及民事訴訟法的相關規定，訴至貴院，請求貴院依法處理，支持原告訴訟請求。
此致
x人民法院
起訴人：
x年 月xx日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇5
民事起訴狀
原告：，男/女， 族，年月日出生，住 ，身份證號：，聯繫電話： 。
被告：，男/女， 族，年月日出生，住 ，身份證號：，聯繫電話： 。
訴訟請求：
1、判令解除原告與被告婚姻關係；
2、判令婚生子由原告撫養,被告每月支付撫養費人民幣 元；
3、依法分割夫妻共同財產；
4、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
年原、被告(1)□自由戀愛□經人介紹認識，年 月日登記結婚，(2)□ 年 月 日生育婚生子 。（3）□雙方婚前缺乏了解，草率結婚，婚後未建立起夫妻感情，難以共同生活。婚後被告（外遇、分居、賭博、嫖娼、吸毒、家暴、經常爭吵、不務正業等感情破裂的情形）。（4）□年 月日，原告向 人民法院起訴要求離婚，但 人民法院於 年 月 日判決不準許離婚。判決後，雙方關係並無任何改善，且繼續分居至今。現原告認為雙方夫妻感情已徹底破裂且無和好可能。
據此，原告根據《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律規定，特訴至貴院，請求依訴予判。
此致
X市XX區人民法院
具狀人：
年 月 日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇6
民事起訴狀（用於託管租賃糾紛）
原告：，女，漢族，19xx年××月××日出生，現居重慶市××區××鎮，身份證號：，電話：18。
被告：成都青客管理有限公司，地址：四川省成都市天府新區正興，統一社會信用代碼：9151。
法定代表人：，職務：經理。電話021-。
訴訟請求：
1.解除原、被告簽訂的《房屋託管租賃契約》；；
2.判令被告向原告支付拖欠的20__年×月、×月的租金、物業管理費總計人民幣××元及資金占用損失（以××元為基數，從起訴之日起按年利率6%計算資金占用損失至付清之日止）；
3.判令被告騰退位於重慶市江北區房屋，並將房屋返還給原告；
4.判令被告支付20__年×月至退房期間的租金；
5.判令本案的訴訟費由被告承擔；
事實和理由：
20__年×月××日，原告與被告成都青客管理有限公司（以下簡稱“成都青客”）簽訂了《房屋委託租賃契約》（契約編號：成都（總部）TG），將原告所有的位於重慶市江北區房屋出租給青客全權管理並進行轉租出租，根據契約第六條第2項條款約定，成都青客負有按時向原告支付房屋租金的義務，並按照《租金支付明細表》進行房屋租金支付。但被告未按契約約定履行支付租金的義務。
綜上所述，被告成都青客未按照《房屋委託租賃契約》按期向原告完全支付固定租金，侵害了原告的合法權益，依據《民法典》的相關規定訴至貴院，望判如所請。
此致
重慶市××區人民法院
具狀人：
20__年×月×日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇7
原告：____________，性別____，____年____月____日出生(出生日期)，________________(身份證號)，職業________，民族____，住所為____________(戶籍地址)，聯繫地址為____________(收件地址)，聯繫電話為____________(手機號)。
被告：____________，性別____，____年____月____日出生(出生日期)，________________(身份證號)，職業________，民族____，住所為____________(戶籍地址)，聯繫地址為____________(收件地址)，聯繫電話為____________(手機號)。
訴訟請求：
一、判令由原被告共同依法繼承 (被繼承人姓名)全部遺產;
二、判令被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由：
____年____月____日(被繼承人死亡日期)，____________(被繼承人姓名)因____________(死亡)，未留下遺囑。名下財產有____________(被繼承人遺產列明)，________________(起訴原因)
因此，原告依據相關法律規定向貴院提起訴訟，請法院判如所請。
此致
____市____區人民法院
具狀人(簽字捺手印)：____________(原告姓名)
____年____月____日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇8
原告：__________
被告：__________
訴訟請求：請求人民法院依法判決：
1、準予原、被告離婚;
2、婚生長女__________、次女__________由原告撫養，被告每月支付每個孩子__________元撫養費。
事實及理由
原、被告在20__年經人介紹認識，__________年__________月__________日登記結婚，__________年__________月__________日生育長女__________，__________年__________月__________日生育次女__________。
原、被告在結婚初期感情良好，隨著共同生活的時間久了，原告發現被告經常和陌生女子進行曖昧聊天，導致雙方逐漸產生矛盾。__________年__________月被告到__________開店，很少回家，__________年__________月原告生育完次女__________，正在坐月子期間，被告回家看望原告，原告無意之間發現，被告與一名陌生女子的微信聊天記錄，被告在__________年__________月底與該女子發生性關係。原告在坐月子的特殊期間，得知被告做了如此傷害夫妻感情的行為，而且一直隱瞞原告，被告的行為嚴重傷害夫妻感情，導致原、被告夫妻感情徹底破裂。原、被告符合《中華人民共和國民法典》第三十二條應準予離婚的情形。
__________自出生以來，均是原告的母親在幫助照顧，__________現在平壩區__________幼稚園讀小(一)班，兩個孩子現在生活環境穩定，由原告撫養有利於孩子的成長。
被告的行為已經導致夫妻感情徹底破裂，原告特根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條的規定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。
此致
__________市人民法院
具狀人：
年 月 日
如有侵權，請聯繫刪除。
民事起訴狀（索要撫養費） 篇9
原告(寫明姓名、性別、出生年月日、民族、職業、服務處所、住所地、居住地、身份證號碼)。聯繫電話
被告(寫法同上)
請求事項
1.準許原告與被告離婚;
2.婚生子/女___________由原告/被告撫養;(無子女或子女已經成年並有勞動能力，本項不寫)
3.婚後共同財產__________;(如何分割的意見，無共同財產本項不寫)
4.判令被告向原告補償__________元;(無相關情形本項不寫)
5.本案訴訟費用由被告負擔。
事實和理由
原告與被告於__________ 年__________月__________日經人介紹/由父母包辦/自願登記結婚，沒有感情基礎/婚後感情尚可。婚後生育__________子__________女(長子__________現年__________ 歲，次子__________現年__________歲，三子__________現年__________歲，長女__________現年__________歲，次女__________現年__________歲，三女__________現年__________歲)。由於雙方性格不合/被告思想墮落/抹牌賭博/販毒吸毒屢教不改/貪財好色/水性揚花/賣淫嫖娼/經常毆打原告/離家出走……，已經分居2年以上。原告婚前財產有(房屋、汽車、存款、嫁妝、智慧財產權、股票、企業股份等);婚後共同財產有(房屋、汽車、存款、智慧財產權、股票、企業股份等)。
綜上所述，由於被告__________，原被告現已無法一起共同生活，但雙方未能協定離婚。原告特依《民法典》第__________條的規定，提起訴訟，請準予離婚，並就子女撫養、財產分割一併判決，是為公允。
此致
__________人民法院
具狀人__________(簽名/捺指印)
__________年__________月__________日
附：1.本狀副本1份;
2.書證__________份;
3.(證人姓名、住址)
民事起訴狀（索要撫養費） 篇10
原告：____________，性別______，_____年_____月_____日出生(出生日期)，身份證號__________________，職業____________，民族______，住所為__________________(戶籍地址)，法律文書送達地址為__________________，聯繫電話為__________________(手機號)。
委託訴訟代理人：____________，聯繫電話__________________
被告：____________，性別______，_____年_____月_____日出生(出生日期)，身份證號__________________，職業____________，民族______，住所為__________________(戶籍地址)，法律文書送達地址為__________________(收件地址)，聯繫電話為__________________(手機號)。
委託訴訟代理人：____________，聯繫電話________________________
訴訟請求：
一、判令準予原被告離婚;
二、判令婚生____________(兒子/女兒及姓名)由____________(原告/被告)撫養，____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金額);
三、判令位於 (房屋具體地址，具體到房號)的房產歸 (原告/被告)所有;
四、判令____________(車牌號)號牌__________________(品牌+型號)__________________車輛歸____________(原告/被告)所有;
五、判令被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由：
原被告於_____年_____月_____日(相識日期)相識，並於_____年_____月_____日(登記結婚日期)登記結婚，於_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (兒子/女兒及姓名)。
現因 (離婚原因)導致原被告感情破裂，已無和好的可能。
因此，原告依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》等相關規定向貴院提起訴訟，請法院判如所請。
此致
______市______區人民法院
具狀人(簽字捺手印)：____________ (原告姓名)
___________年_____月_____日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇11
原告：__________
負責人：__________
地址：__________
被告：__________
住址：__________
身份證號：_____
請求事項：
1、判令被告支付律師費______元;
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原被告於________年____月____日簽訂《委託代理契約》，被告委託原告指派律師作為其與____不當得利糾紛案的訴訟代理人，為其提供法律服務。雙方約定律師費的支付方式為：契約簽訂後支付第一期律師費______元;在第一次開庭前支付第二期律師費______元整，如因原告撤訴，案件不用開庭，甲方應在收到撤訴裁定書後支付此筆律師費。被告於契約簽訂後，支付了第一期律師費______元。接受委託後，原告方律師在法定期限內向____區人民法院提出管轄權異議，法院裁定將該案移送____市____區人民法院管轄。______元人民法院收到案卷後，安排於________年____月____日開庭。開庭前夕，該案原告申請撤訴，法院於________年____月____日裁定準許撤訴。原告律師在收到裁定書後，多次通知被告領取裁定書及繳納第二期律師費，後又兩次將裁定書郵寄給被告。被告不簽收郵件，也未繳納律師費。綜上所述，原被告雙方意思表示真實，契約約定合法有效，雙方應依法履行契約設定的權利和義務，按照契約約定，被告應支付第二期律師費5000元。因被告未積極履行契約設定的義務，原告為了維護自己的合法權益，現依據《民事訴訟法》之規定，具狀訴請貴院依法審理，判準如上請求。
證據和證據來源附屬檔案1：《委託代理契約》
此致_______人民法院
原告：________________
________年____月____日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇12
原告：_________，男
________年______月______日生
___族，住____________________
被告：：_________，男
________年______月______日生
___族，住____________________
訴訟請求
1、請求人民法院依法判令被告償還原告欠款人民幣__________________元;
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由
原被告本系朋友關係，____________年___月______日，被告因購買房產向原告借款__________________元，為原告出具借條一張，約定_________年______月歸還。該款項到期後，經原告多次催討，被告仍拒不償還，為了維護自身合法權益，特向貴院提起訴訟，請貴院依法判如所請。
此致
_________人民法院
具狀人：_______
起訴日期：_______
民事起訴狀（索要撫養費） 篇13
民事起訴狀
原告： ，男/女， x年 月xx日生，x族，……（寫明工作單位及職務），住xx市x區xx小區單元x號，電話：。
被告： ，女/男， x年 月xx日生，x族，……（寫明工作單位及職務），住xx市x區xx小區單元x號，電話：。
訴訟請求
一、判決原告與被告離婚；
二、婚生兒子由原告撫養，被告支付撫養費x元，一併處理探視權；
三、依法分割夫妻共同財產及債權債務；
四、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原被告於x年 月通過介紹認識，x年 月xx日在x區民政局登記結婚，雙方均為初婚。x年 月xx日生一子（女），現年x歲。
（列明感情破裂的主要原因及表現）
（列明子女撫養情況及要求撫養的理由、要求對方支付撫養費數額及探視權）
（列明夫妻共同財產及債權債務情況）
綜上，原告根據《民法典》和《民事訴訟法》相關規定向貴院提起離婚訴訟，請貴院依法判決！
此致
xx市xx區人民法院
具狀人：
20__年十月十三日（舉例）
民事起訴狀（索要撫養費） 篇14
民事起訴書
原告：__________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住址：__________市_____區_____路_____號，身份證號：_______________。
法定代理人：__________，女，_____年_____月_____日出生，漢族，公司職員，住址：__________市_____區_____路_____號，身份證號：_______________，聯繫電話：__________。
被告：__________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，公司職工，住址：__________市_____區_____路_____號，聯繫電話：_______________，身份證號：_______________。
案由：撫養費糾紛
訴訟請求：請求依法判令被告支付拖欠的撫養費__________元。
事實與理由：
被告與__________於_____年_____月_____日結婚，原告在__________年_____月_____日出生。被告與__________因感情不和於_____年_____月_____日在_____市_____區民政局協定離婚，約定原告由__________撫養，被告每月支付__________元撫養費。
但自從_____年_____月_____日開始，被告不再支付原告撫養費。__________曾多次找被告索要，但被告拒不支付，已累計拖欠__________元。現為了原告的健康成長，讓被告履行做為父親的職責，依法向貴院提起訴訟，要求判令被告支付其拖欠的撫養費。
此致
_____市__________區人民法院
原告：__________
_____年_____月_____日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇15
民事起訴狀
原告： ，男/女， x年 月xx日生，x族，……（寫明工作單位及職務），住xx市x區xx小區單元x號，電話：。
被告： ，女/男， x年 月xx日生，x族，……（寫明工作單位及職務），住xx市x區xx小區單元x號，電話：。
訴訟請求
一、依法分割原被告婚姻存續期間的夫妻共同財產；
二、本案訴訟費、訴訟財產保全費等費用由被告承擔。
事實和理由
原被告於x年 月通過介紹認識，x年 月xx日在xx區民政局登記結婚；x年 月xx日原被告雙方協定一致在xx區民政局登記離婚（判決離婚：經xx區人民法院判決離婚,但未對雙方債權債務做分割。）
（協定離婚：列明離婚協定中對於財產分割的約定及被告未履行離婚協定的事實；訴訟離婚：列明可分割的債權債務情況）
（列明被告在離婚中過錯；列明被告未按照離婚協定履行的過錯）
綜上，且原離婚協定內容合法有效，被告亦應履行離婚協定書內容。但被告未按協定履行導致雙方矛盾激化，嚴重影響原告，為維護原告合法財產權，理應對上述財產依法分割，由於在本案中被告具有重大過錯，按民法典及相關司法解釋規定，原告要求獲得未分割夫妻共同財產的%。請人民法院判如所請。
此致
xx市xx區人民法院
具狀人：
20__年十月十三日（舉例）
民事起訴狀（索要撫養費） 篇16
原告：_______，女，____歲，____族，農民，家住____________________________________。
訴訟代理人：________，____________________律師事務所律師。
被告：_______，男，____歲，____族，農民，家住____________________________________。
請求事項：
1、請求法院依法判決被告對甲遺留房屋無繼承權；
2、請求法院依法判處被告返還房屋一間，並停止入住；
3、請求法院依法判決被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實和理由：
原告與被告系堂嫂與堂弟關係。原告為甲長子媳婦，育有一子__________，甲長子於______年車禍身亡，之後原告承擔著贍養甲乙夫妻的重任，甲乙年邁，無生活來源。被告為甲乙親生次子，自幼被_____甲兄_____________。________為甲乙之女。______年____月，甲離世，留下與乙共有房屋五間(位於____________________________)，無遺囑。甲死後，乙、原告、被告、__________、________就房產歸屬發生爭議，隨後，在________的慫恿下，被告入住了五間房中的一間。被告作為________的養子，未對甲履行贍養義務，原告認為被告無房屋繼承權，現原告要求被告搬出房屋，停止侵占。
此致
___________人民法院
具狀人：__________
_______年___月___日
附：起訴狀副本1份
民事起訴狀（索要撫養費） 篇17
原告：________________，男，漢族，年月日出生，住。
被告：_________________科技有限公司
地址：_________________
法定代表人：_________________
訴訟請求：_________________
1、請求判令撤銷原告和被告簽訂的技術轉讓契約，要求被告返還原告技術轉讓費30000元;
2、請求判令由被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由：_________________
被告通過電視宣傳播出了_____項目的招商廣告，原告看到廣告後便來到被告處考察該項目。被告給原告了一份宣傳冊並給原告介紹了該項目，稱原料易購不受國家限制，且利潤高，生產成本約1800-20__元/噸，銷售價可達4500/噸，並且協助建廠，提供各項建廠手續、證件。經被告宣傳利誘後，原告誤認為該項目有投資價值，遂於20__年5月13日與被告簽訂了一份技術轉讓《契約書》。契約約定被告將其開發的##的全部技術轉讓給原告，技術轉讓費為35000元。由於原告沒有帶夠錢，被告要求原告先交了1000元定金，但沒有向原告傳授技術，也沒有說明該技術所需的原料名稱。
契約簽訂後被告派了一名技術人員隨同原告到其當地培訓技術，原告回去後於20__年5月15日又向被告支付了29000元。被告收到錢後，技術人員告訴了原告生產##的原料，二人到當地化工市場去採購，原告得知該原料的價格每噸在4000元左右，並且還需要提供相關的證件。鑒於此，技術人員也未能提供相關證件，導致沒有買到原料，原告更是無從學到技術。之後原告多次聯繫被告要求處理此事，被告都置之不理。
原告認為：_________________被告宣傳自己的產品利潤高、原料易購不受國家限制，而事實上原料價格和被告宣傳的價格差距很大，沒有任何利潤可言，且該原料屬於易燃品，若生產經營需要辦理危險化學品經營許可證等相關證件。被告虛假並誇大宣傳了自己的產品，屬於欺詐行為，原告在受到被告誤導及欺詐下簽訂的契約並非原告真實意思表示應予以撤銷。故原告特向貴院提起訴訟，請依法判決，以維護原告的合法權益。
此致
_____人民法院
具狀人：_________________
年月日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇18
原告：______________，女，_____族，19__________年_____月_____日生，住__________市__________區__________路__________號院_____號樓_____號。電話_____________
被告：______________有限公司，住__________市__________區__________路_____號_____層_____號。
法定代表人：_________________職務：_________________電話________________
訴訟請求：_________________
請求依法判令被告返還原告代理費__________元;
本案的訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
__________年_____月_____日，原、被告簽訂了一份代理契約，雙方對契約的權利義務進行了約定。契約簽訂後，原告給被告交納了代理費__________元，但被告嚴重違約不按照契約履行自己的義務(不派技術員上門技術培訓指導、不按照約定的價格提供設備)，致使原、被告簽訂的契約目的無法實現。為此，原告已於__________年_____月_____日通知被告解除契約。後原告要求被告返還代理費__________元，被告不理，無奈只有訴至貴院維護其權益。綜上所述是關於撤銷契約的民事起訴狀的解答。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇19
原告：____________(姓名)，_____(性別)，_______________(出生日期)，_____(民族)，____________________(工作單位和職務或者職業)，_______________(住址)，_______________(聯繫方式)
委託訴訟代理人：____________(姓名)，__________(聯繫方式)
被告(原審原告)：____________(姓名)，_____(性別)，_______________(出生日期)，_____(民族)，____________________(工作單位和職務或者職業)，_______________(住址)，_______________(聯繫方式)
被告(原審被告)：____________(姓名)，_____(性別)，_______________(出生日期)，_____(民族)，____________________(工作單位和職務或者職業)，_______________(住址)，_______________(聯繫方式)
第三人：____________(姓名)，_____(性別)，_______________(出生日期)，_____(民族)，____________________(工作單位和職務或者職業)，_______________(住址)，_______________(聯繫方式)
訴訟請求：
1.(全部請求撤銷的，寫明：)撤銷____人民法院(____)____號民事判決/民事裁定/民事調解書;
(部分請求撤銷的，寫明：____________)撤銷____人民法院(____)____號民事判決/民事裁定/民事調解書第_____項;
(請求改變的，寫明：____________)變更____人民法院(____)____號民事判決/民事裁定/民事調解書第_____項為_____(寫明變更的具體內容)。
2._______________(寫明其他訴訟請求)。
事實和理由：______
_____年_____月_____日， 人民法院(_____)_____號對_______________(寫明當事人和案由)一案作出民事判決/民事裁定/民事調解書：_________________(寫明判決結果)。
(寫明提起第三人撤銷之訴的事實和理由)。
證據和證據來源，證人姓名和住所：____________
此致
__________人民法院
附：本起訴狀副本_____份
起訴人__________(簽名或者蓋章)
_____年_____月_____日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇20
原告：__________________，男，
______年______月______日出生，
______族，現住_______________
身份證號碼：__________________
聯繫方式：__________________
被告：__________________，男，
______年______月______日出生，
______族，現住_______________
身份證號碼：__________________
聯繫方式：__________________
訴訟請求
一、 請求判令被告_______立即償還原告的借款本金_______元(大寫：_____________)。
二、 判令被告立即支付原告借款利息(利息計算方法：自_______年_______月_______日起按年利率6%算至清償時止)。
三、由被告承擔本案全部訴訟費用。
事實和理由
_____年___月___日，被告以資金周轉不靈為由向原告借款______元(大寫：_____________)，被告承諾原告於_______年_______月_______日歸還，同時立下借據。借款期限屆滿後，原告多次向被告主張還款，而被告卻以各種理由進行拖延和推搪，至今未清償其所欠原告的借款。
被告______________已嚴重侵犯了原告的正當權益，根據相關法律規定，債權人享有請求債務人給付的權利。故原告具狀起訴，請人民法院支持原告提出的訴訟請求為盼。
此致
_________________人民法院
起訴人：______________
_____年___月___日
附：
1、本訴狀副本1份;
2、原告戶籍證明1份。
3、借條複印件2份及其他證據;
民事起訴狀（索要撫養費） 篇21
原告：，女，×年×月出生，漢族，山東省濰坊市×人，無業，現住山東省×市號，聯繫電話：。
被告：，男，×年×月出生，漢族，湖北省十堰市×人，現住河北省號，聯繫電話：。
訴 訟 請 求
一、判令原告與被告離婚;
二、判令女兒歸被告撫養，由原告支付相應的撫養費;
三、判令被告協助原告每年六次不定時地探望女兒或帶女兒外出遊玩;
四、本案訴訟費用由被告承擔。
事 實 與 理 由
原告與被告於×年×月經人介紹相識，×年×月×日在竹山縣登記結婚。婚後於×年×月×日生一女。
原告與被告結婚初期感情尚可，但結婚兩年後，因性格不合及生活瑣事等原因，雙方經常吵架，原告還多次遭到被告打罵。為此，原告與被告從×年×月×日起一直分居到現在，雙方感情仍沒有任何改善。在此期間，雙方多次協定離婚未果。
以上事實足以說明原告與被告之間的感情確已破裂，夫妻關係名存實亡，維持這樣的夫妻關係，雙方都痛苦。為早日解除雙方之間的痛苦，根據《民法典》和《中華人民共和國民事訴訟》的相關規定，特訴請人民法院支持原告的前述請求。
此致
×縣人民法院
起訴人：
年 月 日
附：1.本訴狀副本1份;
2.證據清單1份。
民事起訴狀（索要撫養費） 篇22
民事起訴狀
原告：劉
被告：李
被告：建築工程有限公司
法定代表人：
住所地：
被告：置業集團有限公司
住所地：
法定代表人：
訴訟請求：
一、請求判令被告李向原告支付工程勞務費人民幣971500元及逾期利息人民幣14086元（利息按銀行同期貸款利率暫從竣工驗收之日20__年10月15日起計算至20__年2月14日止，實際計算至勞務費付清之日止）；
二、判令被告建築工程有限公司就上述勞務費及利息承擔連帶支付責任；
三、判令置業集團有限公司在欠付工程款範圍內承擔責任；
四、本案訴訟費用由三被告承擔。
事實與理由：
位於XX縣XX街道XX大樓由被告置業集團有限公司（以下簡稱置業集團）開發，被告建築工程有限公司（以下簡稱建築公司）施工。建築公司承包該工程後，將其轉包給被告李實際施工，李作為實際承包人將該工程的鋼筋製作安裝勞務部分包給原告，並於20__年9月6日與原告簽定《分項工程勞務契約》，約定承包方式為包工不包料，承包範圍為地下負14.6m至屋頂的所有鋼筋製作及安裝；結算單價為按建築面積每平方米XX元計算；付款方式為按工程進行進行付款，全部完工支付工程款85%，餘額待單位工程全部竣工驗收一次付清。
契約簽定後，原告組織人員及工具進場施工，並完成契約約定的全部勞務。XX大樓也於20__年10月15日竣工驗收。20__年1月24日，被告李與原告進行結算，應付原告工程款總計4401500元，扣除已付款338萬元，尚欠1021500元。20__年2月6日，項目各民工班組共同向被告置業集團討要勞務工資，被告置業集團以借支的形式向原告支付5萬元。以後，雖經原告多次向三被告催討，均未再支付。
原告認為，被告李作為工程的實際承包人，與原告簽定勞務分包契約，將工程的鋼筋製作及安裝勞務分包給原告，原告按約定完工，在雙方結算後，被告應當依照結算單的欠款金額向原告支付工程勞務費。被告建築公司作為本案建設工程的承包人，其違反法律的禁止性規定，將自己承包的建設工程轉包給不具備相應資質條件的被告李，且對李施工過程中又疏於管理，是導致其拖欠原告工程勞務款的重要原因，故應當對李付款義務承擔連帶清償責任。被告置業集團作為發包方應當在其未付的工程價款範圍內對原告承擔責任。
原告為支付鋼筋班組的民工工資，四處借債，現已借無可借，為維護自身合法權益，不得以向貴院提起訴訟，請求依法及時作出判決。
此致
X人民法院
具狀人：
二〇一六年 月 日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇23
原告：_________________姓名、性別、年齡、家庭住址、電話、郵政編碼。
法定代理人：_________________姓名、性別、年齡、家庭住址、電話、郵政編碼。
被告：_________________(同上)
訴訟請求：_________________
1、要求與被告離婚。
2、兒子(女兒)隨原告(被告)生活，被告(原告)每月支付撫育費____________元。
3、財產依法分割(見清單)。
4、_____________房子(產權或使用權)歸原告(被告)所有，原告(被告)一次性補償被告(原告)____________元。
5、訴訟費由承擔。
事實與理由：_________________
原告與被告於____________年____________月經人介紹(自行)相識，年月登記結婚，____________年____________月生育一子(女)姓名。----------(結婚前後感情如何、現為何要求離婚)。
主要證據：_________________
結婚證、身份證、房屋產權證或公房租賃憑證(複印件)、財產清單等。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________(手寫簽名)
_____________年__________月__________日
附：_________________
1、本狀副本一份
2、結婚證、身份證、房屋產權證(複印件)、公房租賃憑證(複印件)、財產清單
注意：_________________1、書寫訴狀及有關材料不能使用原子筆、天藍墨水的鋼筆、複寫紙。
2、訴狀及證據材料按被告人數遞增(例如一名被告遞交二份、二名被告遞交三份)。
3、以抗訴狀及材料複印件一律用a4紙。
民事起訴狀（索要撫養費） 篇24
原告：___________，男，住_____市_____區_____街_____號，電話：______________
被告：_________，男，住_____市_____區_____街_____號，電話：______________
訴訟請求
1、依法判決被告支付原告租金___________元及利息(暫計至___________年___________月，共___________個月)。
2、依法判決被告支付原告違約金___________元。
3、依法判決原告不返還被告保證金___________元。
4、本案所有訴訟費由被告承擔。
事實與理由
___________年___________月___________日，原告與被告簽訂了一份房屋租賃契約，契約約定租賃期限從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日，月租金___________元，每月___________日前交付當月的租金。被告向原告支付兩個月租金___________元作為保證金，若被告拖延交租超過___________天，原告有權解除契約並沒收保證金。契約同時約定若一方違約，則應向另一方支付違約金___________元。契約簽訂後，原告體諒被告的困難，曾多次減租給與被告方便，但是被告從___________年___________月開始拖欠原告租金總計___________元。原告向被告多次催交租金未果後，為了維護自己的合法權益，原告於___________月___________日向被告發出律師函函告被告支付租金，但是，被告至今依然沒有支付拖欠的租金。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權益。為了維護原告的合法權益，原告只好訴至法院，請求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人：_________________
___________年___________月___________日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇25
原告：_________________馮某某，女，20__年11月22日出生，漢族，住________________路弄3號202室。
法定代理人：_________________馮某某，女，1975年2月10日，漢族，住________________路弄3號102室，系原告馮某某之母，身份證號碼：_________________37028419xx*00823。
被告：_________________陳某某，男，1967年10月12日出生，漢族，戶籍地：_____________路弄14號202室，系原告馮晨葦之父，聯繫電話：_________________1380166。
訴訟請求：_________________
請求依法判決被告每月支付原告撫養費人民幣20__元，直到原告能獨立生活為止，並補付原告出生至今的撫養費;負擔原告今後醫療費、教育費的一半;本案訴訟費用由被告承擔。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇26
告：_________________名稱：______________地址：_____________電話：_____________
法定代表人：_________________姓名：_____________職務：_____________
委託代理人：_________________姓名：______________性別：_____________年齡：_____________
民族：_____________職務：_____________工作單位：______________
住址：________________電話：_____________
被告：_________________名稱：______________地址：_____________電話：_____________
法定代表人：_________________姓名：_____________職務：_____________
委託代理人：_________________姓名：______________性別：_____________年齡：_____________
民族：_____________職務：_____________工作單位：______________
住址：________________電話：_____________
訴訟請求__________________
_________________
事實與理由_________________
_________________
證據和證據來源、證人姓名和住址
此致
________________人民法院
具狀人：
年 月 日
民事起訴狀（索要撫養費） 篇27
離婚民事起訴狀
原告：，女，×年×月出生，漢族，XX省XX市×人，無業，現住山東省×市號，聯繫電話：。
被告：，男，×年×月出生，漢族，XX省XX市×人，現住XX省號，聯繫電話：。
訴訟請求
一、判令原告與被告離婚;
二、判令女兒歸被告撫養，由原告支付相應的撫養費;
三、判令被告協助原告每年六次不定時地探望女兒或帶女兒外出遊玩;
四、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告於×年×月經人介紹相識，×年×月×日在竹山縣登記結婚。婚後於×年×月×日生一女。
原告與被告結婚初期感情尚可，但結婚兩年後，因性格不合及生活瑣事等原因，雙方經常吵架，原告還多次遭到被告打罵。為此，原告與被告從×年×月×日起一直分居到現在，雙方感情仍沒有任何改善。在此期間，雙方多次協定離婚未果。
以上事實足以說明原告與被告之間的感情確已破裂，夫妻關係名存實亡，維持這樣的夫妻關係，雙方都痛苦。為早日解除雙方之間的痛苦，根據《民法典》和《中華人民共和國民事訴訟》的相關規定，特訴請人民法院支持原告的前述請求。
此致
×縣人民法院
起訴人：
年月日
附：1.本訴狀副本1份;
2.證據清單1份。
民事起訴狀（索要撫養費） 篇28
原告：_____________，性別：______________，_____族，_____年_____月_____日生，住________________，身份證號碼________________，聯繫方式：_____________。
被告：_____________，性別：______________，_____族，_____年_____月_____日生，住________________，身份證號碼________________，聯繫方式：_____________。
一、訴訟請求：_________________
1、請求判決原告與被告離婚;
2、請求將雙方婚生女(男)________________判歸原告撫養，被告每月支付撫養費人民幣_______________元整，直至女兒能獨立生活為止;;
3、請求本著照顧女方及無過錯方的原則對總計價值___________元夫妻共同財產依法進行分割;
4、請求判決被告給予原告精神損害賠償__________元;
5、本案訴訟費由被告承擔。
二、事實和理由：_________________
_________________
_________________
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日