個人承攬加工協定書 篇1
契約編號：_________
定作人：______簽訂地點：_________
承攬人：______簽訂時間：__年__月__日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫)：_____
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(註：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條 本契約解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人|承攬人|鑒(公)證意見：
定作人(章)：_____承攬人(章)：_____
住所：_____住所：_____
法定代表人：_____法定代表人：_____
居民身份證號碼：_____居民身份證號碼：_____
委託代理人：_____委託代理人：_____
電話：_____電話：_____
開戶銀行：_____開戶銀行：_____
賬號：_____賬號：_____
郵政編碼：_____郵政編碼：_____
監製部門：_____印製單位：_____
簽訂時間：_____簽訂時間：_____
個人承攬加工協定書 篇2
甲方（定作人）：________________乙方（承攬人）：________________
住址：________________住址：________________
身份證號碼：________________身份證號碼：________________
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的甲報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從________________年3月1日開始建設，到________________年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米甲甲元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始後工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後15天內給付。
3、乙方質量保甲金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的.，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使契約無法履行的，乙方應承擔違約金元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工程價款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發生契約爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣甲法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
3、以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字：________________
乙方簽字：________________
日期：________________
個人承攬加工協定書 篇3
甲方：________________
乙方：________________
鑒於甲方系發包方，乙方系承攬方，_____年_____月_____日甲自願將位於____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協定：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建築面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1、本工程總價為________元，大寫_________。
2、本契約簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3、施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。
a、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按契約約定預付工程款，每拖延一天，按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2、由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的`損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除契約，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。
九、本協定一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。
甲方：________________
乙方：________________
日期：________________