代加工原材料契約 篇1
委託方：
受託方：
甲方委託乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協定，以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任：
1、按計畫分季度委託乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律檔案。
3、向乙方提供加工品款式、數量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業秘密。
本契約所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。
甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合20__-97質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、負責原材料的採購、驗收、供應，並按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業秘密。
7、對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點：
甲方確定委託加工款式、數量、標準後，與乙方簽訂委託加工通知單，並於簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的 30%作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準：
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監督要求作為驗收標準。
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任：
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金;
如甲方沒按契約要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金，並追究乙方法律責任。
3、凡違反本契約之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本契約。
因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 契約有效期限
本委託加工契約期限為 個月，自 年 月 日至年 月 日止，生產期限以甲方計畫通知單確定為準。
第八條 契約如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協定
的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本契約正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章後生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方：乙方：
代表人： 代表人：
日期：日期：
代加工原材料契約 篇2
供貨方： 義烏市大勝橡塑製品有限公司 (以下簡稱乙方) 採購方： 常山柚豐工貿有限公司 (以下簡稱甲方)
依照《中華人民共和國契約法》及有關規定，遵循平等、互利、自願和誠實信用的原則，雙方就 採購事項協商一致，訂立本契約。
1、原料名稱、數量
採購項目貨品顏色按溫州恆泰色卡號生產;產品余料切2MM不背膠.
2、運輸方式、交貨的期限、地點：
(1)運輸方式：貨車 (箱式貨車)
(2)乙方須在20xx年11月 5日前按契約約定數量、質量標準、原料規格進行交貨。 (3)交貨地點：為採購方指定地點: 。
3、驗收標準和方法：
(1)賣方應隨貨提前將有關的出貨檢驗報告或證明提供買方備查。 (2)本契約原料需現場驗收合格，不需復檢 本契約原料需現場取樣復檢合格 。
(3)買受方在驗收過程中，如發生原料的品種、規格型號、質量等不符合規定，則應在收到貨物之日起 日內向供貨方提出書面(口頭)異議，並有權拒付貨款。
(4)供貨方在接到買受方書面(口頭)異議後，應在 日內負責處理;如乙方逾期不處理，則視為供貨方違約，並承擔相應的違約責任。
4、付款條件、付款方式、付款期限：貨到檢驗合格後30天付款,含運費,增值稅發票
5、違約責任：
(1)供貨方提供的原料產品如有質量問題或者不符合契約約定，買受方可以要求退換貨，因此產生的費用由供貨方承擔，同時賠償因此給甲方造成的其它經濟損失。
(2)供貨方不能按照本契約約定期限提供原料，應向甲方支付契約金額20%的違約金，同時賠償因此給甲方造成的其它經濟損失。
6、其他約定：
(1)買受方中途變更原料採購數量的需提前___日通知供貨方，供貨方按買受方書面通知更改 ，雙方互不視為違約。
(2)供貨方應嚴格按照買受方要求的原料質量和規格要求生產或供應貨品。否則，買受方有權拒絕支付貨款。
(3)供貨方須按買受方要求提供產所提供原料的相關合格證書(要根據實際採購的原料由對方隨貨出具質量檢驗合格證書、原產地證書等)：
(4)如因供貨方提供的原料侵犯他人智慧財產權所給買受方造成一切損失由供貨方承擔。
(5)不可抗力：不可抗力事件發生，供貨方仍有責任採取一切可能措施恢復供貨並在事發之日起通知買受方。若供貨方在事發後 內仍不能履行契約責任，買受方有權終止契約。(可視實際情況進行修改)
7、紛爭解決：本契約雙方當事人履行契約時發生的一切爭議均應首先通過友好協商解決，如不能解決，雙方當事人約定向買受方住所地人民法院(浙江市常山市人民法院)提起訴訟解決。
8、本契約一式兩份，自雙方當事人簽字蓋章之日起正式生效，雙方各執一份。
9、另附需簽署重金屬符合性聲明協定(此協定具有法律效應)
供貨方： 買受方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
經辦人： 經辦人：
聯繫方式： 聯繫方式：
日期： 日期：
代加工原材料契約 篇3
承攬人：
法定住址：
法定代表人：
職務：
委託代理人：
身份證號碼：
通訊地址：
郵政編碼：
聯繫人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶行：
賬號：
定作人：
法定住址：
法定代表人：
職務：
委託代理人：
身份證號碼：
通訊地址：
郵政編碼：
聯繫人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶行：
賬號：
在裝配 項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 裝配項目
定作人向承攬人提供裝配 (產品) 套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配後將成品交付定作人。
第二條 加工成品規格
根據定作人提供的設計原型，圖紙與產品樣品，雙方共同制定規範，以滿足生產的需要，這種規範要符合加工成品的質量和性能標準。此規範一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協定修改。
第三條 加工費
每種型號的加工費如下：
1、型號： ，價格： U.S.D(大寫： 美元);
2、型號： ，價格： U.S.D(大寫： 美元);
3、型號： ，價格： U.S.D(大寫： 美元)。
第四條 來件的交付
定作人每月必須分 次(即每月的 日、 日……以前)把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地，並辦理交接手續。
第五條 原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料，或數量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條 原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為 %，其損耗率由承攬人免費供應，如損耗率超過 %，應由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條 技術資料和技術服務
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
3、在契約有效期內，根據承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在契約有效期內，根據定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過 人，停留時間不得超過 天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條 承攬人責任
1、提供裝配生產廠房 平方米。
2、招聘工人 名。
3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。
4、按照本契約規定按質、按量、按時向定作人交付成品。
5、協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。
第九條 定作人責任
1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由定作人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息，償還期為 年。
2、為使加工生產正常化，由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在契約期限內由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。契約期滿後，由定作人自行處理。
3、按照本契約規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，定作人有權向承攬人提出調換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。
第十條 結算方式
結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據，採取D/P即期結匯或 方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。
定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續 天不支付，承攬人有權停止交付產品。
第十一條 包裝與標記
產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示註明標記。定作人應至少在貨物完工交運前 天給承攬人標記指示。在CFR和CIF條件下，承攬人應在裝船期前 天內將船隻、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在 工作日內予以確認，否則即認為船只得到認可。
第十二條 加工產品的交付
承攬人每月分 次(即每月的 日、 日 日……)在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：
1、雙方必須派專人參加。
2、交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3、雙方代表必須在交接清單上籤字蓋章。
第十三條 產品質量
1、產品質量，以定作人提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。
3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4、技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產品，若純屬承攬人加工質量問題，承攬人負責免責返修;若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。
第十四條 勞動保護
承攬人工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批准，方能立項經營。
第十五條 運輸與保險
1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工後的成品運輸費用，均由定作人負責。
2、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向 保險公司投保。
第十六條 稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條 手續辦理
與本契約有關的一切進出口手續，應由承攬人予以辦理。
第十八條 擔保
為了保證雙方履行契約和及時按契約規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
第十九條 違約罰款和損失賠償
1、定作人應按本契約規定的規格、質量、數量和時間要求進料，並及時結匯，如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失，定作人應負責賠償;
2、承攬人應按本契約規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨，如違背契約的規定造成定作人的經濟損失，承攬人應負賠償責任。
第二十條 聲明及保證
承攬人：
1、承攬人有權簽署並有能力履行本契約。
2、承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續( )均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
定作人：
1、定作人有權簽署並有能力履行本契約。
2、定作人簽署和履行本契約所需的一切手續( )均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第二十一條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。
第二十二條 通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用 (書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下： 。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起 日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十三條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十四條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外，本契約所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十五條 爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條 不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後 日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力，則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本契約簽訂日之後出現的，使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十七條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確，契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十八條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第二十九條 契約的效力
1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2、有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日。
3、本契約正本一式 份，雙方各執 份，具有同等法律效力。
第三十條 續訂
本契約有效期限屆滿之前，如一方認為需要續訂契約，可以向對方提出並進行協商。
承攬人(蓋章)： 定作人(蓋章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
委託代理人(簽字)： 委託代理人(簽字)：
簽訂地點： 簽訂地點：
年 月 日 年 月 日