房屋加工承攬契約

房屋加工承攬契約 篇1

甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自願簽訂本契約。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰,做到工完場清料淨,並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改並罰款,在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。

5、基礎:基槽60公分,圈樑40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

6、牆體:外牆高 米,內牆高 米,砌築時內外錯縫採用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過 mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑:過梁高度不低於 公分,鋼筋直徑不宜小於 毫米,剛箍直徑不低於 毫米,最大距不宜超過 毫米,圈樑高度不低於 毫米上下圈樑。

8、屋頂:現澆厚度為 公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道:。。。。

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款 ;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___,在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款 。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,並一次性支付契約總價款的25%作為違約金。

因乙方原因致使契約無法履行的,乙方應承擔本契約總價款25%的違約金,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本契約。本契約總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本契約履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

2、本契約中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因契約履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充契約的,補充契約與本契約具有同等法律效力。

甲方簽字:

乙方簽字:

簽訂時間: 年 月 日

房屋加工承攬契約 篇2

訂立契約雙方:

承攬方:--縣木具廠以下簡稱甲方

定作方:--縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備註│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃檯│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑膠台面櫃檯│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃台面櫃檯│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求:

一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值

30%的違約金.

三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:--縣木具廠(蓋章)

代表人:黃華新(簽名)

地址:七都鎮

電話:66.8971

開戶銀行:--縣支行七都鎮營業所

賬戶:

乙方:--縣百貨公司

代表人:王新法

地址:城關中山街5號

電話:33.7347

開戶銀行:--縣支行

賬戶:

房屋加工承攬契約 篇3

簽定日期:_______年____月____日

定作方(甲方):______________

電話:________________________

承攬方(乙方):______________

電話:________________________

經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料:

原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。

2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。

5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________

乙方(蓋章):_______________

日期:____________

房屋加工承攬契約 篇4

訂立契約雙方:

承攬方:_____縣木具廠以下簡稱甲方

定作方:_____縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條加工成品

品名:___

規格___單位:

數量:___

備註:___

玻璃櫃檯:130_40_90件120

塑膠台面櫃檯:180_100_95件10其中不帶抽屜

玻璃台面櫃檯:180_100_95件20

棉布貨架:180_40_200件10

大百貨電器貨架180_80_200件5

小百貨貨架180_50_200件80

第二條加工成品質量要求:

一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:_____縣木具廠

代表人:___

地址:___

電話:______

開戶銀行:___縣支行七都鎮營業所

帳號:___

乙方:___縣百貨公司

代表人:___

地址:___

電話:___

開戶銀行:___

帳號:___

___年___月___日

房屋加工承攬契約 篇5

契約編號:

訂立契約雙方:

定作人:(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人:簽約人:

定作人承辦單位: 聯絡人: 聯繫電話:

定作人機構地址:傳真電話:

承攬人:(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人:簽約人:

承攬人營業執照:生產報刊亭許可證明:

承攬人機構地址: 聯繫人: 聯繫電話:

銀行開戶許可證: 開戶行: 賬戶:

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為:_____萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

1、

2、

3、

註:整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、 報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。

2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬檔案包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗 。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;

②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款,累積達到契約標的額的95%。

④、剩餘的契約標的額 5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額_____ ‰的違約金;

②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____ ‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本契約爭議的解決方式。

①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。

②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出

補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。

甲方:乙方:

簽約人:簽約人:

簽約地點:簽約日期: 年 月

房屋加工承攬契約 篇6

加承合( )字第 號

定作方:_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼:_____________________

承攬方:_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼:_____________________

根據《加工承攬契約條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

三、履行的期限、地點和方式:_________________________

四、驗收標準和方法:_________________________

五、結算方式:_________________________

六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款:________________

八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。

九、本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

十、本契約一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

十一、本契約有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本契約簽訂日期:________年________月________日

定作方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

承攬方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

_______年______月_____日

房屋加工承攬契約 篇7

甲方(定作方):

乙方(承攬方):

經甲乙雙方友好協商,依據我國《民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方採購相關___________等小商品事宜約定如下:

一、採購產品情況:

1、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

2、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

3、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

……

總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。

二、樣品約定時間

自本契約生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求製作__________樣品,經甲方去人後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

三、交貨時間、地點及運費

契約生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協定第一條中各拚命的尺碼數量後_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。

四、質量要求及技術標準:

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:

按國家興行業標準。

五、驗收標準、方法及期限

以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物後_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後,儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本契約標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

六、包裝要求及費用負擔:

乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。

七、結算方式和期限:

契約生效且受到乙方發票後______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:

收款人:

開戶行:

賬號:

最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其餘貨款。

八、違約責任:

1、契約生效後契約一方單方解除契約的,契約一方有權要求違約一方支付總契約金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。

九、契約爭議的解決方式:

本契約在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

十、本契約一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。契約未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協定。

甲方:

地址:

電話:

代理人:

________年___月___日

乙方:

地址:

電話:

代理人:

________年___月___日

房屋加工承攬契約 篇8

甲方:

代表人:

職務:

電話:

乙方:

代表人:

職務:

電話:

經雙方協商,簽定本加工承攬契約,共同遵守執行。

一、甲方供應原材料:

原材料:

規格:

單位:

數量:

日期:

成品單位耗用量:

二、乙方完成產品情況:

品種:

規格:

單位:

數量:

加工費:單價 金額

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:

七、貨款及費用結算辦法及期限:

八、本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

簽訂時間:

房屋加工承攬契約 篇9

承攬方(乙方):

代表人:

職務:

電話:

經雙方協商,簽定本加工承攬契約,共同遵守執行。

一、甲方供應原材料:

原材料:

規格:

單位:

數量:

日期:

成品單位耗用量:

二、乙方完成產品情況:

品種:

規格:

單位:

數量:

加工費:單價 金額

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:

七、貨款及費用結算辦法及期限:

八、本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

簽訂時間:

房屋加工承攬契約 篇10

加工承攬契約範文格式

簽定日期:__________年_____月________日

定作方(甲方):_________

電話:________________

承攬方(乙方):_____________________

電話:________________

經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。

加工費:______________

品名:__________規格:____________單位:__________數量:___________

單價:____________金額:____________

定作方供應原材料:

原材料:____________________

規格:________________________

單位:_______________________

數量:_______________________

日期:_____________________

成品單位耗用量:______________________

1.技術資料、圖紙提供辦法:_____________________。

2.產品檢驗標準和方法:_____________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________。

5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_________________

乙方(蓋章):_________________

房屋加工承攬契約 篇11

契約編號:

甲方(定作方): XX公司

乙方(承攬方):

鑒於:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系

專業 產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的

規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本契約。

第一條 定作物情況:

1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )

1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求複雜或特殊的,可以

寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,並將技術圖紙作為契約附屬檔案)

1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位 )

1.4 備註:(如無內容,在空格處劃線)

第二條 契約價款

2.1 契約價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)

2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,

建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)

2.3 付款時間:(寫明年、月、日)

第三條 加工成品質量要求及技術標準:

3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲

方具體要求,必須要寫全稱)

3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物

理化學參數)

3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:

(註:如空格不夠用,可以另設契約附屬檔案,寫明見契約附屬檔案二)

4.3 甲方於 年 月 日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本契約,乙方承擔相應的賠償責任。

第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條 交(提)定作物的時間和地點

7.1 雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)

7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)

7.2 雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。

7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔:

8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。

第十條 定作物的保修

第十一條 定金及預付款

11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:

12.1 未按契約約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.2 未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除契約,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任:

13.1 超過契約約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:

(一)向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。

(二)向(根據有利於我方的原則,在甲方或乙方住所地、契約簽訂地、契約履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

第十五條 本契約簽訂地點 (應詳細填寫契約簽訂的地點,如:深圳市_________區)

第十六條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效,本契約一式 份,雙方各執 份。

以下無契約正文。

甲方(章): 乙方(章):

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

地址: 地址:

電話: 電話:

房屋加工承攬契約 篇12

定作方(甲方):_______________

代表:_________________________

電話:_________________________

承攬方(乙方):_______________

代表:_________________________

電話:_________________________

簽定日期:____________________

經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬契約,並嚴肅地履行。

品名:________

規格:________

單位:________

數量:________

加工費:________

單價:________

金額:________

定作方供應原材料::________

原材料品名:________

規格:________

單位:________

數量:________

日期:________

成品單位耗用量:________

1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________

2.產品檢驗標準和方法:_____________________

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________

4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________

5.本契約自雙方簽定之日起生效,契約履行完畢即失效。在契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。

定作方(甲方):_______________

承攬方(乙方):_______________

簽訂日期:________年________月________日

房屋加工承攬契約 篇13

訂立契約雙方:

承攬人______________________,以下簡稱甲方;

定作人:__________________,以下簡稱乙方;

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,並妥當保存,作為檢驗的根據);

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

第六條加工費結算辦法與時間;

第七條乙方應於________年____月____日前向甲方交付定金____________元;乙方應________年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;

第八條甲方的違約責任:

1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任:

1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十一條本契約發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

本契約於________年____月____日經公證生效,契約履行完畢即失效。

本契約一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

定作人:__________承攬人:_______________

代表人:__________代表人:____________________

開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________

帳號:_________________帳號:_____________________

簽訂日期:________年____月____日

房屋加工承攬契約 篇14

訂立契約雙方:

承攬方: ________________________ 木具廠 以下簡稱甲方

定作方: ________________________ 百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條 加工成品

品名規格(長,寬,高cm)單位數量備註

玻璃櫃檯

塑膠台面櫃檯

玻璃台面櫃檯

棉布貨架

大百貨電器貨架

小百貨貨架

第二條 加工成品質量要求:

一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本契約於 ________ 年 ________ 月 ________ 日經公證生效,契約履行完畢即失效.

本契約一式 ________ 份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方: ________________________ (蓋章)

代表人: ________________________

地址: ________________________

電話: ________________________

開戶銀行: ________________________

帳號: ________________________

乙方: ________________________

代表人: ________________________

地址: ________________________

電話: ________________________

開戶銀行: ________________________

帳號:________________________

房屋加工承攬契約 篇15

承 攬 方:

地 址:

法定代表人:

定 作 方:

地 址:

法定代表人:

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本契約自 年 月 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

年 月 日

承攬方:________________________

代表人:________________________

年 月 日

房屋加工承攬契約 篇16

定作方(以下簡稱甲方):

承攬方(以下簡稱乙方):

供料方(以下簡稱丙方):

甲方委託乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。:

一、工程項目名稱:

二、施工地點:

三、工程量:

四、工程總額及付款方式:

1、工程總額:

2、付款方式:

3、甲方支付完畢工程款項,擁有製品所有權。

五、工程期限:

1、契約簽定次日起核算,7個工作日。

六、乙方工作:

1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。

2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

七、甲方工作:

1、保證如契約約定支付乙方工程款項。

2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。

3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

4、負責契約約定門面標識的所有審批工作。

八、丙方工作

1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符契約規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。

2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

九、驗收:

1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。

3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格後上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。

4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行後期整改。

5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上籤字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。

十、保修:

1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行製品檢修,通報維修情況。24小時內保證製品的正常使用。

十一、安全責任:

1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。

2、施工過程中,乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。

3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞,乙方免除安全責任。

十二、契約變更:

1、契約內容及條款的變更,需雙方代理另立契約附屬檔案,簽章有效。

2、因契約變更造成與本契約相關內容不符時,以契約變更後的附屬檔案為依準。

十三、違約責任:

1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。

2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。

3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有製品所有權。

5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行契約,造成的損失由違約方賠償。

6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

十四、附屬檔案:

1、雙方公司經營執照(加蓋公章)

2、工程項目預算,施工圖及效果圖。

十四、契約成立和生效

1、本契約訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

2、附屬檔案及補充協定具有同等法律效力。

3、本契約一式2份,雙方各持1份。

十五、其他

本契約若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商後可另行簽訂補充協定,經有關方蓋章簽字後作為本契約的組成部分,具有同等效力。若補充協定與本契約有衝突的,以後補充協定為準。若協商不成的,則適用《中華人民共和國民法典》及其解釋的規定。

(以下無正文)

甲方:

委託代理人:

地址:

電話:

開戶銀行:

賬號:

_________年____月____日

乙方:

委託代理人:

地址:

電話:

開戶銀行:

賬號:

_________年____月____日

丙方:

委託代理人:

地址:

電話:

開戶銀行:

賬號:

_________年____月____日

房屋加工承攬契約 篇17

定製人:

承攬方:

一、定製(加工)產品名稱、數量、金額、供貨時間及數量:

產品名稱 規格 單位 數量 單價 金額

二、材料的提供:由承攬方包工包料,產品價格包括原材料的價格及加工費。

三、交貨地點: 方式: 付款條件:款到發貨

四、其他要求:契約以傳真件確認為準。

五、本契約經雙方或代理人簽章後生效,雙方也可通過信件和數據電文等方式簽訂契約。

六、違約責任:承攬方、定製方違反契約約定的,應依本契約的約定承擔責任。契約沒有約定的,應依《民法典》的規定承擔責任。

定製方: 承攬方:

聯繫人: 聯繫人:

電話: 電話:

地址: 地址:

房屋加工承攬契約 篇18

甲方:____________________乙方:____________________

代表:____________________代表:____________________

甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本契約。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條交貨

乙方在契約期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港_____付乙方。

第三條來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本契約不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,在本契約訂立時的________年為每套________幣________元;契約訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本契約產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

第八條不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。

第九條_____

本契約在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:

1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2、中華人民共和國法律;

3、在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。

第十條契約有效期

本契約自簽字日起生效。有效期到本契約規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條契約的續訂

本契約有效期屆滿之前________月,如一方需續訂契約,可以向對方提請協商。

第十二條契約文本與文字

本契約正本一式____份,甲乙雙方各執一份。

本契約以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套契約產品的____%、

2、甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。

第十四條契約條款的變更

本契約如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。

甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)

代表:________________代表:________________

____年____月____日____年____月____日

房屋加工承攬契約 篇19

定作方(以下簡稱甲方):

承攬方(以下簡稱乙方):

供料方(以下簡稱丙方):

甲方委託乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。:

一、工程項目名稱:

二、施工地點:

三、工程量:

四、工程總額及付款方式:

1、工程總額:

2、付款方式:

3、甲方支付完畢工程款項,擁有製品所有權。

五、工程期限:

1、契約簽定次日起核算,7個工作日。

風險提示:

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

六、乙方工作:

1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。

2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

七、甲方工作:

1、保證如契約約定支付乙方工程款項。

2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。

3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

4、負責契約約定門面標識的所有審批工作。

八、丙方工作

風險提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據_____的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符契約規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。

2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

九、驗收:

1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。

3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格後上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。

4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行後期整改。

5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上籤字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。

十、保修:

1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行製品檢修,通報維修情況。24小時內保證製品的正常使用。

十一、安全責任:

1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。

2、施工過程中,乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。

3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞,乙方免除安全責任。

十二、契約變更:

1、契約內容及條款的變更,需雙方代理另立契約附屬檔案,簽章有效。

房屋加工承攬契約 篇20

甲方:__________

乙方:__________

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

項目名稱及內容_________________________

計量單位_________________________

數量_________________________

工作量_________________________

報酬_________________________

交付期限_________________________

單價_________________________

金額_________________________

(註:空格如不夠用,可以另接。)

第二條 技術標準、質量要求:

第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:

第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供。

材料的檢驗方法:__________________________________________________________________

第六條 承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:

第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:

第八條 結算方式及期限:

第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

第十條 定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。

第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條 違約責任:

第十三條 解決契約糾紛的方式:本契約在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。

按下列第______種方式解決:

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋加工承攬契約 篇21

承攬契約(供加工承攬用)

訂立契約雙方:

承攬人______________________,以下簡稱甲方;

定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,並妥當保存,作為檢驗的根據);

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

第六條 加工費結算辦法與時間;

第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;

第八條 甲方的違約責任:

1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條 乙方的違約責任:

1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條 不可抗力:

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十一條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解、_____、也可以直接向人民法院起訴。

本契約於_______年____月____日經公證生效,契約履行完畢即失效。

本契約一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

定作人:__________承攬人:_______________

代表人:__________代表人:____________________

開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________

帳 號:_________________帳 號:_____________________

簽訂日期:_____年____月____日

房屋加工承攬契約 篇22

買賣契約是出賣人轉移標的物的所有權於買受人,買受人支付價款的契約。加工承攬契約,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的契約。承攬契約一般來說包括加工契約、定作契約、修理契約、複製契約、測試契約和檢驗契約等。其中的定作契約是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求製作成品,定作人接受成品並支付報酬的契約。定作契約與買賣契約經常被混淆。

一、買賣契約與承攬契約的區分標準。

法律之所以區分各種有名契約,並在實體法和訴訟法中針對各類契約作出不同的法律規定,原因在於立法者對各種契約關係中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《_____》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作契約還是有著與買賣契約的顯著區別:比如_____規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和複製品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的`契約,法律才確認其為承攬契約。從契約當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的契約作了諸如“留置權”的約定,但如果該契約中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該契約明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在契約中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的契約是承攬契約。 其次,從訴訟程式法來看。最高法在關於民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬契約的加工地作為承攬契約的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬契約的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統亦認為注重加工過程約定的契約才是承攬契約,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的契約的應當是買賣契約。

由此可見,二者的區別關鍵在於:在承攬契約中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個契約規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬於該契約的重要部分,則該契約應屬於承攬契約,反之則屬於買賣契約。

二、其他具體區別:

1、買賣契約以轉移所有權為目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬契約以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作後的一項附隨義務。

2、在買賣契約中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬契約中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

3、買賣契約的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬契約中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

4、買賣契約的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬契約的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

5、承攬契約的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除契約;而買賣契約的當事人並無此權利。

6、買賣契約中當事人可以約定自契約成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬契約中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此,實務中最重要的是審查該契約有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查契約有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定為買賣契約。反之則認定為承攬契約。

房屋加工承攬契約 篇23

契約編號___________

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱):______

需方(全稱):______

根據《中華人民共和國經濟契約法》規定,經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提供日期:

┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

│品│規││││金│ 分期交(收)貨數量 │超欠幅度│

│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤  %  │

│ │ ││││ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│ │ ││││ │││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│ │ ││││ │││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│ │ ││││ │││││││

├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

│總金額(大寫)佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___│

└──────────────────────────────────┘

二、質量標準、驗收方法及地點:

____________________________________

三、原材料來源及互利方法:

____________________________________

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

____________________________________

五、貨款結算時間及方法:

____________________________________

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:______________

七、經濟責任:

____________________________________

八、其他:

____________________________________

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,經雙方協商由契約鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。

____________________________________

十、本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終 止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協定方可有效,並報雙方業務主 管部門備案。

____________________________________

十一、本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國經濟 契約法》有關規定,向契約仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

____________________________________

十二、本契約正本兩份,雙方各執一份,副本份,送雙方業務主管部門、 銀行各一份,工商行政管理機關二份。

____________________________________

十三、本契約有效期自年月日至年月日止。

─────────────────┬──────────────────

供方:法人委託書號碼___│需方:法人委託書號碼___

營業執照號碼│ 營業執照號碼

─────────────────┼──────────────────

供 方:(蓋章) │需 方:(蓋章)

負責人: │負責人:

代 表:(簽字) │代 表:(簽字)

開戶銀行:帳號: │開戶銀行:帳號:

電話號碼:電掛: │電話號碼:電掛:

住 址: │住 址:

─────────────────┴──────────────────

(註:因欄目所限,內容較多的可加附頁於後)

房屋加工承攬契約 篇24

委託方:_________紡織器材廠(甲方)

承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________

項目產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2.質量標準:

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應:

加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式:

由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5.質量驗收方法:

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式:

____________________。

7.違約責任:

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:____________紡織器材廠乙方:________________電鍍廠

法定代表人:(蓋章)________法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________地址:______________________

銀行帳號:__________________銀行帳號:__________________

________年________月______日

房屋加工承攬契約 篇25

甲方:————乙方:————

地址:————地址:————

郵編:————郵編:————

電話:————電話:————

法定代表人(委託代理人)————:法定代表人(委託代理人):————

開戶行:————開戶行:————

賬戶:————賬戶————

甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本契約,以求共同恪守:

第一條:品種————或項目————、規格————型號————、數量————、單價————、金額————、交貨期限————

定作物品名或項目規格

型號————計量————

單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————

單價總金額————

合計————

甲方:————乙方:————

地址:————地址:————

郵編:————郵編:————

電話:————電話:————

法定代表人(委託代理人)————:法定代表人(委託代理人):————

開戶行:————開戶行:————

賬戶:————賬戶————

———年————月———日

房屋加工承攬契約 篇26

訂立契約雙方:

承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃檯│130X40X 90│ 件 │ 120 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑膠台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│

││ │ │ │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 20 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180 X40X200  │ 件 │ 10 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架 │180X80X 200  │ 件 │ 5  │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架 │180X50X 200  │ 件 │ 80 │ │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質量要求:

一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

( 勵志天下 )

第十二條 甲方的違約責任

一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:××縣木具廠(蓋章)

代表人:黃華新(簽名)

地址:七都鎮

電話:66.8971

開戶銀行:××縣支行七都鎮營業所

帳號:104750

乙方:××縣百貨公司

代表人:王新法

地址:城關中山街5號

電話:33.7347

開戶銀行:××縣支行

帳號:003485

一九八五年一月二十五日

房屋加工承攬契約 篇27

甲方:

乙方: 身份證號碼:

經甲乙雙方共同協商,由乙方承包採伐甲方的林木,在平等自願的原則下達成以下協定。

一、承包方式:乙方給甲方採伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。

二、工資價位是現場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。

三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全,森林防火,一旦發生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。

四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。

以上條款,甲乙雙方仔細閱讀後無異議,特簽此契約,本契約至簽字之時產生法律效益。

甲方:

乙方:

房屋加工承攬契約 篇28

甲方:

乙方:

依據《中華人民共和國契約法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委託,就公司產品設計加工事項,雙方經協商一致,簽訂本契約,信守執行:

一、 製作內容與要求:

訂購 項

具體內容:上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與製作,詳見報價單及圖紙。

二、甲方在圖紙與報價單上籤字後,乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格後視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨並要求全數退款,因此產生的一切費用由乙方承擔。

三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但徵得乙方同意除外。

四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。

五、乙方在契約簽字生效後,負責在 月 日前完成產品設計與製作。交貨地點,收貨人由甲方指定。

六、製作費結算方法:

1、雙方協定的價格為 人民幣,甲方在設計製作開始前,須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結束後的七日以內應安排專門人員驗收,甲方在驗收合格並收到正規增值稅發票後向乙方結清製作餘款合計 _ 整人民幣。因甲方原因在驗收合格後規定的付款期限內逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計製作費以(現金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。

2、甲方如不履行契約,預付款即抵作違約金,無故拖欠餘款,我司有權安排專人要回。

3、乙方如不履行契約,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。

4、契約價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點,並交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限於成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及後續相關費用(包括但不限於保修、技術服務)。

七、糾紛的處理:

甲方和乙方因契約而發生糾紛時,雙方應協商解決,協商不成時,經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本契約自 年 月 日起有效,有效期為一年。本契約執行期間,雙方均不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜,應參照經濟契約法及設計加工承攬契約條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商,作出補充規定,補充規定與契約具有同等效力。

八、質量的保證:

乙方對已製作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年,其他保質一年。(註:除人為以外) 本契約正式一式二份,甲方與乙方各執一份。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

甲方代表簽名: 乙方代表簽名:

地址: 地址:

電話: 電話:

日期: 日期:

房屋加工承攬契約 篇29

契約編號:

發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:

第一條:標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。

第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取

註:整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條:加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。

2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。

3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架 ,規格型號:高_________年 月 日前全部交貨。

②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條 書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的書架進行安裝;

②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條:結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後 5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後 5日內,甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後 5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的90%。

④、剩餘的契約標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

第八條:甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金;

②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。

第九條:乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按契約要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除 ‰的違約金。

第十條:糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本契約爭議的解決方式。

①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。

第十一條:附則

①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。

②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。

發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)

法定代表人 法定代表人

委託代理人 委託代理人

經 辦 人: 經 辦 人:

單位地址: 單位地址:

開戶銀行: 開戶銀行:

賬號: 賬號:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

編碼: 編碼:

_______年_______月_______日