2023加工承攬原料契約書 篇1
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備註：________________________
第二條加工成品質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照契約規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作人應當按契約規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定;並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
(如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行契約的，無權請求返還定金，承攬人不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還，等等。)
第十二條承攬人的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除契約，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費後，退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此
而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，並賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自______年_____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;契約副本一式_____份，交________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
2023加工承攬原料契約書 篇2
委託方：______________
承擔方：______________
簽訂地點：______________
簽訂時間：______________
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬契約條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介)：______
2、廣告內容及有關證件的名稱、編號，承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起訖時間、日期：________
7、其他要求：________________________
第二條 費用及支付辦法
1、費用：________________
類別________
單價________________
數量________
金額________
備註________
設計、製作費________
發布費________
代理費________
合計金額(大寫)________
2、結算方式和期限：________________
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責任
1、委託方中途廢止契約，按未履行部分廣告費的________%，向承攬方償付違約金;超過契約規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成契約規定的工作，按未改造部分廣告費的________%，向委託方償付違約金;不能按期履行契約，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬契約條例》執行。
第五條 契約爭議解決方式：
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第______種方式處理：
1、提交________仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項：
第七條 附則
1、本契約附屬檔案，名稱________。
2、本契約正本一式二份，契約雙方各執一份，副本______份。
3、本契約有效期：自______________年______________月______________日生效至______________年 ______________月______________日終止。
委託方：______________承攬方：______________
單位名稱(蓋章)：______________單位名稱(蓋章)：_______________________
2023加工承攬原料契約書 篇3
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯繫電話：
統一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯繫電話：
統一社會信用代碼：
經甲乙雙方友好協商，就 印刷事宜達成如下協定：
第一條 甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
1、印件名稱一： ，規格： ，數量： ，色數： ，單價： ，總價： ;
2、印件名稱二： ，規格： ，數量： ，色數： ，單價： ，總價： ;
3、印件名稱三： ，規格： ，數量： ，色數： ，單價： ，總價： ;
4、印件名稱四： ，規格： ，數量： ，色數： ，單價： ，總價： 。
總金額合計：人民幣 元整(小寫￥ 元)。
由甲方將 印製品材料於 年 月 日前交給乙方，並辦理交接手續。
第二條 交貨時間
甲方於 年 月 日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方後，乙方有權選擇限時交付或順延契約所列甲方委託項目的完成及交付時間。
第三條 交貨方式及地點
交貨方式：
交貨地點：
第四條 付款結算方式及時間
本契約總金額為 元(大寫： )，甲方支付乙方契約總金額的 %，即 元(大寫： )，作為定金及預付款，餘款在乙方加工完成並交付之時，由甲方把餘款一次性打到 有限公司對公賬戶，開戶行： ，賬號： 。
甲方若不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物，並且在甲方拒付款項達到 日後，乙方有權自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條 雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後，經甲方認可，繼續投入製作生產並進行下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照契約支付相應款項。
第六條 違約責任
1、甲方如未按契約期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計畫。
2、乙方未按契約期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條 本契約履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本契約，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本契約履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定 人民法院管轄。
本契約一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。
(以下無正文，轉契約簽章頁)
(本頁無正文，為契約簽章頁)
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人：
委託代理人： 法定代表人：
委託代理人：
年 月 日 年 月 日