公司工裝定製加工契約 篇1
甲方:________________________
乙方:________________________
甲乙雙方就定做工裝一事,根據《民法典》等相關法律的規定,在平等自願、誠實信用的基礎上,經充分協商,現達成如下契約條款:
一、產品情況
1.面料成分:主要面料:______________
其他輔料:______________
2.號型數量:小號_______件,中號_______件,大號_______件,特大號_______件,合計:_______件。
3.工裝價格:_______元/件,合計:_______元整。
二、產品質量
1.乙方根據甲方的要求先提供樣品,樣品經雙方書面確認後,乙方再按照樣品的質量生產,所有工裝質量應不低於樣品。
2.甲方的要求包括:工裝位於左胸口處、顯示電腦機繡的企業標識和文字圖案。
3.樣品確認以簽訂確書認的方式,確認人員甲方為_______,乙方為_______。
三、產品交付
1.分兩批交付,第一批應於_______年_______月_______日前交付_______件,交付地點_____________________;第二批應於_______年_______月_______日前交付剩餘_______件,交付地點____________________________。
2.乙方送貨上門,分別送貨至上述交付地點,第一批貨物運費由乙方承擔,第二批貨物運費由甲方承擔。
3.貨物毀損滅失風險,乙方送貨至上述交付地點、甲方驗收之前風險由乙方承擔;貨物驗收之後風險由甲方承擔。
四、貨款支付
1.樣品確認後,甲方應於_______日內向乙方支付_______%的貨款總計______________元,餘款須甲方全部驗收貨物、乙方提供_______%的增值稅發票後_______日內付清。
2.付款方式為___________,乙方開戶行______________、賬號為_____________________。
五、權利義務
1.甲方應當按照約定支付貨款;
2.甲方驗貨後如發現質量不合格,應當於_______日內向乙方提出書面異議,書面異議方式為傳真方式,甲方傳真號碼______________,乙方傳真號碼______________;
3.乙方應當按照如約交貨並保證產品質量;
4.運輸途中的貨物保險費用由乙方承擔。
六、違約責任
1.甲方如逾期付款,乙方有權中止交付相應數量的貨物,有權要求甲方支付逾期貨款數額每日萬分之_______的違約金;
2.乙方如逾期交貨,甲方有權中止付款,有權要求乙方支付逾期交貨總價每日萬分之_______的違約金;
3.貨物質量不合格,乙方收到甲方質量異議後應當及時返修、更換,拒絕返修、更換的或者返修後仍然不合格的,乙方應當退還甲方相應貨款。
七、其他約定
1.未盡事宜,可協定補充,補充協定與本契約具有同等效力;
2.發生爭議,應協商解決,協商不成,任何一方可向______________區人民法院提起訴訟;
3.本契約一式_______份,雙方各執_______份,自簽章之日起生效。
甲方:________________________乙方:________________________
日期:_______年_______月_______日日期:_______年_______月_______日
公司工裝定製加工契約 篇2
承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備註
第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日承攬方:________________________代表人:________
_ ___年____月____日
公司工裝定製加工契約 篇3
甲方:__________
乙方:__________
甲、乙雙方根據國務院《廣告管理條例》及《廣告法》有關規定,特制定本契約,並共同遵守。
一、廣告發布時間:甲方委託乙方於__________年__________月__________日至__________年__________月__________日期間製作發布戶外廣告。
二、廣告規格為:16m×6m×正反各一翻,發布廣告地址(路段)市中心廣場三面翻 。
乙方根據甲方提供審定的樣稿形式要求,按規定製作廣告。甲方務必在契約約定乙方第一次發布廣告時間的前5個工作日書面向乙方提供廣告樣本,否則視為乙方按約定的時間發布了廣告,甲方需按契約約定的廣告發布起止時間全額支付廣告費。
三、廣告製作發布總金額為__________元/年。
四、廣告材料套用:戶外寫真車貼。
五、付款方式:簽訂契約後,甲方預付乙方總金額的30%,即__________萬元,廣告工程竣工後付乙方總金額的40%,即__________萬元,__________年__________月__________日之前付乙方總金額的30%,即__________萬元,(甲方每次付給乙方的廣告款不得超過約定時間的一個星期,超過一個星期乙方有權停止甲方的廣告發布,乙方以前所收的款項不退回甲方)。
六、換版方式: 契約期內乙方免費為甲方製作第一次畫面,如中途甲方需更換畫面,需支付製作畫面成本費給乙方 。
七、質量要求:在本廣告發布期間,乙方必須保證畫面完整清晰,
畫面燈光效果良好,任何原因出現燈光損壞,畫面破損由乙方全權負責,並確保及時更換(如無不可抗力原因,一個星期之內更換),費
用由乙方承擔。每天亮燈時間不少於__________小時。(一般開燈時間為__________—__________),開燈、關燈時間隨季節調整,如有違約,乙方將承擔總額的5‰的違約金。如因工商部門而產生的糾紛,則由乙方負責處理,但前提是甲方提供的畫面內容要符合廣告法。
八、時間要求:第一次發布時間必須在__________年__________月__________日以前完成,每推遲一天將承擔總額1‰的違約金(下雨順延)。
九、安全問題:乙方在廣告施工和發布期間由此發生的一切事故責任及賠償,均由乙方全權負責。
十、契約糾紛解決方式:法院起訴。
十一、有關城建、工商等手續及費用,由乙方負責辦理和交納,甲方不負任何責任。
十二、如遇不可抗拒因素造成廣告無法如期發布,此廣告可按天數計費,如乙方多收甲方的廣告費,乙方必須在一星期之內退回甲方。
十三、特別約定:本契約的補充、修改、解除均應採用書面形式,並需乙方蓋章後生效,乙方的經辦人簽字不視為乙方的行為,對乙方不發生效力。
十四、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本契約經甲、乙雙方蓋章後生效。
甲方:__________ 乙方:__________
開戶銀行:__________ 開戶銀行:__________
__________年__________月__________日