加工承攬契約範本 篇1
契約編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱)：______
需方(全稱)：______
根據《中華人民共和國經濟契約法》規定，經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規││││金│ 分期交(收)貨數量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│ │ ││││ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ ││││ │││││││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ ││││ │││││││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ ││││ │││││││
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫)佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___│
└──────────────────────────────────┘
二、質量標準、驗收方法及地點：
____________________________________
三、原材料來源及互利方法：
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
____________________________________
五、貨款結算時間及方法：
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________
七、經濟責任：
____________________________________
八、其他：
____________________________________
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時，經雙方協商由契約鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
____________________________________
十、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效，並報雙方業務主 管部門備案。
____________________________________
十一、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟 契約法》有關規定，向契約仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
____________________________________
十二、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。
____________________________________
十三、本契約有效期自年月日至年月日止。
─────────────────┬──────────────────
供方：法人委託書號碼___│需方：法人委託書號碼___
營業執照號碼│ 營業執照號碼
─────────────────┼──────────────────
供 方：(蓋章) │需 方：(蓋章)
│
負責人： │負責人：
│
代 表：(簽字) │代 表：(簽字)
│
開戶銀行：帳號： │開戶銀行：帳號：
│
電話號碼：電掛： │電話號碼：電掛：
│
住 址： │住 址：
─────────────────┴──────────────────
(註：因欄目所限，內容較多的可加附頁於後)
加工承攬契約範本 篇2
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130X40X 90│ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180 X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X 200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
( 勵志天下 )
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所
帳號：104750
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
帳號：003485
一九八五年一月二十五日
加工承攬契約範本 篇3
定作方：契約編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委託承攬方採購面料、里料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將契約所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除契約，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限於：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的'工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付契約價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
加工承攬契約範本 篇4
委託方：_____公司
簽訂地點：
受託方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次契約履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆契約10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委託方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受託方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：契約簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按契約總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協定內容、因履行本協定或在本協定期間獲得的或收到的對方的'商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的檔案或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協定以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協定期滿、解除或終止後仍然有效。因商業秘密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9、本契約履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本契約根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後制定，本契約一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。（傳真或掃描件有效）
委託方：___公司
受託方：
法人代表：
法人代表：
委託代表：
委託代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
加工承攬契約範本 篇5
訂立契約雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
加工承攬契約範本 篇6
加承合字第號
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行契約，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬契約範本 篇7
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本契約，以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附屬檔案《雕花單價表》）。
二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工製作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認後予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或製作出符合甲方產品要求及質量標準，並由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止契約並且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，並由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的`產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任：
1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行契約。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決契約糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、契約未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本契約的附屬檔案，視為契約的組成部分。
十一、本契約一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委託人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
加工承攬契約範本 篇8
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
甲方委託乙方加工下列產品，經雙方協商，特訂立本契約： 簽訂時間： 20xx 年 4 月 日
第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂契約後，20天內鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應於提貨後兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應於本契約生效後，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場後3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢後3天內支付60萬，彩板安裝完畢後5天內支付餘款，(餘款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。契約標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，契約標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最後一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按契約約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價後價格執行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法採購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行契約義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對契約單價協商解決。
第八條、本契約一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按契約約定交付預付款後，乙方開始履行契約義務。
第九條、雙方發生糾紛可協商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
年月日：
加工承攬契約範本 篇9
定作方：
承攬方：
定作方因製作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協定： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的製作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料製作並承擔該標識牌的製作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票後，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位於 ;主要要求和內容為：
1) 製造的內容：“”;
2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字型白天及夜晚均為紅色;
5) 字型在地面不能看到拼接痕跡、支撐儘量隱蔽;
6) 支撐採用鍍鋅角鋼或不鏽鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應採取防鏽措施;
7) 全部工程應抗除颱風、龍捲風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應於20xx 年6月25日前完成該標識牌的製作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查並及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新製作並安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿後，承攬方應定期檢查維修並收取基本材料人工費。
五、本契約相關定作方發布的招標檔案和承攬方的投標檔案是本契約的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對於可能發生的由於施工質量問題而導致的標識牌損壞造成後果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建築等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該契約簽訂後承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓後定作方的相應權利。
九、契約未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該契約雙方簽字、蓋章後承攬方開始施工起生效。
十一、該契約一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬契約範本 篇10
甲方(發包方)：____________________
甲方代表：____________________
乙方(承包方)：____________________
經甲乙雙方互相協商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自願的基礎上，簽定如下協定：
一、承包方式
甲方將權屬於甲方的____________________加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
二、承包期限
契約承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。契約期滿後，如甲乙雙方願意，可繼續簽訂承包契約。
三、承包費用
承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方於每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數在最後一個月結清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包契約，並將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。契約期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在契約簽定後向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字後，此契約不受市場行情等任何因素影響，契約期內，任何一方擅自中止契約(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。
2、甲方將原購買的'其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂契約，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在契約期滿後，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，並且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里範圍內開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一台泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，契約期滿後乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、契約期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關係或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關係，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止契約處理並進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發生契約糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
9、此契約一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方(蓋章)：______________________
甲方代表(簽名)：______________________
乙方(簽名)：______________________
簽定日期：______________________
加工承攬契約範本 篇11
委託方： (以下簡稱甲方)
加工方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國契約法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜，經友好協商，達成一致並訂立本契約，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本契約所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防鏽底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規範》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，並簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本契約從生效之日起，契約單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本契約採用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本契約簽訂後萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本契約簽訂後3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本契約自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、製作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應於契約簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本契約規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本契約所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照契約約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價後價格結算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結算。
乙方責任
1、乙方承擔本契約範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，並做好自檢工作，確保質量、進度。加工完後，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的綑紮、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所採購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(註：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計畫， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格後，由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，並在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品後如發現存在質量問題，應立即停止使用，並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本契約生效後履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本契約。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本契約的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本契約所涉之法定代表人、經辦人對本契約項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本契約未盡事宜，由雙方協商解決並簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
3、雙方就本契約發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本契約經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效，至構件交付完畢貨款付清後自然終止。
5、本契約一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
加工承攬契約範本 篇12
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委託承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本契約，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內容：
4.建築面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。
7.，總計：元
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料採取下列方式提供：
(1) 定作方自行設計並提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，並提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答覆的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致契約價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更契約價款及工期
(1) 發生變更後，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批准後調整契約價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批准後調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收並辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，並接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規範要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工後，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知後兩天內按照契約規定的質量標準組織驗收，並辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 契約價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付契約價款：
(1) 雙方簽訂契約，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減契約價款;不同意利用的，重新製作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向製作方償還契約價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止契約，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付契約價款3‰的違約金;
(3)超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 契約爭議的解決方式
本契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項： 。 第十五條 附則
(1)本契約經雙方簽字(蓋章)後生效，契約履行完畢後終止。
(2)本契約履行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約有同等效力。
(3)本契約一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本契約附屬檔案為本契約的組成部分，與契約具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯繫方式： 聯繫方式：
年 月 日 年 月 日
加工承攬契約範本 篇13
委託方：簽訂地點：
承接方：深圳XX公司訂日期：____年____月____日
依照《_____》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（製作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成契約規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟契約_____機關申請_____；
2、向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委託方：連雲港XX公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
加工承攬契約範本 篇14
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條 加工費結算辦法與時間；
第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；
第八條 甲方的違約責任：
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的.質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力：
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年____月____日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人：__________
承攬人：_______________
加工承攬契約範本 篇15
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證複印件
加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成契約條款如下：
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背契約第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本契約期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份，並有驗收標準為契約附屬檔案，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
_______年_______月_______日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《_____》規定，經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時，經雙方協商由契約鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效，並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《_____》有關規定，向契約_____機關提出書面申訴，要求調解、_____處理。
十二、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工契約 ?鋼筋加工契約 ?加工貿易契約 ?進料加工契約
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
契約編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本契約，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備註
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款總計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該於本契約簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的託運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人後，則視為承攬方已將定作物交付於定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照契約規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，並且取得對方同意。
委託承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應於本契約簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（1）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（2）中途解除契約的，定作方應該向承攬方支付契約未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按契約規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本契約第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合契約規定的，應重新包裝，並承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本契約履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向_________市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂契約擔保書，作為本契約附屬檔案。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本契約履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本契約的重要組成部分，與本契約具有同等法律效力。
?服裝加工契約 ?鋼筋加工契約 ?加工貿易契約 ?進料加工契約
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本契約一式二份，雙方各執一份，契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工承攬契約範本 篇16
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
（註：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
（註：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元。
第十四條 本契約解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交_____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委託代理人：
委託代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
賬號：
賬號：
經辦人：
編碼：
編碼：
監製部門：
印製單位：
加工承攬契約範本 篇17
承攬方：
地址：
____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：
____________職務：____________定作方：____________________________________
定作方：
地址：
____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：
____________職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。
定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的.圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。
保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________代表人：____________________________年____月____日
承攬方：________________________代表人：____________________________年____月____日
加工承攬契約範本 篇18
房主人(甲方):____________
承建人(乙方):____________
根據《_____》、《建築法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目：私人住宅主體項目。
二、建築面積：按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叄萬伍仟陸佰元。
七、工期在20_________年9月30日前完工。
八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的'使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工承攬契約範本 篇19
委 托 方：簽 訂 地 點：
承接方： 深圳XX公司 訂 日 期：_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（製作）
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。
1. 向地經濟契約_____機關申請_____；
2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：連雲港XX公司承 攬 方：
單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）
地址： 地址：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
加工承攬契約範本 篇20
定作方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
供料方（以下簡稱丙方）：
甲方委託乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。：
一、工程項目名稱：
二、施工地點：
三、工程量：
四、工程總額及付款方式：
1、工程總額：
2、付款方式：
3、甲方支付完畢工程款項，擁有製品所有權。
五、工程期限：
1、契約簽定次日起核算，7個工作日。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作：
1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作：
1、保證如契約約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責契約約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格後方可入庫。根據_____的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符契約規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收：
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格後上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行後期整改。
5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上籤字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。
十、保修：
1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行製品檢修，通報維修情況。24小時內保證製品的正常使用。
十一、安全責任：
1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。
2、施工過程中，乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞，乙方免除安全責任。
十二、契約變更：
1、契約內容及條款的變更，需雙方代理另立契約附屬檔案，簽章有效。
加工承攬契約範本 篇21
加承合字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬協定條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協定，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協定條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的`數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協定，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協定條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本協定執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協定一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協定有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協定簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬契約範本 篇22
附：加工承攬契約樣本
加工承攬契約
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃*新（簽名）
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所
賬戶：
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
賬戶：
一九八五年一月二十五日
加工承攬契約範本 篇23
訂立契約雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
加工承攬契約範本 篇24
定作方(甲方)：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方(乙方)：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期：____________________
經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬契約，並嚴肅地履行。
品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
加工費：________
單價：________
金額：________
定作方供應原材料：：________
原材料品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2.產品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本契約自雙方簽定之日起生效，契約履行完畢即失效。在契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方(甲方)：_______________
承攬方(乙方)：_______________
簽訂日期：________年________月________日
加工承攬契約範本 篇25
甲方：
乙方： 身份證號碼：
經甲乙雙方共同協商，由乙方承包採伐甲方的林木，在平等自願的原則下達成以下協定。
一、承包方式：乙方給甲方採伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結清半年的所有工資。
三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全，森林防火，一旦發生火災安全事故，由乙方自行承擔，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款，甲乙雙方仔細閱讀後無異議，特簽此契約，本契約至簽字之時產生法律效益。
甲方：
乙方：
加工承攬契約範本 篇26
訂立契約雙方：
承攬方： ________________________ 木具廠 以下簡稱甲方
定作方： ________________________ 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
品名規格(長，寬，高cm)單位數量備註
玻璃櫃檯
塑膠台面櫃檯
玻璃台面櫃檯
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於 ________ 年 ________ 月 ________ 日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式 ________ 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： ________________________ (蓋章)
代表人： ________________________
地址： ________________________
電話： ________________________
開戶銀行： ________________________
帳號： ________________________
乙方： ________________________
代表人： ________________________
地址： ________________________
電話： ________________________
開戶銀行： ________________________
帳號：________________________
加工承攬契約範本 篇27
簽定日期：_______年____月____日
定作方(甲方)：______________
電話：________________________
承攬方(乙方)：______________
電話：________________________
經雙方協商，簽定本加工承攬契約，並嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價金額
定作方供應原材料：
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效，契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______________
乙方(蓋章)：_______________
日期：____________
加工承攬契約範本 篇28
承攬方(甲方)：_____________
定作方(乙方)：_____________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：_____________
型號：_____________
規格：_____________
質量要求：_____________
計量單位：_____________
數量：_____________
加工費：_____________
單位總價：_____________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
________
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
______。
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：_____________
型號：_____________
規格：_____________
質量要求：_____________
計量單位：_____________
數量：_____________
單價：_____________
總價：_____________
圖紙、技：_____________
術資料及：_____________
交付時間：_____________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_____________
交付時間：_____________
交付地點：_____________
交付數量：_____________
包裝要求：_____________
檢驗方法：_____________
運輸方法：_____________
運費承擔：____
第六條加工費結算辦法與時間_________。
第七條乙方
應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：____
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方：____
1.乙方為一家依法設立併合法存續的`企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_____________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：____
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;契約副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_____________法定代表人(簽字)：_____________
地址：_____________地址：_____________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
加工承攬契約範本 篇29
定作方(甲方)：_______________
電話：______________________
承攬方(乙方)：___________________________
電話：______________________
經雙方協商，簽定本加工承攬契約，並嚴肅履行。
加工費：____________________
品名：________________規格：__________________單位：________________數量：_________________
單價：__________________金額：__________________
定作方供應原材料：______
原材料：__________________________
規格：______________________________
單位：_____________________________
數量：_____________________________
日期：___________________________
成品單位耗用量：____________________________
1.技術資料、圖紙提供辦法：___________________________。
2.產品檢驗標準和方法：___________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：___________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限：___________________________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效，契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______________________
乙方(蓋章)：_______________________
日期：_______________________